南海中学实验学校项目片区周边道路建设工程B线并行及下穿广珠铁路工程施工招标公告

**省工程建设项目招标公告

投资项目代码

****

投资项目名称

****学校项目片区周边道路建设工程项目

招标项目名称

****学校项目片区周边道路建设工程B线并行及下穿广珠铁路工程施工招标

标段（包）名称

****学校项目片区周边道路建设工程B线并行及下穿广珠铁路工程施工招标

公告性质

正常公告

资格审查方式

资格后审

招标项目地点

**省**市

资金来源

财政资金

资金来源构成

100%财政资金

招标范围及规模

2.1 项目概况
建设地点：**省**
建设规模：
本项目位于**市******中学实验学校周边，****学校项目片区周边道路建设工程B线并行及下穿广珠铁路，道路B线桩号BK0+700~BK0+880（对应的广珠铁路里程K52+693~K52+875）段总长182米为铁路并行段；道路B线桩号BK0+880~BK0+977.645（对应的广珠铁路里程K52+875~K52+945）段总长97.6米为下穿铁**涵段，并于BK0+935处与广珠铁路K52+914框架桥交叉，交叉角度68°，设计净空为≥5.0m。具体以审批通过的施工图为准。
（二）主要技术标准
并行段道路采用城市次干道标准设计，设计速度30km/h；下穿段采用城市支路标准设计，设计速度20km/h，均设置双向四车道。
（三）工程投资及工期
1.工程总投资为9750万元，建设资金为财政资金，比例为100%，其中涉铁部分金额为961万元，该项目施工招标最高投标限价为747.781280万元。
2.项目建设周期为30日历天。
2.2 招标范围
****学校项目片区周边道路建设工程B线并行及下穿广珠铁路工程全部施工内容，主要包括并行及下穿广珠铁路道路建设工程及为完成本工程所采取的一切施工措施。具体以审核通过的施工图为准。
标段划分：1个标段。
2.3.工程施工重难点工程
本工程重点控制工程为下穿广珠铁路路基施工。施工期间应采取硬隔离措施，并在既有铁路侧做好施工期间临时排水措施。雨季施工要先疏通铁路既有排水设施，临时填埋、阻断、废弃的铁路既有排水设施要有临时排水过渡方案并先施工到位。挖机等大型机械在邻近铁路地段作业时要加强防护措施。
广珠铁路属于国铁Ⅰ级铁路。根据《国家铁路局关于印发〈铁路营业线施工安全管理办法〉的通知》（国铁运输监〔2021〕31号）、《国铁集团关于印发〈国铁集团铁路营业线施工管理办法〉的通知》（铁调〔2021〕160号）、《****集团有限公司关于发布〈****公司铁路营业线施工管理细则〉的通知》（广铁施工发〔2021〕100号），该项目并行段属于邻近铁路营业线施工，交叉段属于普速铁路营业线Ⅲ级施工。

招标内容

****学校项目片区周边道路建设工程B线并行及下穿广珠铁路工程施工招标公告

招标编号：GC-2025-10

1. 招标条件

****中学实验学校项目片区周边道路建设工程B线并行及下穿广珠铁路工程已由佛****改革局《****学校项目片区周边道路建设工程项目可行性研究报告的批复》（南发改资丹字投审〔2020〕43号）批准建设。项目业主为**市****建设中心,建设资金来自财政资金，比例为100%，资金已落实，施工图设计文件完备，招标人为****。本次招标项目已具备法定招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

建设地点：**省**

建设规模：

本项目位于**市******中学实验学校周边，****学校项目片区周边道路建设工程B线并行及下穿广珠铁路，道路B线桩号BK0+700~BK0+880（对应的广珠铁路里程K52+693~K52+875）段总长182米为铁路并行段；道路B线桩号BK0+880~BK0+977.645（对应的广珠铁路里程K52+875~K52+945）段总长97.6米为下穿铁**涵段，并于BK0+935处与广珠铁路K52+914框架桥交叉，交叉角度68°，设计净空为≥5.0m。具体以审批通过的施工图为准。

（二）主要技术标准

并行段道路采用城市次干道标准设计，设计速度30km/h；下穿段采用城市支路标准设计，设计速度20km/h，均设置双向四车道。

（三）工程投资及工期

1.工程总投资为9750万元，建设资金为财政资金，比例为100%，其中涉铁部分金额为961万元，该项目施工招标最高投标限价为747.781280万元。

2.项目建设周期为30日历天。

2.2 招标范围

****学校项目片区周边道路建设工程B线并行及下穿广珠铁路工程全部施工内容，主要包括并行及下穿广珠铁路道路建设工程及为完成本工程所采取的一切施工措施。具体以审核通过的施工图为准。

标段划分：1个标段。

2.3.工程施工重难点工程

本工程重点控制工程为下穿广珠铁路路基施工。施工期间应采取硬隔离措施，并在既有铁路侧做好施工期间临时排水措施。雨季施工要先疏通铁路既有排水设施，临时填埋、阻断、废弃的铁路既有排水设施要有临时排水过渡方案并先施工到位。挖机等大型机械在邻近铁路地段作业时要加强防护措施。

