500001202511030190201的澄清修改文件

****学院改扩建工程

答疑及补遗（一）

各潜在投标人：

现对“****学院改扩建工程”招标文件答疑补遗如下：

一、答疑部分

质疑一：1、招标文件投标人须知前附表P17页“6.3.3.3投标报价的特别说明：“技术措施综合包干费”，最高限价为20元/㎡。结算时候中选单价*最终规划验收测绘的建筑面积进行结算，请各投标人认真考虑此费用包括的所有内容，并填写报价，中标后包干使用。”

请问：该价格严重偏离市场价，建议发包人调整。

2、招标文件投标人须知前附表10.8其他P45页“1．招标人对主材进行溯源（承包人需提供相关发票，检验报告等），同时对主材合同、发票等进行备案。”

请问此条是否针对中标人，中标后在实施阶段提供相关发票、检验报告,请招标人明确

3、招标文件P32“8.本工程招标将设置投标总价最高限价（含安全文明施工费用暂定金额）、分部分项工程量清单项目综合单价最高限价、措施费总价最高限价及全费用综合包干单价限价，均在投标截止日 15 日前发布。投标人的投标报价不得超过相应的最高限价，否则，****委员会作否决投标处理。标书代写

请问：请招标人按时发布最高限价、措施费总价最高限价及清单综合单价最高限价。

回复：1、该项费用招标人已综合考虑，请按招标文件执行，各投标人认真考虑此费用包括的所有内容，并填写报价，中标后包干使用。

2、中标后，招标人在工程实施过程中有权对主材进行溯源（承包人需提供相关发票，检验报告等），同时对主材合同、发票等进行备案。

3、详见本项目补遗内容。

质疑二：1.招标文件投标人须知前附表第1.4.1条要求提供企业主要负责人的有效安全生产考核合格证书，企业主要负责人包括法定代表人、总经理、分管安全生产的副总经理、分管生产经营的副总经理、技术负责人、安全总监。请问：是否只需提供其中任意一人的安全生产考核合格证书扫描件即可

2.招标文件投标人须知前附表第1.4.1条要求为：（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟派项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。

提供：有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书。

联合体投标的，联合体各方均需提供安全生产许可证及安全生产考核合格证书。

问题一、若以联合体投标，由牵头单位拟派项目经理的，请问可否仅需联合体牵头单位提供拟派项目经理的安全生产考核合格证书即可，无需联合体成员单位提供项目经理的安全生产考核合格证书

问题二、若以联合体投标，联合体成员单位的企业主要负责人只有法定代表人的安全生产考核合格证书，是否仅需提供法定代表人的安全生产考核合格证书即可

3、业绩要求为民用建筑工程施工业绩，请问哪些项目属于民用建筑工程范围请问住宅、公寓、商业建筑是否属于民用建筑工程

4.请问项目管理机构配备人员投标时是否仅需提供项目经理、项目技术负责人，投标时无需配置其他主要管理人员，其他主要管理人员待中标后按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子即可

5.因分公司无独立法人资格，****公司社保是否满足要求

6.投标人是否提供投标文件资格审查部分（三）承诺的承诺即可，无需提供其他承诺

7.请问，关于投标函附录约定内容一栏，工期、分包、工程质量的约定内容是否填写“达到招标文件的要求”即可

8.若以联合体投标，联合体成员单位约定的分工有施工部分，由联合体牵头单位拟派项目经理，联合体成员单位是否无需提供拟派项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书

回复：1、根据《安全生产法》第五条款，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。请按照招标文件执行。

2、问题一：联合体投标的，项目经理的安全生产考核合格证书由负责拟派项目经理的联合体成员单位提供即可。

问题二：联合体投标的，根据共同投标协议承担施工任务的联合体成员均须满足并提供。若联合体成员单位的企业主要负责人是法定代表人的，需提供法定代表人的安全生产考核合格证书，其余按照招标文件执行。

3、根据《建设工程分类标准》（GBT50841-2013），民用建筑工程按用途可分为居住建筑、办公建筑、旅馆酒店建筑、商业建筑、居民服务建筑、文化建筑、教育建筑、体育建筑卫生建筑、科研建筑、交通建筑、人防建筑、广播电影电视建筑等。

