2024NCZ001282宁夏公路管理中心业务用房及附属设施维修项目施工宁夏公路管理中心业务用房及附属设施维修项目施工的采购需求

任何供应商、单位或者个人对以上公示的项目采购需求有异议的，可以在招标公告发布之前在线发起异议，并填写异议内容及事实依据，该异议仅作为社会主体对采购需求内容的监督，采购人查询异议内容后，可根据实际情况自行决定是否采纳异议内容。供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应按照《政府（略）。

二、供应商资格条件

1.满足《中华人民**国政府采购法》第二十二条规定，应提供以下材料：

1.1 提供在中华人民**国境内注册的法人或其他组织的营业执照 （或事业单位法人证书，或社会团体法（略）），如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明；

1.2 法人授权（略）（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）；

1.3 提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

1.4 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

1.6 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供《资格承诺函》）。

2.供应商在中国政府采购网（（略）gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在“信用中国”网站（（略）gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

3.（是/否）专门面向中小微企业： （略）

4.合格投标人的其他资格要求：

三、商务要求

采购标的交付（实施）的时间（期限）自合同签订之日起90日历天。

国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范合格

采购标的交付地点（范围）**市金凤区**中路175号，**回族自治区交通运输厅院内。

付款条件（进度和方式）根据年度资金计划和施工进度，每月按照实际进度（暂列金、经济签证、设计变更、图纸答疑除外）的80%报建设单位审核支付，经建设单位审核后按照建设单位拨付的金额向承包人支付进度款。竣工验收合格后支付至90%。最终（略）列入工程结算尾款计划，待建设单位资金到位后，按照建设单位审核拨付到账金额支付给乙方。

五、合同管理安排

合同类型： （略）

工程类

项目名称**公路管理中心业务用房及附属设施维修项目施工

国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范合格

履约保证金合同金额的5%

甲方责任关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责提供电源，由本工程承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量，从发包人提（略），安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。同时承包人须具有防备市政临时断电措施,发生的临时措施费用，由承包人自行承担。 发包人提供水源，由本工程承包人接入施工现场，并单（略），从水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。如水量不能满足，由承包人自费解决。

乙方责任3.1 承包人的一般义务 （9）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整竣工图纸。 承包人需要提交的竣工资料套数： 四套 。 承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。 承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后1个月。 承包人提交的竣工资料形式要求： 按照工程竣工资料移交相关规定和要求，分别向发包人、项目使用单位（如需）各提交一套完整、规范的竣工资料（纸质版一套和PDF格式光盘一张），移交资料所发生的所有费用均由承包人承担。未按要求提交的，承担5万元的违约金并承担因此而造成的一切后果。 （10）承包人应履行的其他义务：承包人无条件配合其他工作。承包人应履行的其他义务可能发生费用的处理方法，发包人不另行计费。 ①承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：由承包人负责，并承担相关费用，发包人不另行计费。 ②需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：执行国家及工程所在地有关规定，由承包人负责办理，所涉费用承包人承担；门前三包、门前垃圾清运、生活垃圾清运费用由承包人承担。 ③已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，在此期间发生的损毁由承包人自费修复。 ④施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：不得损坏施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物和需要保护的树木。如发生损坏，由承包人负责赔偿并承担由此产生的一切责任。 ⑤临时施工用地、用水、电由承包人自行解决，所产生的一切费用均由承包人自行承担，发包人不另行计费。 ⑥施工现场清洁卫生的要求：保持场地清洁卫生，符合环境卫生和文明施工管理的有关规定；交工前拆除临时建筑设施，清运建筑垃圾、多余土方和建筑材料、场地应清洁、平整、卫生，否则承担相应费用。 ⑦承包人应积极配合发包人做好建筑物、构筑物及其他设施的拆迁工作。在拆迁工作完成之前，承包人应积极组织已具备施工条件工作面的施工作业，不得以拆迁滞后或工作面不满足要求为由拖延施工，或向发包人提出任何费用补偿。 ⑧承包人应承担和本工程有关的试验、试样、检测的费用（含消防检测费）。当承包人必须开展的与本工程有关的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，发包人有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关工作，由此发生的费用由承包人承担。 ⑨承包人应负责本工程全部工作内容的档案管理、竣工资料检查、汇总等工作。

违约责任关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 中标项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不小于22天，每天不小于8小时。否则将承担2000元/人﹒天的违约金。 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承担1万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险，限期无法提交的，发包人有权要求更换项目经理。 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承担1万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承担1万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承担1万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

不可抗力17.1 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。 17.4 因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 180 天内完成款项的支付。

项目概况主要施工范围包括对业务用房干挂石材幕墙及龙骨（含螺栓及构配件等）安全检查、修补修复、更换、补漆、加固检查更换修补、密封胶维护、锅炉房地坪改造、锅炉房机组改造等，业务用房建筑层数为地上12层，框架结构，建筑高度51.6m，地面粗糙度类型B类，建筑物（略）。包含设计图纸及（略）。

争议解决20.3 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/ 。 20.3.1 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定： / 。 选定争议评审员的期限： / 。 争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。 其他事项的约定： / 。 20.3.2 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定： / 。 20.4仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决： （1）向 ** 仲裁委员会申请仲裁； （2）向 / 人民法院起诉。

