500101202502190010301的澄清修改文件

**区天城街道诗仙、麻柳片区**村改造项目（一区）基础设施工程等两个项目招标答疑及补遗

各潜在投标人：

一、答疑部分

问题1、根据《建质[2015]206号》中规定，企业主要负责人包括法定代表人、总经理（总裁）、分管安全生产的副总经理（副总裁）、分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等。请招标人明确：投标文件资格审查部分需提供企业主要负责人的安全生产考核合格证书，是否可以理解为提供企业的法定代表人、董事长、总经理、分管生产或安全的副总经理中任意一个安全生产考核合格证书即可

答：提供企业法定代表人、总经理（总裁）、分管安全生产的副总经理（副总裁）、分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等中的任意一个安全生产考核合格证书及任职证明材料即可。

问题2、目前新版营业执照无“经营期限”，投标文件格式“法定代表人身份证明”中经营期限是否可填写“/”或“长期”

答：可以。

问题3、请问投标文件格式联合体协议书中职责分工栏是否可以根据联合体成员单位分工的实际情况，用简短的语言描述

答：职责分工由投标人根据分工的实际情况自行描述。

问题4、请问招标人经济部分的内容用导入PDF版的资料，还要盖电子印章吗

答：经济部分的内容需要加盖电子印章。

问题5、“铁道工程”专业二级及以上注册建造师执业资格，没有这个专业，以什么证书专业来提供执业资格证书

答：详见招标补遗部分。

问题6、招标文件第二章1.4.1投标人资质条件中关于3.项目经理资格要求3.1 项目经理须同时满足下列①、②、③、④的要求中提到“项目经理可以为同一人，也可以为二至四人，但必须同时满足上述要求。”是指项目经理需要同时具备招标文件要求的执业资格证书还是需要二至四人分别具有一种专业或者多种专业即可

答：项目经理为一人时需同时具备招标文件要求的四种专业的执业资格；为二至四人时需分别具备招标文件要求的一种或者多种专业的执业资格，并必须满足上述要求的四种专业。

问题7、资格审查部分（六）其他资料中，提供了纸质投标保函示范文本，如投标人不以纸质投标保函的形式交纳投标保证金，可否在投标文件中删除“（1）纸质投标保函（如有）”所有内容

答：可以。

问题8、请问是否可以分别提供市政部分和水利部分的电子清单接口或者空清单的软件版本

答：本项目为涉及多个专业的综合工程，电子招投标系统中使用的是水利工程施工版本制作的招标文件，此版本无清单接口，不提供软件版本。

问题9、招标文件第八章投标文件格式中，“资格审查部分（五）承诺”是否包含招标文件中要求的所有承诺，投标人是否无需提供除此之外的其他承诺

答：按招标文件第八章投标文件格式中提供的承诺书格式进行承诺即可，不需再提供承诺。

问题10、招标文件要求提供营业执照、资质证书、安全生产许可证的扫描件，请问证书是否提供正本或副本的扫描件均可

答：营业执照、资质证书、安全生产许可证提供正本或副本的扫描件均可。

问题11、招标文件工期要求：工期为730日历天（其中二区箱涵延伸段90日历天；规划十一路、规划十二路120日历天。招标文件未说明计划开工日期，请问投标人编制技术标进度计划时，计划开工日期由投标人暂拟，具体开工时间以监理人下达的通知为准二区箱涵延伸段90日历天；规划十一路、规划十二路120日历天，请问二区箱涵延伸段、规划十一路、规划十二路计划开工时间是否由投标人自拟，工期满足总日历天数即可，请明确。

答：本项目合同签订后即入场建设，实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准。二区箱涵延伸段、规划十一路、规划十二路工期，从合同签订入场开始计算。投标人编制技术标进度计划时开工时间由投标人自拟。