4、是的。

5、****公司缴纳的社保满足招标文件要求，其余按招标文件要求执行。

6、招标文件中明确写明承诺格式见第八章投标文件格式的，可不再额外提供其他的承诺。

7、是的。

8、联合体投标的，根据共同投标协议承担施工任务的联合体成员均须满足并提供。项目经理的安全生产考核合格证书由负责拟派项目经理的联合体成员单位提供即可。

质疑三：根据招标文件工期节点要求，总工期480天，项目要求完工时间为2026年12月30日，推算出来开工时间时间为2025年9月7日，开工时间有问题，请明确

回复：项目工期总日历天数480天。实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准；实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

质疑四：1.招标文件P23“****材料部分(详见材料（工程设备）暂估单价调整表)在实施过程中按经招标人（或招标人委托的造价咨询机构）、监理核定的价格进行结算”，请问本项目是否有材料暂估价若有，因控制价编制的组价与投标报价组价会有差异，请问投标报价是否与控制价的材料暂估价单价保持一致即可暂估价材料的工程量和合价无需和控制价保持一致。

2.招标文件P32“投标人的工程量清单单项报价不得为零报价或者负数报价，****委员会作否决投标处理”，请问投标人可根据实际情况增加的“其他技术措施项目”报价为零是否会作否决投标处理

回复：1.具体详见招标文件第二章 投标人须知3.投标报价6.3.4其他项目清单的报价要求：招标文件及相关补遗文件规定了暂列金额，材料设备暂估价、专业工程暂估价的，投标人必须按招标人给定的价格进行报价，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标作否决投标处理。

2.以本次补遗通知发布的限价清单为准，其余按照本文件执行。

质疑五：1.专用条款12.4.4（2）4），若不需要******集团有限公司（以下简称“****集团 ”）或****评审中心****审计局****审计局进行结算审计，则以发包人委托的工程造价咨询机构并经发包人认可的造价咨询报告审核金额作为审定金额，在 90 个工作日内支付至咨询报告审核金额的 97%，留咨询报告审核金额的 3%作质保金。

若不需结算审计，是否在造价机构出具报告确**算金额后90个工作日内支付至97%。

2.专用条款16.1 发包人违约：见专用合同条款 7.5.1。

专用条款7.5.1仅为发包人导致工期延误的情形及处置措施，并非发包人违约责任，建议比照承包人违约责任设置合理的发包人违约责任。

回复：1.按招标文件执行。

2.按招标文件执行。

质疑六：1.专用条款7.5.1条，在合同履行过程中，除通用条款约定外，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的， **工期 180 个日历天（含） 以内的， 由发包人承担工期**， 由承包人承担费用增加；

该条所称情况主要因发包人问题导致的工期延误，过程中承包人必定产生停工、窝工费用，建议给予承包人合理补偿。

2.专用条款12.4.4（2）4），竣（完）工验收合格，完成档案资料移交并经发包人确认，发包人委托有资质的工程造价咨询单位办理工程造价咨询，出具经发包人认可的造价咨询报告书后，付至造价咨询单位出具的造价咨询报告审核金额 85%，已支付金额多退少补。

请明确具体支付周期，造价咨询报告书出具后多少日支付。

回复：1.按招标文件执行。

2.按招标文件执行，具体支付周期详见第三部分 专用合同条款 12. 合同价格、计量与支付

质疑七：第八章投标文件格式中“投标函附录”部分的关于工期、分包、工程质量的约定内容部分是否可以填写“达到招标文件的要求”即可

回复：是的。

质疑八：1.（专用条款16.2.2 承包人违约的责任）（6）因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延后一天，承包人应按合同价款的0.12‰向发包人支付工期违约金。违约金总额不超过签约合同价的30%。

上述条款，对承包人的违约罚款过重。《****法院关于当前民事审判工作中若干具体问题》第六条第四点：关于违约金数额问题。违约金过高或过低的判断标准应结合行业利润率确定。建设工程行业的利润率一般在3%左右，实践中，在计算或调整违约金数额时，要考虑建筑行业是微利行业的特点，尽量避免承包人因承担过高违约金导致倒贴钱现象发生。建议修改为违约金总额不超过签约合同价的3%。

2.专用合同条款中，对承包人的违约罚款过重。为了良好履约的目的出发，承包人不会无故违约。建设设置承包人违约罚款上限为：不超过签约合同价的3%。

回复：1.按招标文件执行。

2.按招标文件执行。

质疑九：投标文件报价部分，已标价工程量清单封面是否可以直接盖电子章还是需要打印出来盖物理印章后再扫描上传

回复：按招标文件第二章 投标人须知前附表3.7.3条要求执行。

质疑十：1.（专用条款7.5.1因发包人原因导致工期延误）**工期180个日历天（含）以内的，由发包人承担工期**，由承包人承担费用增加；**工期180个日历天以上的，由双方另行协商确定。

