中国电建江西水电公司天润新能天津市静海区陈官屯镇100MW风电项目项目风电场区设计服务工程采购项目公开询比采购公告

（采购编号： ）

1.采购条件

****已成交天润新能**市**区陈官屯镇100MW风电项目，项目业主为**合****公司，资金已落实。其中天润新能**市**区陈官屯镇100MW****风电场区设计工程服务分包标段已得到业主认可，具备采购条件，****作为采购人，现对该项目进行询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取天润新能**市**区陈官屯镇100MW****风电场区设计服务分包标段采购文件参与本项目询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:**市**区陈官屯镇。

2.2 工程概况及标段概况

本项目位于**市**区陈官屯镇。本项目规划容量为100MW

2.3 工期要求

具体服务开始日期以发包人通知为准，需满足建设单位工期节点要求，计划全容量并网时间为：2026年6月30日

2.4 质量要求

满足国家、电力行业标准要求，满足****及建设方、收购方等相关标准。电气、通****公司接入并网相关要求；若项目进行科技创新、工法申报、项目创优等事项评审，在合理范围内提供相应服务

2.5 采购范围

天润新能**市**区陈官屯镇100MW****风电场区设计服务，****风电场区、进场及场内道路、场内电气控制、消防等设计工作服务（含现场工代服务）

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力行业（风力发电)专业乙级及以上设计资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/

3.1.3 企业主要人员要求：具有独立法人资格，****公司办理分包准入备案且取得合格分包单位准入证书

3.1.4 企业工程业绩要求：近3年(2022年1月1日起至投标截止日)内有至少1个50MW及以上风电项目的设计业绩(含分包业绩)，或近3年内累计容量至少100MW的风电项目的设计业绩(含分包业绩);以上业绩要求均需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页标书代写

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.****.cn/)；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于XXXX年XX月XX 日XX时XX分前（**时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://bid.****.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为XXXX年XX月XX日XX时XX分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。电子标服务

投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式标书代写

6.1开标时间：XXXX年XX月XX日XX时XX分，地点为:XXXXXXXX。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电**光采购网（https://bid.****.cn/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：XX人。

9.联系方式

采 购 人：XXXX

地 址：XXXX

联 系 人：XXXX

电 话：XXXX

电子邮件：XXXX

10.监督机构

监督机构：XXXX

监督电话：XXXX

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

XXXX

XXXX年XX月XX日