都匀相关工程项目专项审核竞争性比选文件

一、项目背景与概况

（一）项目概述

我司在**地区参与了**管廊项目、**11号路项目、黔南** C 段项目及高铁大道项目共计四个项目。在项目实施过程中，各项目均签订了分包合同，目前高铁大道项目业主已办理结算，****法院判决确**算金额。由于项目涉及金额较大、合同关系复杂，且部分项目存****法院判决，为确保与分包单位结算金额的准确性，降低法律风险，现需选聘专业中介机构对我司承接的四个项目初步分包进行专项审核。

（二）项目相关资料

1、主合同与分包合同：包括但不限于《****开发区地下综合管廊施工框架协议》、《****开发区 11 号路（西段）建设工程施工合同》、《高铁大道建设工程施工合同》、《****开发区地下综合管廊工程劳务协作合同》、《**开发区高铁城基础设施工程建设项目劳务协作合同》、《黔南** C 段道路工程劳务协作合同》及其补充协议等。

2、法院判决书：如《交建管廊案二审判决书》（2020）黔民终 989 号、（2019）黔 27 民初 134 号民事判决书、（2021）黔 27 民初 102 号等相关法律文书。

3、业主结算书：各项目业主出具的结算文件、审计报告等。

4、财务收付款情况：我司与业主及分包单位之间的工程款支付凭证、往来账目等财务资料。

5、分包结算书：各项目分包初审计价文件表及附件

二、比选范围与内容

（一）审核范围

1、结合业主审核报告、法院判决书及分包合同，审核项目分包结算金额是否准确。

2、分包合同的结算依据、工程量确认、付款条件、及扣减的甲供材料费、诉讼费、财务费、招标代理费等****法院判决要求。

3、分包结算的金额构成、进度款支付及应计业主资金利息是否应支付给分包单位，及分配合理性等事项进行全面审核，并给出相应的意见。

4、分包结算中涉及甲供材料费、诉讼费、工程借款、税金、保险费、资金利息等计算准确性。

（二）审核内容

1、合同条款分析：对照主合同与分包合同，法院判决书，检查分包结算是否符合合同约定的计价方式、取费标准、扣减费用及资金占用利息计算等。

2、付款情况核查：

（1）结合我司财务收付款记录，核对已支付工程款的金额、时间、方式等是否与合同约定一致，是否存在超付、迟付或漏付等情况。

（2）审核计算分包借款资金利息计取时间至截止时间所产生的费用，并给予符合合同规定和相关法律法规要求的资金利息计算结果。标书代写

3、法律风险评估：

（1****法院判决书，分析各项目分包结算中可能存在的法律争议点，如合同效力、工期延误、质量问题等对结算金额的影响。

（2）评估分包结算中是否存在违反法律法规强制性规定的情形，如转包、违法分包等，以及由此可能带来的法律后果。

4、其他事项审核：

（1）审核分包单位是否按合同约定履行了各项义务，如资料提交等，是否存在违约行为，及其对结算金额的影响。

（2）对分包结算中涉及的税费、保险费等进行审核，确认其计算是否正确，是否符合相关规定。

三、中介机构资质与能力要求

（一）资质与能力要求

1、具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照），营业执照中需具备财务审计资格。

2、具有行政主管****事务所执业证书（提供有效期内的证书复印件）。

3、在“信用中国”网站（www.****.cn）、中国政府采购网（www.****.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《****政府采购法》第二十二条规定条件的，不得参与比选。