上述条款约定因发包人原因，导致工期延误，发包人只承担工期**，承包人承担费用不合理。建议修改为“因发包人原因导致工期延误，由发包人承担工期**，相关费用由双方另行协商确定。”

2.（专用条款8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。）

上述条款约定不合理，依据“《建设工程施工合同（示范文本）》”建议修改为“发包人供应的材料设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用应由发包人承担”。

回复：按招标文件执行。

质疑十一：投标文件报价部分，已标价工程量清单封面是否可以直接盖电子章还是需要打印出来盖物理印章后再扫描上传

回复：详见质疑九回复 。

质疑十二：不拟派项目经理的联合体成员单位是否不用提供项目经理安全生产考核合格证

回复：项目经理的安全生产考核合格证书由负责拟派项目经理的联合体成员单位提供即可。

质疑十三：联合体投标的，若共同投标协议约定其中联合体成员单位不承担施工任务，该联合体成员单位是否可以不提供安全生产许可证及安全生产考核合格证书。

回复：联合体投标的，根据共同投标协议承担施工任务的联合体成员均须满足并提供。

质疑十四：在本次投标文件制作过程中，因为商务****分所需提交的其他资料较为繁多，导致文件整体容量超出上传限制（50M），无法顺利提交。为确保文件完整性**利上传，建议在商务部分和资格审查部分，分别增加一个其他资料2的页签。

回复：请投标人自行压缩投标文件，确保投标文件顺利提交。

质疑十五：投标文件中下划线上、空格处、表格中无需要填写或无法填写内容的，是填“/”或“无”还是可以不填(空白)，对此有无要求

回复：填“/”或“无”均可。

质疑十六：招标文件中第八章投标文件格式部分的（四）其他资料中要求放入“按照招标文件第二章投标人须知前附表第 1.4.1 项、第 3.4 款要求提供的资料”，如在其他部分有提供格式，且提供过的投标资料，是否不需再重复放入（四）其他资料中

回复：投标人在编制投标文件资格审查部分时，如在资格审查部分“（四）其他资料”以外板块提供过的投标资料，可以不在“（四）其他资料”中重复提供。

质疑十七：在填写共同投标协议中的职责分工时，若职责分工内容全部按照招标文件的招标范围填写，会因填写文字过多，导致生成投标文件报错且无法生成投标文件。因此投标文件共同投标协议中职责分工栏是否可以根据联合体成员单位分工的实际情况，负责施工单位的填写“负责完成本项目招标文件及答疑补遗文件中招标范围内的全部施工相关工作”即可

回复：职责分工由联合体各成员单位根据实际分工情况填写，且必须包含本项目招标范围的所有内容。

质疑十八：除共同投标协议以外的其他投标文件格式、封面、光盘贴、封套等，须填写“投标人”或“投标人名称”处，是否仅填写联合体牵头人单位名称即可

回复：是的。

质疑十九：如采用联合体形式参与投标，投标函中要求填写投标人、法定代表人或其委托代理人、地址、网址、单位电话（座机）、委托代理人电话（手机）、传真、邮政编码等信息，是否只填写联合体牵头人单位信息即可

回复：是的。

质疑二十：若组成联合体参与竞标，是否仅提供联合体牵头人的法定代表人身份证明或授权委托书即可

回复：联合体投标的，由联合体牵头人委派本单位人员作为委托代理人。由联合体牵头人提供法定代表人身份证明、授权委托书（如有）即可。

质疑二十一：招标文件第八章资格审查部分（四）其他资料中，要求投标人按照投标人须知前附表第1.4.1项、第3.4款要求提供资料，但未给定如类似项目情况表、投标人基本情况表等格式，投标人是否可以依次只提供相关证明资料或者自拟类似项目情况表、投标人基本情况表等格式

