湛江铁塔2024年绿源华府室分施工采购项目询价公告

我单位现有 “**铁塔2024年绿源华府室分施工采购项目”， 项目资金已落实，现正式公开询价。有关具体情况如下：

一、采购内容：

1、提供绿源华府室分施工服务，包括业主公关协调，室内分布系统及其配套设施信息化搭建总体规划、无线信号测试、室分系统布线和传输施工、动力配套施工、信号调试及开通服务，及保修期内的维保服务，并保证投入的通信设施能满足中国移动、中国电信、中国联通三家运营商共建共享，满足协议区内的通信业务需求，完成项目通信配套设施工程竣工备案工作，要求负责组织协调绿源华府室内分布系统及其配套设施信息化搭建的总体规划、无线信号测试、室分系统布线和传输施工、动力配套施工、信号调试及开通服务，负责提供室分技术服务。并于项目验收后完成运营商设备信号开通服务，满足电力抄表和通信网络验收要求，配合开发商完成通信基础设施竣工验收报备工作。

2、项目预算：76668.77元（含税），税率为9%，结算上限金额不超过本合同签订金额。

3、项目地点：**省**市。

4、工程保修期：保修期为12个月，从验证书签发之日起开始计算。

5、工期要求：自采购人通知进场之日起，50个日历天内完成本项目所有的施工建设以及验收工作。

6、承包方式：供应商对工程项目包工包乙供材料（不含总部集采室分甲供材）、包质量、包工期、包文明施工，并独立承担安全责任（供应商提供材料须满足采购人的质量要求及标准规范。采购人有权根据上级政策变动，调整乙供材料设备为甲供）。

7、质量要求：达到国家、行业相关规范、规定合格标准，满足采购文件的要求。

8、分包转包情况：本项目不允许分包或非法转包，否则采购人有权终止合同并由成交人承担违约责任。

9、标段划分及成交：本项目不划分标段，成交人1家。

二、服务期限：

合同有效期：合同生效之日起1年。

三、采购方式：

公开询价。

四、供应商要求：

1、供应商基本资格要求：供应商须为在中华人民**国境内依法注册的独立法人或其他非法人组织，须提供有效证明文件。

2、资质要求：参选人须同时具备以下资质：

（1****建设部或其下属行政机构颁发的通信工程施工总承包三级（含）以上资质。

（2****建设部或其下属行政机构颁发的安全生产许可证。

证明材料要求：①提供有效通信工程施工总承包资质证书扫描件或电子证书及证书在【**建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）http://jzsc.****.cn/home】或参选人注册地省级一体化平台的查询截图；若参选人已按《****建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定换发或颁发资质证书的，根据上述文件规定的资质对应关系进行认定。②提供安全生产许可证书扫描件或电子证书（原件备查）。

3、人员要求：

（1）企业主要负责人具有通信行业主管部门或其下属行政机构颁发有效的安全生产考核合格证书（A证）；

（2）项目负责人具有通信行业主管部门或其下属行政机构颁发有效的安全生产考核合格证书（B证）；

（3）专职安全生产管理人员具有通信行业主管部门或其下属行政机构颁发有效的安全生产考核合格证书（C证）。

（4）企业主要负责人或项目负责人或专职安全生产管理人员中任一人具有注册安全工程师职业资格证书，此处人员与本项（1）或（2）或（3）中的人员一致。

注：①须提供以上三类安管人员有效证明材料扫描件包含证企相符资格证书、身份证正反面、2023年11月01日以来连续不少于3个月的社保证明（社保缴纳单****公司），证明材料不足的人员不予认可。②须提供三类安管人员安全生产考核合格证书在“工业和信息化部政务服务平台”（https://txjs.****.cn/ggfw/search.jsp）查询网页查询结果截图，注册安全工程师职业资格证书在“中****管理部平台”（https://zwfw.****.cn/zwthlw/pages/hlwmh/yyfw/zcaqgcscx/index.html）查询网页查询结果截图。③三类人员须证企相符且在有效期内，不允许复用，若复用，则其参选将被否决。

4、供应商不得存在下列情形之一，并提供相关承诺函。

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2021年01月01日起至应答文件递交截止时间）有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门的行****机关出具的有关法律文书为准）的；

（6）在最近五年内（自2019年01月01日起至应答文件递交截止时间）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2019年01月01日起至应答文件递交截止时间）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8****法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.****.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外。

（9）被中国铁塔列****公司****公司“禁止交易企业名单”的；

（10）被****公司或****公司****公司或****列入企业黑名单的。

（11）法律法规规定的其他情形。

5、其他要求：本项目不接受联合体。

五、供应商需提供的资料：

1、报价表；

2、企业营业执照复印件及企业资质；

3、法定代表人身份证明；

4、法定代表人授权委托书（授权代表签字时必须提供）；

5、人员要求；

6、承诺函；

7、其他相关资料（如有）；

8、以上所有资料一份，装订成册密封，密封信封或在包装物上标明报价单位名称、项目名称，报价截止时间前送至递交地点。

六、报价截止时间和递交地点

（一）报价截止时间：2024年5月27日09时30分（**时间）。

（二）递交地点：**省**市**区体育北路15号商务大厦16楼会议室。

七、递交文件联系人及联系方式

联 系 人：龙小倩

联系电话：132****0065

邮 箱：****@chinatowercom.cn

八、成交原则：

本项目选取1名成交人；对符合要求的供应商，推荐综合价格最低的供应商为成交候选人。

九、异常情况处理预案

（一）异常处理预案：

1.获取询价文件、递交应答文件异常处理预案：

（1）获取询价文件、递交应答文件的供应商为1家时，可以转为单一来源方式进行采购；

（2）获取询价文件、递交应答文件的供应商为2家时，可以继续询价。

2.评审异常处理预案：

当通过初步评审的有效供应商数量不足3家时，****小组判定明显缺乏竞争的，应当否决所有应答文件，在分析失败的原因并采取相应措施后重新采购；****小组判定具备竞争的，可进行评审或直接推荐成交候选供应商；当通过初步评审的有效供应商数量只有1家时，评审现场可直接转为定向谈判。

（二）成交异常处理预案

若成交人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等，在应答有效期内，采****委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，或重新进行采购。

（三）履行异常处理预案

合同执行期间，因成交人无法按合同履行义务的，采购人有权终止合同。剩余部分重新组织采购。

****

2024年5月20日