广珠铁路属于国铁Ⅰ级铁路。根据《国家铁路局关于印发〈铁路营业线施工安全管理办法〉的通知》（国铁运输监〔2021〕31号）、《国铁集团关于印发〈国铁集团铁路营业线施工管理办法〉的通知》（铁调〔2021〕160号）、《****集团有限公司关于发布〈****公司铁路营业线施工管理细则〉的通知》（广铁施工发〔2021〕100号），该项目并行段属于邻近铁路营业线施工，交叉段属于普速铁路营业线Ⅲ级施工。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人为在中华人民**国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等，并在资质、业绩、人员、财务等方面具备相应的施工能力。

资格要求如下：

（1）资质要求：投标人须具备市政公用工程施工总承包三级或以上和铁路工程施工总承包二级或以上资质。

（2）业绩要求：近五年（2020年3月-2025年3月）内完成过市政道路工程或类似工程项目至少1项，同时具备铁路营业线施工业绩至少1项或其他可以确保营业线施工安全的条件。业绩证明材料需附中标通知书、施工合同和验收报告，或其它可以用于证明业绩的复印件资料。

（3）项目经理：具备市政公用工程二级及以上或铁路工程一级注册建造师执业资格证书，工程师中级及以上职称，8年及以上市政道路工程或8年及以上铁路工程等类似工程项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书；具有3年及以上铁路营业线施工管理经验；自 2022年3月至 2025年3月（递交投标文件之日起前3****法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录; 未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，且与投标人具有有效的劳动和社保关系（须****保障部门出具的投标截止时间前近一年内连续 6 个月的社保证明）。标书代写

(4）技术负责人：具备市政公用工程或铁路工程专业高级工程师或以上职称；8年及以上市政道路工程或8年及以上铁路工程等类似工程项目管理工作经验，从事市政道路工程或铁路工程项目技术工作5年及以上；具有3年及以上铁路营业线施工管理经验；未处在不良行为公布期限内；未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系。（须****保障部门出具的投标截止时间前近一年内连续6个月的社保证明）。标书代写

（5）财务要求：①提供2021年～2023年（近3年）财务会计报表。②投标人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金**、银行贷款和信贷额度）不应小于300万元。③在2021年～2023年（近3年）中平均营业收入不应小于800万元。

3.2 各投标人可就上述标段中的 1 个标段进行投标。

3.3投标人未在“信用中国”网站（www.****.cn）中被列入失信被执行人名单；投标人未在国家企业信用信息公示系统（www.****.cn）中被列入严重违法失信企业名单；投标人未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”；投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理在 2022年3月至2025年3月（递交投标文件之日前3年）内不曾有行贿犯罪记录。

其他信誉要求：未被取消或暂停投标资格、****集团或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；未****集团有限公司文件通报的停标处罚期内；不****集团施工企业信用评价为C级且在整改期内的情形；投标人在近三年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；投标人不存在近三年曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。

3.4本标段（接受）联合体投标申请。

4. 招标文件的获取

4.1请投标人于2025年3月3日9时00分至2025年3月7日16时00分（**时间，下同），****交易中心网站下载电子招标文件。下载电子招标文件需要说明的有关事宜具体为：****交易中心网上进行单位相关信息录入登记，同时将联系人、联系电话及邮箱发送到gtzbdl\****@163.com，此为获取招标文件确认的重要依据。登记成功并经确认后，****交易中心网站下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应****交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见**公共**交易网站（建设工程新交易系统）（http://www.****.cn）服务指南栏目。

4.2本次项目为电子招标，免收标书费，实行网上信息登记及招标文件下载。标书代写

4.3本次招标文件获取仅采用网上形式，不采用现场发售、邮购等方式进行。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件提交的时间为2025年3月21日09时00分至2025年3月26日10时00分，截止时间（投标截止时间，下同）为2025年3月26日10时00分，投标人应在投标截止时间前****交易中心网站递交电子投标文件。标书代写

5.2逾期提交的或未按照招标文件要求加密的电子投标文件，招标人（电子招标投标交易平台）将予以拒收。

5.3纸质投标保函原件和含电子投标文件的U盘等资料采用现场递交方式，递交地点：****中心（地址：**市**区天润路333号）。

6. 发布公告的媒介

本次招标采取国内公开招标方式，****交易中心进行；招标公告在中国采购与招标公共服务平台、****中心网站、国铁采购平台和**省招标投标监管网发布；招标公告或公示信息的澄清、改正、补充或调整****交易中心网站发布。

