2024年至2025年充电站项目施工框架招标

招标公告

1．招标条件

本招标项目2024年至2025年充电站项目施工框架招标己由****批准建设，建设资金已落实，招标人为****。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1建设地点：**省境内。

2.2工程内容：项目变压器低压侧以下所有总图、水电、充换电设备安装及配套土建工程，包含：电力、照明、自控、设备基础及安装、道路地面、围墙绿化、给排水安装、集装厢板房采购安装、标牌告示牌、地面划线、防雷、消防设施等，详细见工程项目清单。（不含甲供充电桩、充电堆、****电站撬装等设备采购安装）。本次招标预估工作量：40座站，合同总额预估8000万元。

2.3招标范围：

****电站的施工具体需要，拟采用公开招标的方式择优选定4家施工单位签订2024年4月至2025年3****电站项目的固定清单单价框架合同（确**算清单单价，确定施工工期）。

2.4合同期限：一年。

2.5标段划分：本项目不划分标段。

2.6工期：单站施工工期30天，自招标人发出委托之日起起算。

2.7本次招标设置最高投标限价（总体单价），清单详见附表，报价时投标人仅需报出对招标人提供的限价进行整体下降的比率（百分比），下浮不含不可竞争费用。

结算价款：按照投标人实际完成的工作量结合中标清单价格据实结算，清单中列入暂估价的材料结算价格以实际采购价格为准（投标人提供合法增值税发票）。

3．投标人资格要求

*1.投标人具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照，事业单位投标的，****事业单位法人证明。

*2.本项目不接受联合体投标，不允许分包。

*3.投标人须具备建设行政主管部门颁发的以下施工资质：

投标人须具有电力工程施工总承包叁级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。需提供以上证书扫描件。

投标人应在中国石****公司工程建设承包商**库中状态正常，且投标人在承包商**库中载明的资质类别和等级与本项目资质要求一致。投标人在承包商资****委员会评标时在中国石****公司工程建设承包商**库查询结果为准。

*4.投标人具有有效安全生产许可证。需提供以上证书扫描件。

*5.人员要求：

项目经理：须具有二级及以上注册建造师（机电安装专业）资格和**（B证）。投标人须提供有效证书影印件。需承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。

安全管理人员：具有不少于1名专职安全员，且应具有在有效期范围内的安全生产考核合格证书（C证）。投标人须提供有效证书影印件。

技术负责人：具有机电安装工程或相关专业中级（含）以上职称，投标人须提供职称证明文件。需承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。

提供拟派驻现场的项目经理、专职安全管理人员的社保管理机构出具的社保缴纳情况证明，出具证明的时间为递交投标文件截止日期前三个月。同时社保证明文件必须证明其为投标单位人员。标书代写

*6.投标人近三年（2021年1月1日至投标截止日，以发票日期为****电站项目施工业绩至少1项。提供有效的证明资料，包括但不限于合同扫描件或完工证明文件或交工证书。标书代写

*7.投标人须承诺质量满足招标文件的要求。

*8.财务要求：

投标人为资不抵债的，投标将被否决。投标人需提供2022年或2023****事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表；若为事业单位投标，提供相关财务证明资料。

*9.信誉要求

投标人具有良好的商业信誉，截至开标当天不存在以下情况：标书代写

9.1投标人处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态；

9.2在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；

9.3投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****.cn）列入严重违法失信企业名单；

9.4 投标人或其法定代表人、负责人、拟****人民法院在“信用中国”网站（www.****.cn）列入严重失信主体名单；

9.5投标人、拟委任的项目经理被“**建筑市场监管公共服务平台”网站（http://jzsc.****.cn/asite/jsbpp/index）列入黑名单且在投标截止时间前尚未从黑名单中移除的；标书代写

9.6在近三年（2021年1月1日至投标截止日止）内，投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理有行贿犯罪的（以裁判文书网网站（wenshu.****.cn）发布的判决生效日为准）；标书代写

9.7 在近三年（2021年1月1日至投标截止日止）内，****法院****管理部门认定为违法分包、转包、违规用工，或出现5项及以上因分包及用工情况产生施工合同诉讼或劳动纠纷。标书代写