问题12、联合体协议书以外的其他投标文件格式、封面、光盘贴、封套等，须填写“投标人”或“投标人名称”处，是否仅填写联合体牵头人单位名称即可

答：按招标文件第二章投标人须知3.7.3执行。

问题13、如采用联合体形式参与投标，(三）投标人基本情况表要求填写投标人、法定代表人或其委托代理人、地址、网址、单位电话(座机)、委托代理人电话(手机)、传真、邮政编码等信息，是否只填写联合体牵头人单位信息即可

答：投标人基本情况表需分别填写联合体成员单位的信息。

问题14、投标函中投标保证金是否按填写金额数字后自动生成的人民币大写，不用修改

答：投标保证金按投标人实际交纳金额填写。

问题15、投标函附录中“工期”、“工程质量”、“缺陷责任期”、“分包”的约定内容是否填写按招标文件规定执行。投标函（一）中的“工期”、“工程质量”、是否填写工期“达到招标文件的要求”、工程质量“达到招标文件的要求”即可

答：按招标文件第八章投标文件格式中提供的投标函、投标函附录格式填写即可。

问题16、**市********公司在2025年1月17****人民法院立案强制执行，案号(2025)渝0101执1400号，执行标的为0，请问该执行案件是否不涉及到金钱债权的执行

答：执行案件与本项目无关。

问题17、专用合同条款21.4.1条“发包人原因引起的暂停施工”约定“因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此延误的工期(对由此延误的工期承包人应按合同约定的工期延误审批程序办理相关审批手续，否则视为不存在延误工期)，但承包人不得因此向发包人索赔。”。

请招标人删除上述“但承包人不得因此向发包人索赔”的表述并修改为“由此造成承包人增加的费用由发包人与承包人双方协商承担。”

答：按招标文件执行。

问题18、专用合同条款第12.4.4条约定“工程竣工验收合格，经发包人认可后28个工作日内，承包人向发包人提交完整的竣工资料及完整的结算资料，发包人收到承包人提交完整的竣工资料及完整的结算资料后提交过过控单位（如有）或由发包人委托中介机构进行初审，出具初审报告后14个工作日内付至初审审定金额的85%；”

上述条款导致项目竣工验收后到结算一审期间工程款支付比例一直维持在80%，对于承包人来说资金压力较大，请招标人将上述提条款修改为“工程竣工验收后付至累计审定分部分项工程费、措施项目费、其他项目费及相应的规费和税金（不含人工费价差和材料费价差）的85%”.

答：按招标文件执行。

问题19、专用合同条款第7.5.1条约定，因为发包人原因导致的工期延误都只能顺延工期不能给予承包人费用赔偿。该约定不合理，若因为因政策变化、规划调整、前期手续、工程变更、拆迁和青苗补偿、土地权属、场区电力设施及各类管网迁改、监理变更等发包人原因引起的本工程不能按计划开工日期开工或开工后承包人不能正常施工、检验、验收而导致工期延误的，必定给承包人造成成本增加，从而导致项目履约受阻，双方纠纷无法解决，建议招标人删除专用合同条款第7.5.1条中“承包人不得因此向发包人索赔，也不得因此要求发包人向其支付任何款项。”和“但不视为发包人违约，承包人不得因此向发包人索赔，也不得因此要求发包人向其支付任何款项”的表述修改为“由此造成承包人费用增加的，根据发包人与承包人双方协商的方式承担相关增加的费用”。

答：按招标文件执行。

问题20、本项目代建业主和招标人皆为****，但项目使用单位为**市********公司。请问本项目工程款支付责任单位是**市********公司，还是****。

答：本项目工程款支付单位为**市********公司。

问题21、招标文件显示本项目资金来源为“争取上级专项资金及业主多渠道自筹”。请问本项目目前资金已经落实了多少上级专项资金属于什么性质的款项，是否已经获得审批

答：本项目资金为**村专项借款，目前资金已全部落实。

问题22、本项目是否已经办理建设工程规划许可证

答：本项目建设工程规划许可证正在办理中。

问题23、（招标文件146页）第三部分 专用合同条款16.1.2发包人违约的责任，（6）“因发包人原因未按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人应向承包人支付违约金，自应当支付之日起28天后开始计算违约金，计算公式：违约金=应付未付金额×****银行合同签订时公布的 5 年期贷款市场报价利率/360天×逾期天数（自第29天起计算）；逾期天数超过56天的，超过部分天数按上述利率的两倍计算并支付违约金。”由于LPR每月报价，后续可能存在较大变动，建议以****银行公布的5年期贷款市场报价利率为基础计算违约金。（13）、（14）的类似表述也按此进行改动。

