施工一个标段的招标文件

序号

条目号

信息或数据

1

1.1.2.2

发包人：

地址： 邮政编码：

2

1.1.2.6

监理人：

地址： 邮政编码：

3

1.1.4.5

缺陷责任期：自实际交工日期起计算 年（一 般为自实际交工日期起计算1年，最长不超过2年）

4

1.6.3

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 10 天签 发图纸修改图给承包人

5

3.1.1

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

6

5.2.1

发包人是否提供材料或工程设备： 是或否

如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如

下： 。

7

6.2

发包人是否提供施工设备和临时设施： 是或否

如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规

定如下： 。

8

8.1.1

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资 料的期限： 。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期 限： 。

9

11.5（3）

逾期交工违约金： 元/天

10

11.5（3）

逾期交工违约金限额： %签约合同价

11

11.6

提前交工的奖金： 元/天

12

11.6

提前交工的奖金限额： %签约合同价

13

15.5.2

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了 工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / % 或增加收益的 / %给予奖励

14

16.1

□ 因物价波动引起的价格调整按照下列约定的原则处理：

□第 16.1.1 项，每 个月按价格调整公式进行一次调整

□第 16.1.2 项

□合同期内不调价

15

17.2.1（1）

开工预付款金额： %签约合同价

16

17.2.1（2）

材料、设备预付款比例： 等主要材料、设

备单据所列费用的 %

17

17.3.2

承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 份

18

17.3.3（1）

进度付款证书最低限额： %签约合同价或 万元

19

17.3.3（2）

逾期付款违约金的利率： ‰天（相当于中 ****银行短期贷款利率加手续费。招标人不能自行 取消本项内容或降低利率）

20

17.4.1

质量保证金金额： %合同价格

21

17.5.1（1）

承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明 材料）的份数： 。

22

17.6.1（1）

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明 材料）的份数： 。

23

18.2（2）

竣工资料的份数： 份

24

18.5.1

单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是或否

如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：

25

18.6.1

本工程及工程设备是否进行试运行： 是或否

如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：

26

19.7（1）

保修期：自实际交工日期起计算 年

27

20.1

建筑工程一切保险的保险费率： ‰

28

20.4.2

第三者责任险的最低投保金额： 万元，事故次数不限（不计免赔额） 。

29

24.1

争议的最终解决方式：

如采用仲裁，仲裁委员会名称： 。

序号

条目号

信息或数据

1

1.1.2.2

发包人：XXX招标人

地址： 邮政编码：

2

1.1.2.6

监理人：

地址： 邮政编码：

3

1.1.4.5

缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年（一 般为自实际交工日期起计算1年，最长不超过2年）

4

1.6.3

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 10 天签 发图纸修改图给承包人

5

3.1.1

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

6

5.2.1

发包人是否提供材料或工程设备： 否

如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如

下： 。

7

6.2

发包人是否提供施工设备和临时设施： 否

如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规

定如下： 。

8

8.1.1

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资 料的期限： 签订合同协议书后7天内 。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期 限：3天 。

9

11.5（3）

逾期交工违约金： 1000 元/天

10

11.5（3）

逾期交工违约金限额： 5 %签约合同价

11

11.6

提前交工的奖金： / 元/天

12

11.6

提前交工的奖金限额： / %签约合同价

13

15.5.2

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了 工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / % 或增加收益的 / %给予奖励

14

16.1

□ 因物价波动引起的价格调整按照下列约定的原则处理：

□第 16.1.1 项，每 个月按价格调整公式进行一次调整

□第 16.1.2 项

√合同期内不调价

15

17.2.1（1）

开工预付款金额： 10 %签约合同价

16

17.2.1（2）

材料、设备预付款比例： / 等主要材料、设

备单据所列费用的 / %

17

17.3.2

承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 4 份

18

17.3.3（1）

进度付款证书最低限额： 30 %签约合同价或 /

万元

19

17.3.3（2）

逾期付款违约金的利率： / ‰天（相当于中 ****银行短期贷款利率加手续费。招标人不能自行 取消本项内容或降低利率）

20

17.4.1

质量保证金金额： 3 %合同价格

21

17.5.1（1）

承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明 材料）的份数： 4份 。

22

17.6.1（1）

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明 材料）的份数： 4份 。

23

18.2（2）

竣工资料的份数： 8 份

24

18.5.1

单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： /

25

18.6.1

本工程及工程设备是否进行试运行： 否

如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： /

26

19.7（1）

保修期：自实际交工日期起计算 2 年

27

20.1

建筑工程一切保险的保险费率： 4 ‰

28

20.4.2

第三者责任险的最低投保金额： 按赔付金额不低于500 万元，事故次数不限（不计免赔额）参照工程量清单说明，若清单未规定，由投标人自行确定 。

29

24.1

争议的最终解决方式：诉讼（项目所****人民法院诉讼）如采用仲裁，仲裁委员会名称： / 。