江津区珞璜小学变压器安装及线路改造工程（第三次）公告

****小学变压器安装及线路改造工程

报名随机抽取公告（第三次）

一、随机抽取条件

****小学变压器安装及线路改造工程，项目业主为：****，建设资金：上级下达的城乡义务教育校舍维修资金。项目已具备随机抽取条件，现对该工程施工进行公开报名随机抽取发包。

二、 项目概况与范围

1. 项目名称：****小学变压器安装及线路改造工程

2. 建设地点：****园内

3. 工程规模：**装800KVA油浸式变压器及配套线路、****分校园用电线路等。（以施工图及工程量清单为准）

4. 建设工期：30日历天。

5. 招标范围：施工图及工程量清单中的全部内容，当施工图与工程量清单不一致时，以工程量清单为准。

6. 质量要求：符合国家及行业现行质量验收标准。

7. 发包价为：33.712074万元（大写：叁拾叁万柒仟壹佰贰拾元柒角肆分）。其中安全文明施工费为2833.30元（大写：贰仟捌佰叁拾叁元叁角）。

三、 投标人资格要求

1.投标人须具备有效的电力工程施工总承包叁级或输变电工程专业承包三级及以上资质；2.投标人必须持有有效的《施工企业安全生产许可证》；3.投标人具备国家电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》；4.在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

四、 随机抽取招标文件的获取

请于2025年 11月 11日起，在**市公共**交易网（**区）（https://www.****.com/jiangjinweb/）上“信息共享区”仔细阅读和下载竞价招标文件（含工程量清单）等全部内容。不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关竞价招标过程和全部内容。

五、 随机抽取时间、地点及流程

（一）报名时间：2025年11月13日上午9时00分-10时00分。

（二）报名地点：****中会议室。

（三）随机抽取时间：2025年 11月13日上午10时00分。

（四）随机抽取地点：****中会议室。

（五）报名资料：报名时提供以下证件原件或复印件盖鲜章。参加资格预审：1.报名表；2.资质证书；3.营业执照；4.法人身份证明、法人授权委托书（法人参加的可不提供）。并将报名资料装入文件袋中，正面注明项目名称、投标单位，背面用密封条密封并在封口处加盖公章。（注：营业执照、资质证明、安全生产许可证原件备查）

六、随机抽取过程及中标承包商确定原则

1.资格审查。由发包****小组对各投标人进行资格审查，无人报名，重新组织随机抽取。

2.随机抽取方式。

（1）先进行资格审查，资格审查不合格的不再参与随机抽取。

（2）资格审查合格只有1家的，直接确定为中标人；资格审查合格只有2家的，抽取顺序作为中标排名顺序；资格审查合格3家及以上，在所有报名资格审查合格单位中随机抽取3家为中标候选人，抽取顺序作为中标排名顺序。

3.随机抽取结果（中标候选排名）将在**市公共**交易网（**区）网站上进行公示，中标结果公示期为1个工作日。

4.随机抽取的候选单位均放弃中标的，项目业主单位在分析失败的原因并采取相应措施后，重新在其余资格审查合格的报名单位中随机抽取，确定中标候选排名。同时，将放弃中标的单位列入****项目发包黑名单，在今后****的项目发包中不再接收其投标或报名，并报告区行业主管部门。

七、签订合同

中标单位必须在中标通知书发出后3日内，与发包人签订施工合同。若因中标单位原因未按时完成签订合同手续，由发包人重新挂网。

八、履约保证金及返还

（一）履约保证：本项目收取的履约保证金为发包价的10%，在签订合同前缴纳，履约保证金在工程完工验收合格后全部退还，履约保证金不计息。

（二）缴纳履约保证金方式：履约保证金通过现金转账或不****银行保函，现金转账从中标人基本账户提交，不得使用现金进账。

（三）履约保证金账户：

1.收款单位：****

2.开 户 行：****银行****公司****支行

3.账 号：311********019********09085

备注：****小学变压器安装及线路改造工程履约保证金。

九、工程款支付方式

本工程无预付款。工程竣工验收合格，完善竣工资料后，累计支付至合同金额的80%；工程结算审计结束后，累计支付至结算金额的97%，余下3%作质保金，2年质保期满经验收合格后，无息支付全额质保金。

十、 发布公告的媒介

本次竞价招标公告在**市公共**交易网（**区）（https://www.****.com/jiangjinweb/）上发布。

十一、联系方式

招 标 人：****

地 址：**市**区珞璜镇华兴路236号

联 系 人：余老师

联系电话：135****7072

****

2025年11月10日

****小学变压器安装及线路改造工程

施工合同

发包人（全称）： ****

承包人（全称）：

根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，****学校教学楼室内及外墙面维修工程的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况：

