麻阳苗族自治县消防救援大队麻阳消防救援大队2024年营区翻新及库室装修改造工程合同公告

一、项目基本情况

采购项目编号：****

采购项目名称：****大队2024年营区翻新及库室装修改造工程

二、项目废标/流标的原因

/

三、其他补充事宜

采购合同编号： MX2024-001

采购人（全称）： **** （甲方）

供应商（全称）： **** （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民**国民法典》、《****政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称： ****大队2024年营区翻新及库室装修改造工程

（2）采购计划编号： ****

（3）项目内容： ****，2024年营区翻新及库室装修改造，具体内容详见图纸及工程量为准。

（工程项目）承包范围： / 项目经理： / 。

2.合同金额

（1）合同金额小写： 927158.050元整

大写： 玖拾贰万柒仟壹佰伍拾捌元零伍角整

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式： 固定总价合同加固定单价 。

3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：2024年12月14日，完成日期：2025年 2 月 12 日。总日历天数： 60 天 天。

地点： ****

方式： 现场履约

4.付款：

1、 合同签订后五个工作日支付合同金额30%，项目完成后支付合同金额50%，项目通过验收后，支付至结算审计金额的97%，余下3%作为质保金一年后无息支付 。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁 □ ****法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同格式条款及其附件

（6）专用合同条款

（7）通用合同条款（如果有）

（8）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（9）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自 签订日 生效。

8.合同份数

本合同一式 肆 份，采购人执 贰 份，供应商执 贰 份，均具有同等法律效力。

9.项目变更说明

工程变更说明：施工期间对合同约定的工程项目，如需变更，双方应协商一致现场签证，变更签证单经双方签字盖章后作为竣工结算及工程顺延的依据。实际工程量与图纸及预算不相符时，施工单位应该及时提出并报送至建设单位，经确认及签证核准后按实际工程量进行结算。

10：工期延误

1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延；

（1）、工程量变化及设计变更；

（2）、不可抗力；

（3）、甲方同意工期延误的其它情况；

2、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费由乙方承担，工期不顺延。

3、甲方过错，造成停工、窝工等，每延误一天，应向乙方支付违约金1000元。因甲方接到乙方通知之日起验收，不由乙方承担工期延误之责，且甲方每延误一天，赔偿金1000元。

4、因乙方过错，使工程质量达不到约定的标准，由乙方负责修理，工期不顺延。

5、因乙方过错，致使工期延误，每延误一天向甲方支付违约金1000元。

6、甲乙双方都有过错，则互不追究工期责任，工期时间则按实际发生约定。

11：甲方权责

2、甲方驻工地代表，对工程质量、进度进行监督检查；

3、组织人员验收乙方的工程；

12：乙方权责

1、按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务；

2、严格执行施工规范、安全操作流程、防火安全规定。严格按照图纸进行施工；

3、工程竣工未移交甲方之前，对现场的一切设施和工程成品进行保护；

4、全力配合甲方及相关单位的检查和验收工作。

13：质量标准

1、乙方应确保工程质量满足国家相关建筑工程质量标准和甲方要求。

2、工程完成后应通过甲方或第三方机构的验收。

3、在两年内，工程出现质量问题，乙方需要及时予以维修或置换,本工程终身售后。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开 户 银 行：

帐 号：

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：****

地址：**市**县高村镇田坪东路 34 号

联系方式：万先生150****7309

2.采购代理机构信息

名 称：****

地 址：**市鹤**澳海公园1号（应民东路）

联系方式：向先生173****8655

3.项目联系方式

项目联系人：万先生

电 话： 150****7309