合同生效及其他 21.1中标项目经理必须到岗履职，确因其他原因不能到场履职的，承包人应按通用条款3.2.3中相关要求履行变更手续，变更后的项目经理职业资格等级、施工业绩等条件不能低于原中标项目经理，对于中标项目经理即不到岗履职，承包人也不及时履行变更手续的行为，承包人承担违约金2万元，违约金由发包人直接从工程款中扣除，同时发包人向建设行业管理部门上报企业及中标项目经理的不良行为，扣除诚信分值。 21.2 承包人不能以工程款支付不到位为由拖延工期或随意停工，且不能以此为由拖欠农民工工资。如出现此行为，发包人视为承包人违约，由承包人承担违约责任，每出现一次该行为，承担违约金2万元。 21.3承包人在施工过程中凡出现违反合同约定需承担违约金的，均按发包人下发的文件为据，直接从工程结算价款中扣除。 21.4对涉及结构质量和安全的试块、构件以及有关材料,承包人应当在工程监理单位监督下现场见证取样，并送至具有相应资质等级的质量检测单位进行检测，检测费由承包人承担。发包人和监理单位有权对有质量异议的结构部位委托有资质的检测单位进行鉴定，经鉴定确有质量问题的检测费由承包人承担。 21.5为保证工程质量，承包人必须按照发包人关于质量管理的《主要材料设备技术标准及要求一览表》相关要求进行原材料的采购，若发现承包人未经监理工程师及发包人批准同意，擅自采购要求以外的材料（如假冒、贴牌等），一经核实，已进场的材料必须全部清退，已施工工程必须予以返工处理，同时发包人视承包人违约，承担相应的违约责任，每出现一次该行为，承担违约金10万元。 21.6工程进度款应优先保障农民工工资支付，并按照《自治区人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（宁政办发[（略）文件要求实行农民工工资与工程款分账管理制度，分账管理的农民工工资专用账户； 开户单位： ； 开户银行： ； 账号： 21.7工程未尽事宜，双方协商解决。

验收标准（附验收方案）（1）履约验收主体 采购人：**公路管理中心 □采购代理机构： □本项目的其他供应商： □第三方专业机构： 专家：采购人邀请或从专家库抽取 服务对象：项目负责人及成交单位认为应当参与的其他技术人员。 □其他： （2）履约验收时间 供应商在项目完成后提请验收申请的时间 （3）履约验收方式 项目达到交付期后，组织专业评审专家现场验收 （4）履约验收程序 由**公路管理中心组织成立验收小组，技术专家组成，经过现场验收后出具验收报告。 （5）履约验收内容 根据采购文件及响应文件等内容进行验收。 （6）履约验收验收标准 验收内容满足采购需求、采购文件要求且与响应文件内容一致；符合国家或行业相关标准。 （7）履约验收其他事项 按照《**回族自治区本级政府采购项目验收管理办法》的规定执行 （五）风险管控措施 （1）国家政策变化应对措施：及时关注国家政策变化，积极了解政策变化对采购过程的影响，随时根据政策变化及时调整采购文件或重新招标，并在制定合同时增加关于国家政策变化是否调整合同条款的约定。 （2）实施环境变化应对措施：客观全面的编制采购需求及采购文件，及时关注实施环境变化，并积极了解变化对采购过程造成的影响，及时调整采购文件，并在制定合同时增加关于实施环境变化应是否调整合同条款的约定。 （3）重大技术变化应对措施：客观全面的编制采购需求及采购文件，及时关注重大技术变化，并积极了解变化对采购过程造成的影响，及时调整采购文件，并在制定合同时增加关于重大技术变化是否调整合同条款的约定。 （4）预算项目调整应对措施：客观全面的编制采购需求及采购文件，及时关注市场价格变化，并积极了解变化对采购过程造成的影响，及时调整采购文件，并在制定合同时增加关于市场价格变化是否调整合同条款的约定。 （5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：客观全面的编制采购需求及采购文件，不设置违背法律法规的条款及自治区负面清单中禁止设置的条款，如果收到的质疑投诉成立，及时调整采购文件。 （6）采购失败应对措施：客观全面的编制采购需求及采购文件，不设置违背法律法规的条款及自治区负面清单中禁止设置的条款，如果采购失败，分析原因并对采购文件进行审查，如存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，及时调整采购文件并重新招标。 （7）不按规定签订或者履行合同应对措施：采购人应当加强对成交人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交人支付采购资金。对于成交人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。如成交单位不按规定签订合同，不予退还保证金并上报主管部门进行处罚；合同文本明确违约责任条款，如成交单位不履行合同，进行经济处罚，情节严重的上报主管部门进行处罚。 （8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：及时暂停采购程序，分析原因，核实情况，确定责任人依法处理。 （验收方案附件）：验收方案.doc

工期自合同签订之日起90日历天。

施工地点**市金凤区**中路175号，**回族自治区交通运输厅院内。

付款条件（进度和方式）根据年度资金计划和施工进度，每月（略）（暂列金、经济签证、设计变更、图纸答疑除外）的80%报建设单位审核支付，经建设单位审核后按照建设单位拨付的金额向承包人支付进度款。竣工验收合格后支付至90%。最终结算价款待工程竣工结算审核完成后将审（略）位后，按照建设（略）。

质量保修范围和保修期6个月 。

任何供应商、单位或者个人对以上公示的项目采购需求有异议的，可以在招标公告发布之前在线发起异议，并填写异议内容及事实依据，该异议仅作为社会主体对采购需求内容的监督，采购人查（略），可根据实际情况自行决定是否采纳异议内容。供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》规定执行。