9.8投标人在近三年（2021年1月1日至投标截止日止）内有直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：受到行政处罚；****机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。标书代写

9.9法律、行政法规规定的其他不允许参与投标的情况。

评标委员会将通过国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.****.cn）、信用中国（网址： http://www.****.cn/）、裁判文书网网站（wenshu.****.cn****政府相关部门官方网站等方式核查投标人商业信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性；核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。

*10.投标人没有法律、行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。

以上“*”号条款，如不满足，其投标将被否决。

提醒：本项目中标候选人公示的内容将包含单位资质证书、项目经理、技术负责人姓名等相关信息，以接受社会监督。若有造假，将按照法律法规及本招标文件相关规定处理，请投标人认真核实投标资料，确保真实无误。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于 2024 年4月30日至 2024 年5月10日23:59:59（**时间，下同）内完成以下步骤后登录中国石油电子招标投标交易平台下载电子招标文件。

① 投标登记

登录中国石油电子招标投标交易平台，搜索本项目，在拟投标标包处点击“报名”，网址：http://ebidmanage.****.com/bidder/ebid/base/login.html。

（如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核。具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节。）

② 支付标书费

****中心招标文件购买平台，在可购买的订单列表下支付标书费，网址：http://www2.****.com/#/wel/index。

（登陆账号和中国石油电子招标投标交易平台一致，密码需要重新设置。投标人首次登录需通过手机验证码登录，登录后设置登录密码，提交成功后可以同时使用户名密码或手机验证码登录。详见附件《****中心投标商用户操作手册》，咨询电话:****800114。）

4.2招标文件按项目售价为200元人民币／标包（标段），请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。

4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在4.1规定的时间内完成4.1规定的2项工作（投标登记和支付标书费）后，潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。

4.4潜在****招标中心招标文件购买平台上付款成功后，在“我的订单”中会生成一条购买记录，点击订单详情，自行下载招标文件电子发票，不再开具纸质发票。

4.5此次采购招标项目为全流程网上操作，需要使用U-key完成投标工作。

① 所有首次参与中国石油招标项目投标人必须办理U-key。具体办理通知公告及操作手册下载方法如下：登录中国石油招标投标网首页：https://www.****.com“通知公告栏目”的“操作指南”中“电子招投标平台Ukey办理通知公告及操作手册”，即可下载“Ukey办理通知公告及操作手册.zip”。

② 已办理U-key的投标人应复核U-key证书是否处于有效期内，如证书失效，需按上述程序购买新的U-key。

5. 投标文件的递交

5.1本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式

投标文件递交的截止时间（投标截止时间及开标时间，下同）为2024年5月28日8时45分，投标人应在截止时间前通过中国石油电子招标投标交易平台递交电子投标文件。标书代写

注：请投标人注意：为确保投标有效，对于使用“投标客户端”编制的投标文件，在按照操作要求进行信息关联、签章、加密和上传后，确保上传的文件的附件状态都是验签完成。点击验签确认，当前状态是“已确认”，并且下方出现“撤标”按键，才视为成功提交投标文件。其它状态都是投标不成功，请投标人密切关注！如在投标截止时间前未能成功上传投标文件，投标将被拒绝。（为避免投标人在投标文件递交截止时间前未能成功上传投标文件，建议投标人提前2日递交投标文件）具体操作流程参见“操作指南-投标人操作手册”。标书代写

5.2逾期上传的投标文件，中国石油电子招标投标交易平台将予以拒收。

5.3 潜在投标人应在投标截止时间前须按标段提交投标保证金，每标段5万元。标书代写

6．发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com）、中国石油招标投标网(http://www.****.com)上发布。

7. 联系方式

网站注册、U-Key办理、招标管理平台（购买招标文件及投标保证金递交）及电子交易平台操作指导：

咨询电话：****800114

交易平台运营机构：中油****公司

能源一号网站邮箱：energyahead@cnpc.****.cn

请务必在操作前认真阅读操作手册，如有疑问再在工作时间咨询。

****

****集团****中心****中心）

2024年4月