7. 联系方式

招标人：****

地 址：**市**区**一路23号天兴大厦23楼

邮 编：510080

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

联 系 人：张工

电 话：020-****1090

传 真：020-****5907

招标代理机构：****

地 址：**市**区**一路125号

联 系 人：徐工

电话：020-****8747，131****9862

邮箱：gtzbdl\****@163.com

开户单位：****

开户银行：****银行**铁路支行

账号：440********059300013

2025年2月25日

工期（交货期）

30

最高投标限价（元）

\

是否接受联合体投标

是

投标资格能力要求

投标人资格要求：3.1本次招标要求投标人为在中华人民**国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等，并在资质、业绩、人员、财务等方面具备相应的施工能力。 资格要求如下： （1）资质要求：投标人须具备市政公用工程施工总承包三级或以上和铁路工程施工总承包二级或以上资质。 （2）业绩要求：近五年（2020年3月-2025年3月）内完成过市政道路工程或类似工程项目至少1项，同时具备铁路营业线施工业绩至少1项或其他可以确保营业线施工安全的条件。业绩证明材料需附中标通知书、施工合同和验收报告，或其它可以用于证明业绩的复印件资料。 （3）项目经理：具备市政公用工程二级及以上或铁路工程一级注册建造师执业资格证书，工程师中级及以上职称，8年及以上市政道路工程或8年及以上铁路工程等类似工程项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书；具有3年及以上铁路营业线施工管理经验；自 2022年3月至 2025年3月（递交投标文件之日起前3****法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录; 未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，且与投标人具有有效的劳动和社保关系（须****保障部门出具的投标截止时间前近一年内连续 6 个月的社保证明）。 (4）技术负责人：具备市政公用工程或铁路工程专业高级工程师或以上职称；8年及以上市政道路工程或8年及以上铁路工程等类似工程项目管理工作经验，从事市政道路工程或铁路工程项目技术工作5年及以上；具有3年及以上铁路营业线施工管理经验；未处在不良行为公布期限内；未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系。（须****保障部门出具的投标截止时间前近一年内连续6个月的社保证明）。 （5）财务要求：①提供2021年～2023年（近3年）财务会计报表。②投标人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金**、银行贷款和信贷额度）不应小于300万元。③在2021年～2023年（近3年）中平均营业收入不应小于800万元。 3.2 各投标人可就上述标段中的 1 个标段进行投标。 3.3投标人未在“信用中国”网站（www.****.cn）中被列入失信被执行人名单；投标人未在国家企业信用信息公示系统（www.****.cn）中被列入严重违法失信企业名单；投标人未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”；投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理在 2022年3月至2025年3月（递交投标文件之日前3年）内不曾有行贿犯罪记录。 其他信誉要求：未被取消或暂停投标资格、****集团或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；未****集团有限公司文件通报的停标处罚期内；不****集团施工企业信用评价为C级且在整改期内的情形；投标人在近三年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；投标人不存在近三年曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。 3.4本标段（接受）联合体投标申请。标书代写

投标人业绩要求：近五年（2020年3月-2025年3月）内完成过市政道路工程或类似工程项目至少1项，同时具备铁路营业线施工业绩至少1项或其他可以确保营业线施工安全的条件。业绩证明材料需附中标通知书、施工合同和验收报告，或其它可以用于证明业绩的复印件资料。

是否采用电子招标投标方式

是

获取招标文件的方式

下载招标文件的网络地址：**公共**交易网（http://www.****.cn）服务指南栏目

获取纸质招标文件的方式：

**公共**交易网（http://www.****.cn）服务指南栏目

获取招标文件开始时间

2025-03-03 09:00:00

获取招标文件截止时间标书代写

2025-03-07 16:00:00

递交投标文件截止时间标书代写

2025-03-26 10:00:00

投标文件递交方式标书代写

投标人应在截止时间前****交易中心数字交易平台（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。标书代写

开标方式标书代写

线上开标标书代写

开标时间、地点标书代写

开标时间：2025-03-26 10:00:00标书代写

开标地点：第05开标室（天润路333号）标书代写

公告发布媒介

**省招标投标监管网

招标人

****

办公地址

**市**区**一路23号天兴大厦23楼

招标人联系人

张工

联系电话

020-****1090

招标代理机构

****

办公地址

**省**市**区**一路125号

招标代理联系人

罗树琼

联系电话

131****6203

招标监督机构

****集团有限公司建****办公室

联系电话

020-****5583

发布责任人

徐工

其他依法应当载明的内容

\