回复：投标人在编制投标文件资格审查部分“（四）其他资料”时，可以依次只提供相关证明资料或者自拟类似项目情况表、投标人基本情况表等格式。

质疑二十二：投标文件格式中投标函中投标保证金金额填写部分，红名单企业是否按实际缴纳的金额，即160万元填写

回复：是的。

质疑二十三：报价部分，要求上传封3，是否可以直接上传电子版，然后按要求，在造价人员签字、盖执业印章处，直接加盖电子签章和电子执业印章即可

回复：按招标文件第二章 投标人须知前附表3.7.3条要求执行。

质疑二十四：投标文件提供的合同协议书扫描件是否提供关键页即可

回复：按招标文件第二章 投标人须知1.4.1投标人资质条件、能力和信誉3.业绩要求：投标人自2020年1月1日起至投标截止日止（以竣工时间为准），完成过1个工程造标书代写

价12000万元及以上且竣工验收合格的民用建筑工程施工业绩。

提供：该业绩的合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。若提供的业绩证明材料不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明。

联合体投标的，只需要联合体成员之一提供符合业绩要求的相应业绩。

注：（1）当上述业绩证明材料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。

（2）投标人提供的业绩为联合体业绩的，其在该业绩中的工作分工应与本项目承担的工作一致。

请投标人按上述要求提供相关证明材料。

质疑二十五：招标文件要求提供营业执照、资质证书的扫描件，请问是否提供正本或副本的扫描件均可

回复：是的。

质疑二十六：业主投标人须知前附表1.4.1人员养老保险证明要求体现"本单位参保时间（或起始参保时间）"，是否为缴费月份或缴费起止时间只要包含2025年10月即可

回复：是的。

质疑二十七：根据《建质[2015]206号》中规定，企业主要负责人包括法定代表人、总经理（总裁）、分管安全生产的副总经理（副总裁）、分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等。请招标人明确：投标文件资格审查部分需提供企业主要负责人的安全生产考核合格证书，是否可以理解为提供企业的法定代表人、董事长、总经理、分管生产或安全的副总经理中任意一个安全生产考核合格证书即可

回复：根据《安全生产法》第五条款，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。请按照招标文件执行。

质疑二十八：招标文件第八章投标文件格式中，“资格审查部分（三）承诺”是否包含招标文件中要求的所有承诺，投标人是否无需提供除此之外的其他承诺

回复：详见质疑二第6条回复。

质疑二十九：现国家推行社保属地化，各单位都在积极响应，****公司属地购买社保，****公司所在地就业，更能保护业主利益，更能保证完全到岗履职。****公司为无独立法人的企业分支机构，请问是否可****公司名义缴纳的养老保险证明

回复：****公司缴纳的社保满足招标文件要求，其余按招标文件要求执行。

质疑三十：投标函附录中，工期、分包、工程质量的约定内容是否可以填写“达到招标文件的要求”即可

回复：可以。

质疑三十一：投标函中缺陷责任期是否填写“24个月”即可

回复：缺陷责任期填写“24个月”或“达到招标文件要求”均可。

质疑三十二：关于投标文件的格式，请问：电子投标系统中锁定不可修改的格式（如封面、投标函）是否直接填空即可，其他投标文件格式是否均按照投标文件制作软件导出的word格式编写

回复：电子投标系统中锁定不可修改的格式（如投标文件封面、投标函、共同投标协议等）直接填空即可，其他投标文件格式按照投标文件制作软件导出的word格式编写。如果遇到PDF签章版招标文件中投标文件格式和**市电子招投标系统中投标文件格式不一致的，以PDF签章版为准，但投标文件封面、投标函、共同投标协议等**市电子招投标系统中锁定不可以修改的格式以**市电子招投标系统中的格式为准。

质疑三十三：招标文件中项目名称为：“****学院改扩建工程施工”；电子投标系统中项目名称显示为：“****学院改扩建工程”，且项目名称不可修改。请问项目名称以哪个为准。

回复：本项目的项目名称为“****学院改扩建工程”。

质疑三十四：第四章（合同条款及格式）第三部分（专用合同条件）14.2.3中第42）条：承包人为业主、监理、设计、造价咨询单位等提供临时办公场所，请****办公室间数要求。

回复：项目实施时，根据实际情况提供。

质疑三十五：第四章（合同条款及格式）第三部分（专用合同条件）6.3.6条，施工期间，项目产生的弃方不可合理利用的，应运往指定的弃渣场内堆存；建筑垃圾运至指定的建筑垃圾消纳场处置；生活垃圾由当地环卫部门统一处置。承包人必须在发包人认可的方式和地点弃渣，相关规定按《龙兴公司建筑渣土管理办法》及其配套规定执行。请明确指定的弃渣场、指定的建筑垃圾消纳场及其位置。

