焦作车务段修武车站党员活动室整修项目采购公告

焦****活动室整修项目发包公告

（项目编号：**** ）

1.发包条件

本发包项目 ****车站党员活动室整修 项目已由 **** 批准建设，项目业主为 **** ，发包人为 ****。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。

2.项目概况与发包范围

2.1项目概况：

****车站党员活动室主要工作量为：****党支部荣誉墙，不少于14平方米；****党支部资料柜，不少于10平方米；三是设计制作党旗、入党誓词、党员义务和权利造型墙，不少于14平方米；四是设计定制党员风采、创岗建区、党员活动室管理制度等揭示揭挂，不少于24平方米；五是定制主席台一个，约8平方米；六是定制主席台桌子（共4位）一个；七是定制主席台座椅4套；八是定制安装投影仪一台；九是定制安装投影幕布一个，不小于120寸。

。

2.2其他的整治项目。

2.3相关事项以现场实勘为准。

2.4建设地点：****车站三楼（点名室）。

2.5发包范围：经****批准的设计文件及发包文件的所有内容。

2.6计划工期：20日历天。

2.7包段划分：发包范围按一个包段划分。

3.承包人资格要求

3.1 本次发包要求承包人须具备：****活动室装修设计经验，承办高于本项目控制价以上的工程业绩， 具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1****法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税普通发票资格。

3.2 本次发包 不接受 联合体承包。

3.3 各承包人均可就上述包段中的 1 个包段承包。

3.4 承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。

4.公示、报名及获取发包文件

4.1 凡有意参加承包者，请于 2025年8月25日至 2025年8月27日，每日上午 8 时至 12时，下午 14 时 至 18时 （**时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到 ****办公室412房间 现场递交并登记。

5.承包文件的递交

5.1 承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次发包公告在 国铁采购平台网络 上发布。

7.联系方式

发包人：****

地址：河****车站街18号

邮编：454000

联系人：徐老师

电话：0391-****222

电子邮件：****@qq.com

****

2025年8月24日