答：按招标文件执行。

问题24、（招标文件139页）第三部分 专用合同条款12.4.4进度款审核和支付，（2）.⑧“工程竣工验收合格，经发包人认可后 28 个工作日内，承包人向发包人提交完整的竣工资料及完整的结算资料，发包人收到承包人提交完整的竣工资料及完整的结算资料后提交过过控单位（如有）或由发包人委托中介机构进行初审，出具初审报告后 14 个工作日内付至初审审定金额的85%”。由****档案馆出具验收合格手续且办理竣工结算后支付至97%，鉴于项目建设内容复杂，涵盖市政及道路，一审、二审工作预计耗时较长，具有不确定性，建议分段验收、分段结算并付款。此外，为保障维稳工作，提高初审节点付款比例至90%。

答：按招标文件执行。

问题25、（招标文件136页）第三部分 专用合同条12.2预付款未填写，空白，建议明确是否有预付款。

答：本项目不支付预付款。

问题26、（招标文件61页）第一部分 合同协议书 四、签约合同价与合同价格形式中建议签约合同价进行价税分离，分别列明含税价、不含税价、税金。根据《印花税法》第五条：“应税合同计税依据，为合同所列的金额，不包括列明的增值税税款”。****税务局要求，合同列明价税分离金额，方可按照不含税价进行印花税缴纳；否则按照含税价进行印花税缴纳，势必加重双方税负。

答：按招标文件执行。

问题27、因报价大原则为投标人根据市场行情结合企业自身实力自主报价，请问水利部分的报价是否可参考《**市市政工程计价定额》以及有关配套定额

答：投标人根据自身情况，按照招标文件中投标报价原则进行自主报价。

问题28、P19及P20均要求“投标人投标报价中的各清单子目单价不应高于各清单子目单价最高限价”，请问此处的“清单子目单价”是否指“清单综合单价”

答：是的。

问题29、关于投标文件的格式，请问：电子投标系统中锁定不可修改的格式（如封面、投标函）是否直接填空即可，其他投标文件格式是否均按照投标文件制作软件导出的word格式编写

答：电子投标系统中不可修改的格式直接填空，其他投标文件格式按照招标文件第八章投标文件格式中提供的格式编写。

问题30、因工程量清单较多，请提供一下软件版招标清单。

答：本项目不提供软件版招标清单。

问题31、现国家推行社保属地化，各单位都在积极响应，****公司属地购买社保，****公司所在地就业，更能保护业主利益，更能保证完全到岗履职。****公司为无独立法人的企业分支机构）。请问是否可****公司名义缴纳的养老保险证明

答：投标人拟派人员的养老保险为投标人不具备****公司提供的，满足招标文件要求。

问题32、建议取消铁路资质，没得铁路施工，加铁路资质暗箱操作

答：本项目(一区)基础设施工程邻近在建渝万高铁**北站北侧铁路工程，土石方开挖距离既有郑渝铁路正线约200米，规划二路穿越****纺织厂四线大桥。(二区)河道综合整治工程渡槽穿越既有郑渝高速铁路孔家梁双线大桥，明渠段桩板墙邻近既有高铁存车场，土石方开挖距存车场围墙约13米。规划十路邻近既有高铁存车场，土石方开挖距存车场围墙约33米。根****集团有限公司《关于印发的通知》(成铁办【2023】108号)文件规定，本项目为涉铁工程。资质的设置符合相关规定。

