首页 /威海港乳山口港区5#6#泊位工程施工重新招标合同变更信息公示

威海港乳山口港区5#6#泊位工程施工重新招标合同变更信息公示

变更-信息变更

山东 -威海 -乳山市

发布时间： 2024年06月05日

摘要信息

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

招标代理机构

代理联系人

报名截止时间

投标截止时间

关键信息

工程施工

招标详情

下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请或拨打咨询热线： 400-688-2000

相关单位：

***********公司企业信息

一、项目名称：	港口港区5#6#泊位工程施工重新招标

二、项目编号：	****

三、标段名称：	不分标段

四、合同名称：	港口港区5#6#泊位工程施工合同

五、建设单位：	****

六、建设单位社会统一信用代码：	913********764707X

七、代理单位：	****

八、代理单位社会统一信用代码：	913********795238B

九、中标单位：	**工程局有限公司,****公司

十、中标单位社会统一信用代码：	914********764483Y
十一、变更内容：	1、原合同条款：11.5.1 由于承包人原因造成工期延误，承包人应向发包人支付逾期竣工违约金。每延期一天，按合同总价的万分之二向发包人支付违约金。变更为：11.5.1 由于承包人原因造成工期延误，承包人应向发包人支付逾期竣工违约金。每延期一天，按合同总价的万分之二向发包人支付违约金，最高不超过合同总价的百分之三。2、原合同条款：24．争议的解决24.1争议解决方式争议解决方式：采用(2)方式：**法院提起诉讼。变更为：24．争议的解决24.1争议解决方式争议解决方式：采用(2)方式：**法院提起诉讼。3、原合同条款：22.违约22.1.2 对承包人违约的处理(4) 因承包人原因工程质量达不到一次性验收合格标准，承包人赔偿给发包人造成的一切损失，并承担全部责任。变更为：22.违约22.1.2 对承包人违约的处理(4) 因承包人原因工程质量未达合格标准，由承包人负责整改直至达到合格为止，因此造成总工期的延误，责任由承包人承担。