位置>千里马招标网> 招标中心> 慈溪交工养护新材料有限公司2024年凝灰岩碎石询比采购项目项目公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购,欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
凝灰岩碎石 9.5-16 吨 5000
凝灰岩碎石 16-26.5 吨 4800
凝灰岩碎石 26.5-31.5 吨 4000
小计 13800吨
使用地点,使用时间,交货期分别为:**省**市新浦镇敦和园区沥青拌合站内 签订合同后至(略) 8个月
√(1) 资质要求:1.年生产或销售规模在30万吨以上(投标人若为矿山生产企业须提供生产线证明材料和年度保供数量承诺书,投标人若为矿石加工企业或代理商须提供年度销售合同总量或年度保供数量承诺书),且产品的规格、型号和质量均符合现行的《**省高速公路沥青路面规范化施工与质量管理指导意见》要求,价格、供货、售后服务能满足生产施工要求,合同签订后7天提供材料,具有独立承担民事责任能力及一般纳税人身份的供应商。2.能单独开具增值税专用发票。
(工程类:根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许(略)进行设立)
√(2)业绩要求:投标人需供2021年1月1日以来凝灰岩销售业绩,且单个合同金额不低于500万(以合同金额及合同签订日期为准,需提供合同复印件)。
□(3)项目负责人要求:(略)
√(4)信誉要求: 近三年内(自(略)竞价截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://(略)gov.cn/)网站页面显示内容为准并截图,时间以法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)案由(供应商选择“单位行贿”,法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”)裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】
(5)其他要求:投标人根(略),核算运距,结合自身的采购、加工、运输、组织管理能力等提出合理的投标价,考察费(略),投标人需(略)。
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的,应满足下列要求:(略)
4、每个供应商最多可对1个标段(包件)进行响应,且允许中1个标段(包件)。
5、其他:/
1、采购文件网上下载时间:至。(不得少于2日)
2、潜在供应商可访问**交通集团电子招标采购管理系统,网址为https://(略)com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文件均通过**交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,通过**交通(略)。提交疑问截止日为。采购人将于前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购(略)。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
等要求
1、响应文件递交的截止时间为:;(不得(略))
2、响应文件递交方式
电子响应文件(正本)采用(略):在响应文件递交时间截止前递交至**交通集团电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至(公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
样品等的递交:采用邮寄递交方式,在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至(公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
供应商应(略)指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、(略)(正本)未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参(略)(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间:。
6、其他要求:(略)
本次(略)上发布。
1、
地址:**市新浦镇(略)
联系人:(略)
电话:(略)
电子邮箱:(略)
2、监督部门:(略)办公室
地 址: ****市**市孙塘路288号2112室
电 话: (略)
3、系统维护联系电话:(略)
采购人:(单位公章)
日 期:
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多慈溪市招标采购信息
- 关于面包的网上超市合同公告
- 05月06日
- 袋装水泥采购合同
- 05月06日
- 东坡煤矿千斤顶维修项目变更公示
- 05月06日
- 2024-2025年度产成品(盐)
- 05月06日
- 中铁一局三公司G577项目桥面系工
- 05月06日
- 遵化市建明镇王老庄村 2023 年
- 05月06日
- 车辆维修结果公告
- 05月06日
- 菏泽公司-车辆配件采购中标公告
- 05月06日
- 济南局集团公司济南车辆段2024年
- 05月06日
- 麻栗坡天保口岸国际货场车辆检查系统
- 05月06日
- 国道110线磴口黄河大桥工程施工总
- 05月06日
- 合浦县石湾镇2024年财政专项衔接
- 05月06日
-
慈溪市建材网
慈溪市采购信息网
慈溪市政府公开信息
慈溪市公共资源交易网
慈溪市电力交易中心
慈溪市交易中心
慈溪市房产交易中心
慈溪市工程交易中心
慈溪市钢铁交易中心
慈溪市建设交易中心
慈溪市招投标交易中心
慈溪市政府交易中心
慈溪市造价信息网
慈溪市市政工程信息网
慈溪市水利工程信息网
慈溪市通信工程信息网
慈溪市医药招标网
慈溪市建筑招标网
慈溪市工程招标网
慈溪市建设招标网
慈溪市施工招标
慈溪市装饰工程招标
慈溪市建设工程网
慈溪市水利招标信息网
慈溪市电力招标网
慈溪市建委招投标网
慈溪市建筑管理网
慈溪市建设信息港
慈溪市教育招标网
慈溪市装修招标
慈溪市人力和社会保障局
慈溪市建设网
慈溪市总包工程
慈溪市政府工程招标
慈溪市工程施工招标
慈溪市工程公开项目
慈溪市工程采购信息
慈溪市招标投标采购平台
慈溪市省市工程建设网