问题33、施工内容明明就是市**水利项目，死活要加个铁路资质进去，呵呵~控标控的好哦

答：本项目(一区)基础设施工程邻近在建渝万高铁**北站北侧铁路工程，土石方开挖距离既有郑渝铁路正线约200米，规划二路穿越****纺织厂四线大桥。(二区)河道综合整治工程渡槽穿越既有郑渝高速铁路孔家梁双线大桥，明渠段桩板墙邻近既有高铁存车场，土石方开挖距存车场围墙约13米。规划十路邻近既有高铁存车场，土石方开挖距存车场围墙约33米。根****集团有限公司《关于印发的通知》(成铁办【2023】108号)文件规定，本项目为涉铁工程。资质的设置符合相关规定。

问题34、请提供边坡支护图纸。

答：已发出的施工图中包含边坡支护图。

问题35、西渝高铁建设时间是何时，是否影响本次招标范围施工

答：不影响本次招标范围施工。

问题36、**北站东侧综合楼、**派出所、垃圾运转站等是否不包含在本次招标范围内请明确与非本次招标范围的界面划分

答：按挂网施工图结合工程量清单划分。

问题37、请明确临时用水、用电接驳点位置及容量

答：中标单位进场后，根据现场实际情况和建设需求，****公司明确地点和容量。

问题38、本项目是否需达到**市安全文明工地要求

答：本项目安全文明工地评定合格即可。

问题39、怎么没有发布软件版招标清单QTF呢请问如何报价

答：本项目为涉及多个专业的综合工程，电子招投标系统中使用的是水利工程施工版本制作的招标文件，此版本无清单接口，不提供软件版本。投标人根据发布的Excel清单进行报价。

问题40、我现在都可以宣布结果，中铁二局联合体**建工中标。明明都已经有结果为什么还要来搞这个招投标。浪费人力物力。财政这么紧张，典型的浪费钱。**的反腐还是不到位呀，还是有人打招呼。希望继续深挖

答：本项目所有流程均按照公平、公正、公**则进行，欢迎潜在投标人参与投标。

问题41、总平中的场坪1、场坪2、场坪3，能否作为施工办公和工人生活区临时用地使用

答：中标单位进场后，根据现场实际情况和建设需求再行确定。

问题42、请招标人明确：工期计划编制时的开工日期。

答：完成招标，施工合同签订后即进场，实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准。

问题43、请招标人明确：技术部分对于标书字体等格式有无要求

答：按招标文件第二章投标人须知3.7.5执行。

问题44、第二章 投标人须知：3.7.5，“电子投标文件技术明标不设封面，应按照第八章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将封面设置、目录编制作为评审因素。注：技术部分采用明标评审时，不因形式评审的问题（包括但不限于封面、页码、目录、字体、格式等）而被否决投标。”本标技术部分评审是否采用明标明标评审

答：本项目技术部分为明标。

问题45、本项目对纸质投标保函要求:开立人“应当****银行、保险机构、****公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合工程保函业务条件”。****公司存在“限制高消费、终本案件、股权冻结、股权出质等”情况的一种或多种，是否符合上述要求通过中国执行****法院信息综合查询-综合查询）查询，******公司有终本案件，未履行金额:****691.08元， 在这种情况下，如果使用******公司出具的投标保函参加投标，是不是会废标

答：投标保函的开立人（应当****银行、保险机构、****公司）未被相关部门禁止开展营业执照经营范围许可项目的，满足招标文件要求。若开立人是失信被执行人、限制高消费、经营异常、终本案件、股权冻结、股权出质等六种情况的一种或多种，出具的保函无效。

二、补遗部分

本项目招标文件 第二章 投标人须知前附表 1.4.1投标人资质条件、能力、信誉 3.项目经理资格要求中：

“④投标人拟派的项目经理必须已在投标人本单位注册并应具有铁道工程专业二级及以上注册建造师执业资格，应为投标人本单位人员。”

修改为：

“④投标人拟派的项目经理必须已在投标人本单位注册并应具有铁路工程专业二级及以上注册建造师执业资格，应为投标人本单位人员。”

****

****

二〇二五年二月二十六日