开启全网商机
登录/注册
建材市场9号板材商铺消防设施改造项目（招标公告）
招标详情
下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线：
400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
关于招募金泰建材市场9号大棚消防整改项目施工单位的公告
****破产重整案
关于招募建材市场9号大棚消防整改项目施工单位的公告
一、项目基本情况
****（以下简称“金泰公司”）因资金链断裂，于2016年2月18****人民法院（以下简称“**法院”****公司强制清算，2017年4****法院裁定受理破产清算，2021年9****法院****公司破产重整，指定****事务所（****事务所）担任管理人。
金泰公司名下 金泰建材市 场及9****商铺（又称9号大棚） 建成并投入使用已有十多年，自2016年后进入强制清算及破产程序后建筑主体及消防设施一直未能得到应有的维修维护。经现场查验，金泰建材城项目的9****商铺电线年久失修老化，电线未按规范排线异常混乱，私拉乱结现象非常严重，消防设备设施不完备，已有的消防设备设施部分无法正常使用，存在重大消防安全隐患。
二 、 项目名称及内容
1、项目名称 ： 建材市场9****商铺消防设施改造项目
2、 项目地点： **市**区**路与长江东路辅路**金泰建材市场9****商铺 （9号大棚）
3、项目招募单位：****
4、项目业主：****
5、项目概况：本次招募施工范围为**金泰 建材市场9****商铺消防设施改造项目
三、 施工 方案及技术总要求
1、项目施工方案及要求具体见附件（扫描下方二维码获取）。
2、 技术总要求：本次施工范围为 建材市场9****商铺联动设备、消防设施进行维修、更换 等整改工程，使该项目的消防设施能够符合国家安全使用标准，消除消防安全隐患，具体如下：
①被确定为施工单位后需与消防部门联系沟通，改造后质量确保满足验收及交付标准， 确保工程质量达到国家规范、地方标准、行业标准及地方相关部门要求。以上标准规范如有不同或更新，以最高标准和最新版为准。
②施工措施：安全文明措施、临时设施、赶工措施、脚手架及爬架、垂直运输等自行解决。
四 、 参与招募的条件及要求
1、要求施工单位具备相应资质，开标时需现场核对原件。 标书代写
2、严禁违法转包或分包，一经发现或被举报查证属实的，取消中标资格；已经施工的，结算工程款时中标企业法定代表人及实际施工人个人应向管理人出具承诺书，对工程质量及合同约定事项承担连带保证责任。
3、根据施工方案及技术要求报价，报价时，综合考虑项目现场情况和各种环境影响因素，同时报施工方案，中标后不能以任何理由调价或偷工减料。
4、参与招募的意向施工单位存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为施工单位候选人，不得确定为施工单位：
（1****法院列入失信被执行人的；
（2）单位****人民检察院列入行贿犯罪档案的；
（3****管理部门列入企业经营异常名录的；
（4）单位被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（5）单位被**市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的；
（6）****建设局因安全生产责任事故限制在**行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的。
五、报价的相关要求
投标时要充分考虑以下工作内容，包括但不限于：
1、现场项目实际情况，中标后工程总价包死，不予调整。
2、工程报价以工程量清单列项，综合单价，总价款固定，以最低合理价中标；投标要充分考虑包工包料、安全文明施工费、原材料检测、税费和工期承诺、质量措施、报验资料等。
（1）工程量清单中每一项均为综合单价，已包括完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费和综合费。
（2）综合单价须包含完成各工序的所有施工内容（含所需采取的技术措施、施工方案、施工水电等费用）。
（3）投标单位通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，工程结算时不再调整该部分的费用。
（4）二次报价的 工程总价款为含税价款，未注明含税的视同报价中已含上述税费，注明不含税费的报价作废标处理。
（5）工程量清单及其总价确认，必须由施工单位盖章、法定代表人或授权代表人签字。
（6）工程量清单及其计价格中的任何工序不得随意省略。
3、明确工期总日历天数，开工日期以开工令为准，无故拖延工期，将视情节给予经济处罚。
4、技术标要切实可行，施工各工序满足规范要求；安全施工及现场防护要重点描述，现场安全负责人要明确。
5、施工中注意成品保护，做到工完料尽场地清，不对周围环境造成影响。
6、消防工程质保期、缺陷责任期均为2年，自工程竣工验收合格之日起计算；质保期内如有维修，承包人应当在接到维修通知之日起48小时内派人维修，否则发包人可以委托他人维修，费用直接从保修金中扣除。质保金3%，缺陷责任期满后一次无息付清。
7、未尽事宜，投标单位可以在开标前咨询发包人。 标书代写
六、 招募须知
1、为公开、公平、公正地引入施工单位，采取公开招募方式进行，以接受各方的监督，本招募公告内容对全体意向报名人同等适用。
2、 在本次招募的施工单位确定后，签订的施工合同应在关于本项目消防 维修整改 的议案通过债权****法院批准后方可生效并实施。
3、意向报名人在考虑入场施工时，除参考本公告外，须做好现场探勘和相应的尽职调查工作。
4、本招募公告并非要约文件，不具有施工协议的约束性效力，只作为参考资料使用，由****公司管理人均不承担任何法律责任及赔偿责任。
5、项目施工需要报名人 先行垫资开工建设，并对项目续建工程总金额和工程完工期限要有明确承诺。
6、 意向施工单位向管理人提交报名文件的，视为同意按照金泰建材市场的现状进行施工，相关施工风险自行承担。
七、项目招募 文件的获取 方式
有意参加招募的施工单位请扫描附件二维码或至********办公室领取招募文件。
八、工期要求
总工期：工程开工至项目完成竣工验收，30日历天，
开工日期待定，具体以管理人通知为准。
九、 付款方式
1、本工程无预付款。
2、本工程施工完毕即预付合同价的80%，所有工程内容施工完成经主管部门验收合格后一周内付至合同价97%；余款3%为工程质保金，质保金不计利息，两年 缺陷责任期满 后一周内支付。
3、 付款前需提供合法的增值税发票。
十、 管理人 联系方式
管理人：张航 187****6761 运营管理部：张钟 152****1111
办公地点：**市**区**路金泰建材城十****办公室。
十一、开标安排 标书代写
1、投标文件提交时间：2024年5月24日 14时00分前，投标人将投标文件密封****公司****办公室。 标书代写
2、开标时间：暂定于 2024年5月24日15时00分开标，如有变动提前电话通知，请授权代理人提前到场，参与现场竞标谈判。 标书代写
3、开标地点：**市**区**路金泰建材城十栋物业二楼管理人会议室。 标书代写
4、开标方式及流程：现场拆**标、评标， 采用竞争性谈判方式确定中标单位 。 标书代写
欢迎有实力、有意向的施工单位前来接洽、****公司重整项目的整改工程。
**** 管理人
二〇二四年五月十七日
附件
附件（1）
附件_421142140_268571703.png下载预览
招标进度跟踪
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询～