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 资金来源：

4. 工程内容及规模：

二、合同工期：

计划开始工作日期： 年 月 日。

计划开始现场施工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：30日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求和施工方案的要求，并达到合格标准。

四、缺陷责任期：2年。

五、合同价款

本工程采用单价合同，合同价暂定人民币 33.712074 万元，大写： 叁拾叁万柒仟壹佰贰拾元柒角肆分 。

六、安全施工

在工程施工中，承包人应严格按《建筑工程安全生产管理条例》和**市建委（渝建发[2014]25号）等文件的规定执行，做好安全防范工作，认真落实施工组织设计制定的安全措施，确保施工安全。承包人必须严格执行安全生产之规定及劳动保护切实加强安全生产，并为施工人员购买相关保险，若发生工伤事故由此产生的民事责任或经济责任均由承包人负责。

七、工程变更

发、承包双方不得擅自变更修改施工内容。工程施工内容和工程量有增减变更的，须按照“先论证、再审批、后实施”的原则完善相关审批手续后方可实施，且双方应按照实际实施内容完善收方签证手续。凡是未履行审批程序的变更，涉及的增加工程投资一律不得纳入工程结算。

八、竣工验收

工程竣工验收由发包人组织，承包人必须提供相关的质量合格证、检测报告及自检资料等，验收合格后再进行结算。

九、工程结算原则

承包人应在工程竣工验收合格后60天内向发包方提交竣工结算申请，并提交完整的结算资料。承包人无正当理由在约定时间内未递交竣工结算书，造成工程结算价款延期支付的，责任由承包人承担。

工程结算以中标价中的各项清单单价作为依据，若发现中标工程量清单综合单价超过招标时给出的工程量清单综合单价招标控制价的，以项目单位发出的工程量清单综合单价招标控制价为基础，按照中标总报价与本工程的总价招标控制价的下浮比例进行同比例下调。

1.工程内容与工程量清单中有相同子项或类似子项，则按工程量清单的相同子项或类似子项的综合单价执行,类似子项由招标人审定。

2.工程内容如有与工程量清单不同的子项，以相应的工程量清单计价规则、计价定额等配套文件为依据进行定额计价,人工、材料价格按工程开工次月《**造价信息》所公布的工程所在地价格执行，材料转运费按实调整；造价信息没有的材料价格以招标人和监理工程师认质核定的价格为准）。

其中关于物价波动引起的材料价格调整约定为：

主要材料价格风险管控

结合本项目的土建材料用量情况及近期材料价格的波动情况，将商品混凝土、钢筋、水泥、砂石作为土建主要材料，其价格波动风险幅度为5%，超出风险幅度后的调整办法为：

主要材料在项目施工期间****管理总站发布的《**工程造价信息》中对应的材料信息价的算术平均值与投标当月当期《**工程造价信息》发布的相关信息价相比，涨跌幅度超过5%范围时，对超过部分进行材料价差调整。调整公式如下：

（1）涨幅超过5%（不含5%）时，材料价予以调增：

材料价差=材料用量*（施工期间算术平均价-投标当月当期信息价*1.05）

（2）跌幅超过5%（不含5%）时，材料价予以调减，

材料价差=材料用量*（施工期间信息算术平均价-投标当月当期信息价*0.95）

施工期间指项目开工至完工验收期间，调差材料用量以投标综合单价中的该材料的使用量为依据，且不得高于现行**市18定额标准耗量，高于现行**市18定额标准耗量时以18定额标准为准。投标材料价等于或高于施工期间信息算术平均价时，材料价差不予调整。)

十、工程款支付

本工程无预付款。工程竣工验收合格，完善竣工资料后，累计支付至合同金额的80%；工程结算审计结束后，累计支付至结算金额的97%，余下3%作质保金，2年质保期满经验收合格后，无息支付全额质保金。

十一、施工合同签订

中选单位必须在中选通知书发出后3个工作日内，按照合同金额10%的提供履约担保，并签订工程施工合同。如未按时签订合同手续，由业主按相关规定另行确定施工单位。

十二、索赔和争议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成****人民法院起诉。

十三、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同双方约定：本合同一式六份，甲、乙双方各执叁份，双方签字盖章（加盖骑缝章）后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。

发包人：**** 承包商：

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

时间： 年 月 日

建 筑 工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：****

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民**国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，****小学变压器安装及线路改造工程签定质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修的具体内容，双方约定如下：

按图纸设计和承包范围进行维修。

二、工程质量保修期

双方依据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算）

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；

3.装饰装修工程为两年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为两年；

5.给排水设施、道路等配套工程为两年；

6.其它项目保修期限约定如下：无。

三、工程质量保修金

工程质量保修金为结算金额的3%，缺陷责任期满后无息支付。

四、工程质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定；立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、工程质量保修费用

工程质量保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他：

双方约定工程质量保修的其他事项：无

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签暑，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

年 月 日 年 月 日