新建深圳至江门铁路东莞市“三电”及管线迁改工程施工分包

（招标编号：2025-10-01）

****至**铁路**市“三电”及管线迁改工程，项目业主为东****公司，建设资金来自国家、****政府****银行贷款，已由****（以下简称招标人或发包人）按设计施工总承包模式组织实施。本项目已具备招标条件，现对该项目110kV～220kV输电线路迁改工程施工进行公开招标。

1．招标范围及要求

1.1 招标范围

为满足****至**铁路在**市辖区范围内的建设需要，永久红线用地范围内外涉及的110kV～220kV输电线路的迁改及防护工程。

1.2 招标内容

影响****至**铁路**市建设及运营要求的110kV～220kV输电线路的拆除、防护及迁改工程施工，为保证土建工期而发生的上述临时过渡迁改工程，以及办理因“三电”及管线迁改引起的报建、施工许可等相关手续。

1.3 计划工期

计划开工日期：2025年 11 月 10 日（以实际开工时间为准）。计划竣工日期： 2025年 11月30日。需同步配合土建施工单位的节点施工要求。

1.4 标段划分

本次招标SJDGSD-8标段：110kV～220kV输电线路防护和迁改施工。

1.5 工程量清单

具体工程内容详见第五章工程量清单表。

2．投标人资格要求

2.1 投标人资格要求

具有独立法人资格和一般纳税人身份，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.2 资质要求

（1）投标人须具备电力工程施工总承包一级及以上资质或输变电工程专业承包一级资质；

（2）投标人须具备承装（修、试）电力设施许可一级及以上资质；

（3）投标人须在中国****公司办理资信备案或****公司办理电网建设工程诚信备案登记。

2.3 业绩要求

近5年（2020年9月1日至投标文件递交截止日止，以中标通知书或签订合同时间为准），投标人至少独立完成过一项铁路“三电”及管线迁改项目或电力迁改工程类似业绩。标书代写

2.4 履约信用要求

①未被列入“信用中国”网站（www.****.cn）失信被执行人名录。②自投标文件递交之日起前3****法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。③未在“国家企业信用信息公示系统”中被列入严重违法失信企业名单。标书代写

2.5 本次招标不接受联合体投标。

3．招标文件的获取

3.1 凡有意参加投标者，请在中国铁建云链平台（网址：https://www.****.cn/）进行注册登记并完善信息（具体操作参见“小鹿课堂”－“铁建云链－供方子门户操作手册”）。

3.2 潜在投标人完成注册登记并完善信息后，于2025年10月10日08:00至2025年10月15日17:30（**时间，下同）通过登录中国铁建云链平台的“供方子门户”，在所在标段下载招标公告。未按规定从铁建云采平台“供方子门户”下载招标公告的，招标人拒收投标文件。

3.3 完成报名的单位，请将填写完整并签字盖章的投标申请表及单位授权委托书的PDF扫描件发送至邮箱****@crfsdi.com（不晚于2025年10月15日17：30）。招标人将招标文件（PDF版本）发送至投标人投标申请表中邮箱。

4．投标文件的递交

4.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年11月4日14时30分，地点为标书代写**省**市**区**大道745号****2号楼1976会议室 。

4.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5．发布公告的媒介及期限

本次招标公告在以下平台同时发布：

5.1 中国铁建云链平台（网址：https://www.****.cn/）。

5.2 中国采购及招标网（网址：https://www.****.cn/）。

6．联系方式

招标人：****

地址：**市**大道745号

邮箱：****@crfsdi.com

联系人：刘赞 黄传凤

电话：027-****5344 027-****6049

2025年10月9 日

附件：

投标申请表