重庆市大足区龙水镇第二小学 更换教室及办公室门工程施工合同

****

****办公室门工程施工合同

甲方：****

乙方：

依照《中华人民**国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公**诚信的原则，甲方将********办公室门项目工程发包给乙方施工。为了明确双方的权利、责任和义务，对该项工程有关事宜，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，双方共同遵守执行。

一、工程概况

1.1工程名称：****小学****办公室门工程施工合同

1.2工程地点：****。

1.3工程范围及内容：详见清单由乙方总承包施工。

二、工程项目要求及造价

以上价位均含税费，其他附属零星排危由甲乙双方共同协商确定，最终以甲乙双方收方实际数据计算合同总价。

三、付款方式：

经甲、乙双方现场验收合格后，甲方报请区教委财务拨款备案，待区财政专项资金到账后转账支付。

四、工期

本工程有效工期为30个有效工作日，开工时间（合同约定）。

五、工程质量要求

工程质量按照预算清单备注要求配置；若本工程质量验收不合格时，乙方必须按相关规定维修或返工直至工程合格为准。

六、保修期及质保金等

6.1工程验收质量及所有材料标准均为合同约定为准，以确保工程质量。

6.2工程竣工后，在双方认可的前提下，乙方申请甲方贰日内组织现场验收。

6.3本工程保修期为贰年，保修期从验收合格之日起算，保修期内因质量原因造成的一切问题由乙方自费更换处理。

6.4工程质保金为工程总价的3%。

七、双方责任与义务

7.1乙方必须高度重视安全文明施工，安全按渝建发（2000）39号规定的有关条款执行，做到文明施工，严格控制施工噪音、粉尘污染，及时清除安装垃圾；乙方应独立承担相关民事责任。

7.2甲方负责提供水、电接口和小库房以及能够独立施工的工作环境。

7.3乙方应自觉服从甲方、监管人员的统一管理。

7.4.乙方除采取切实措施管护好自己的成品外，应自觉爱护、保护其已完工项目的成品保护。

7.5乙方自行解决施工必须的各施工临设。

7.6乙方负责工程质量，如工程甲方验收不合格，乙方无条件重做，并承担由此给甲方造成的经济损失。

7.7乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。乙方在施工中或在施工途中发生的伤、亡、病、残等事故和其他任何损失，均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

八、工程管理

8.1甲方代表：

电话：

负责本工程的现场质量、安全监督管理及协调工作。

8.2乙方施工负责人：

电话：

负责本工程的现场所有管理，履行本合同的各项规定。

九、双方特别约定

在本合同履行期间，乙方不得以任何借口向甲方任何工作人员提供财物或许诺其他好处，也不得与甲方或监理方任何工作人员及家庭发生任何业务上的关系，否则，甲方有权立即解除合同并追究乙方承担合同总价款的20%的违约金责任。

十、违约责任

10.1.乙方不得以任何理由停工，如停工或延误工期一天，每日按总工程款的1%向甲方支付违约金；若停工或延误工期15日，甲方有权解除合同并不支付乙方已完工工程款。

10.2.甲方按本合同约定时间支付工程款，如逾期一天，每日按应付工程款的1%向乙方支付违约金。

十一、其他事宜

未尽事宜，双方协商。若在履行本协议过程中双方产生争执，经协商达不成一致时，****人民法院提请诉讼解决。

十二、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章） 乙方（盖章）

****

代理人： 代理人：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日