（二）项目团队要求

1、项目团队应至少包括注册会计师1名、造价师1名和律师1名，项目负责人必须为注册会计师。

2、项目负责人必须为所提供营业执照单位的在职人员，应具有注册会计师资格，执业年限至少10年及以上，具有丰富审计经验（提供执业证书复印件）。

3、参与本项目的人员应具有良好的职业道德和职业操守，能够严格遵守保密协议，确保项目资料的安全和保密。

（三）业绩要求

1、项目负责人近3年内至少完成过2个类似项目清理或专项审计项目。

四、服务要求与成果

（一）服务要求

1、中介机构应根据我司提供的项目资料，制定详细的审核工作计划，明确审核目标、范围、方法和时间节点，并按计划开展工作。

2、在审核过程中，应与我司保持密切沟通，及时反馈审核中发现的问题，听取我司的意见和建议，确保审核工作的顺利进行。

3、对审核过程中发现的重大问题或风险点，应及时向我司提出书面报告，并提供合理的解决方案和建议。

4、中介机构应严格遵守相关法律法规和行业规范，确保审核结果的真实性、准确性和合法性。

（二）成果要求

1、审核报告：应包括项目概况、审核范围与内容、审核依据、审核方法、审核结果、存在问题及风险点分析、处理建议等内容，报告应逻辑清晰、数据准确、结论明确。

（1）分别按各个项目列账对账，对已发生、已支付的所有费用作出全面、准确核算，按账目类别分别汇总。

（2）按照各项目的业主结算总价（以及各项目结算实际收款总额），对各项目的分包结算价、剩余应支付金额，提供明确书面意见，按项目分别出具审核报告。

（3）明确每个项目分包结算金额的准确性，指出存在的风险点及问题。

（4）对每个项目可能出现的法律及争议点进行详细分析，引****法院判决作为依据。

2、指导意见：根据审核结果，为我司提供关于分包结算争议解决及司法认定利息分配的具体指导意见，包括与分包单位的协商策略、法律救济途径等。

3、其他资料：提供审核过程中形成的工作底稿、计算书、证据材料等，以备我司查阅和存档。

五、中介机构的义务和责任

（一）义务

1、严格按照本比选要求和双方签订的咨询服务合同履行义务，按时、高质量地完成审核工作。

2、对我司提供的所有项目资料和信息承担保密义务，未经我司书面同意，不得向任何第三方披露。

3、遵守职业道德和行业规范，保持独立、客观、公正的态度，不得与分包单位或其他利益相关方存在利益关联。

4、积极配合我司可能进行的监督和检查工作，对我司提出的合理要求应及时响应和处理。

（二）责任

1、如因中介机构的过错导致审核结果有误，给我司造成经济损失的，中介机构应承担赔偿责任。

2、若中介机构在审核过程中发现分包结算存在重大法律风险而未及时告知我司，导致我司遭受损失的，应承担相应的法律责任。

3、因中介机构违反保密义务，泄露我司商业秘密或项目资料，给我司造成损失的，应承担赔偿责任。

4、中介机构应对其出具的审核报告和指导意见的合法性、真实性和准确性负责，如因报告内容错误或不当导致我司采取错误措施而遭受损失的，应承担赔偿责任。

六、比选文件的编制与提交

（一）比选文件内容（依次装订）

1、公司简介：包括公司成立时间、注册资本、组织结构、人员构成等基本情况。

2、项目团队介绍：列出项目负责人的姓名、专业、职称、执业资格、工作经验等，并附相关证明材料。

3、业绩证明：提供近3年内类似项目的合同复印件、审核报告摘要等证明材料。

4、审核方案：详细阐述对本项目的理解、审核思路、方法、步骤、时间安排（专项审核时间30日历天）等。

5、服务承诺：包括服务质量保证、保密承诺、违约责任承担等内容。

6、报价文件（自理）：报价应明确咨询服务完成本项目所需的全部费用，只许一个报价。

（二）提交要求

1、比选文件应装订成册，并编制目录，加盖骑缝章，报价表由法定代表人签字，提交比选文件为非法定代表人时代理人应提交授权委托书及身份证复印件。

2、比选文件一份，应密封提交，并在封套上注明项目名称、公司名称、联系人及联系方式等信息。

3、提交比选文件的截止时间为2025年7月7日下午14:30，地点为：****区**河沟世纪英皇**24楼。联系人：袁老师，联系电话：023-****1023，逾期提交的比选文件将不予受理。标书代写

七、评选标准与流程

（一）评选标准

1、资质与业绩：满足资质、项目团队与业绩要求。

2、本项目最高限价为含税金额8万元，比选人递交的比选文件不得超出最高限价，否则视为废标处理。

3、本项目采取最低价报价中标原则。

4、比选文件内容中要求提供的相关文件并依次装订，资质要求不符、项目团队人员要求不符、内容漏报等情形均做废标处理。

（二）评选流程

1、资格审查：对提交的比选文件进行资格初审，筛选出符合资质要求的中介机构。

2、业绩审查：对通过资格审查的中介机构的业绩、团队成员等进行符合性审查。

3、报价评审：对符合要求的中介机构的报价进行评审。

根据评选标准，对满足资格和业绩要求的报价最低中介机构确定为中标者单位。

八、其他事项

1、本比选要求资料是我司选聘中介机构的重要依据，中介机构应如实提供相关信息和资料，如发现有弄虚作假行为，将取消其参选资格。

2、我司有权根据项目实际情况对本比选要求资料进行补充或调整，并及时通知各参选单位。

3、中选的中介机构应在收到中选通知书后30日内与我司签订咨询服务合同，具体的权利义务以合同约定为准。

4、支付方式，专项审核完毕，并出具正式审核报告后支付至合同金额90%，剩余10%六个月后支付。

5、本比选要求资料的解释权归我司所有。