回复：项目实施时，按项目实际情况指定。

质疑三十六：第四章（合同条款及格式）第三部分（专用合同条件）2.4.2条，发包人负责指定水、电接口，接口范围在施工红线范围外2公里内；承包人负责根据自身施工组织设计，自行向相关产权单位申请施工用水、用电，并自行负责相应施工用水、电设备设施（变压器、开关、电缆、阀门等）、管线的土建和安装工作及有关手续的办理

1）请明确施工用电的接口位置及负荷。

2）请明确施工用水的接口位置及管径。

回复： 具体水电接驳点，由发包人在工地项目红线范围外2000 米内提供施工用电、用水接口为准；临时接电接口为箱变，但投标人用电容量超过60KW时，需要投标人自行申请。

质疑三十七：投标须知前附表1.3.3质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和**市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。第四章（合同条款及格式）第三部分（专用合同条件）5.1条，质量要求：满足设计和使用要求，严格按照设计图纸和施工验收规范进行施工，工程质量符合强制性质量标准，符合国家及**市有关施工质量验收规范和标准要求，达到合格标准。请明确投标文件填写质量要求时以何为准。

回复：投标文件中填写质量要求时，填写“达到招标文件的要求”即可。

质疑三十八：投标须知前附表1.3.2计划工期：工期480日历天（其中6#楼车库改扩****工厂）完工时间2026年4月30日、**二期宿舍完工时间2026年7月30日、项目整体完工时间2026年12月30日）。

1）从2025年12月1日起算至整体完工时间2026年12月30日，不足480日历天；请明确工期与整体完工时间以何为准。

2）为便于总进度计划编排，请明确计划开工日期、计划竣工日期。

3）请明确6#楼车库改扩****工厂）、**二期宿舍完工是否指现场实体完成，项目整体进行验收及备案。

回复：1、项目工期总日历天数480天。实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

2. 为便于投标人编制进度计划，请自行拟定计划开、竣工日期。

3. 完工是指现场实体完成并达到交付使用条件。

质疑三十九：1、请提供现状管线图纸。

2、请明确智慧工地建设星级要求。

3、请明确办公区及生活区修建场地。

回复：1.与本项目相关的地形管线内容，已在施工设计图纸中体现，请投标人查看相关图纸资料。

2.智慧工地建设及星级要求请按照现行规定及要求执行。

3.施工单位进场后，按项目实际情况指定。

质疑四十：本项目的项目名称是"****学院改扩建工程"还是“****学院改扩建工程施工”

回复：本项目的项目名称为“****学院改扩建工程”。

质疑四十一：请问学校、医院业绩，是否满足本项目民用建筑工程的类型要求

回复：根据《建设工程分类标准》（GBT50841-2013），民用建筑工程按用途可分为居住建筑、办公建筑、旅馆酒店建筑、商业建筑、居民服务建筑、文化建筑、教育建筑、体育建筑卫生建筑、科研建筑、交通建筑、人防建筑、广播电影电视建筑等。

质疑四十二：在投标文件制作软件中，（一）投标函的“工程质量”自动填写为“招标文件的要求”（已有“达到”两个字在填写横线外）；但招标文件中要求各投标人应在投标函中填写“达到招标文件的要求”。请问在投标函“工程质量达到”后面的横线中，是否需要多写一遍“达到”两个字

回复：可不重复写“达到”二字。

质疑四十三：1、现国家推行社保属地化，各单位都在积极响应，****公司属地购买社保，****公司所在地就业，更能保护业主利益，更能保证完全到岗履职。****公司为无独立法人的企业分支机构）。请问是否可****公司名义缴纳的养老保险证明

2、我司为红名单中的单位，根据招标文件要求投标保证金（含保函）金额减半，请问，投标函中填写的投标保证金金额应填写招标文件原金额320万元还是减半后实际缴纳金额160万元。

3、除联合体协议书以外的其他投标文件、封面、光盘贴、封套等，是否只加盖联合体牵头人章。

4、投标文件格式“法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书”是否仅由联合体牵头人提供即可。

5、投标文件包括封面、封套、光盘贴、承诺等所有格式中（若需联合体各成员分别提供法定代表人身份证明、授权委托书、投标人基本情况表的除外），投标人或投标人名称处，是否仅填写联合体牵头人单位名称。

6、第八章投标文件格式“投标函”及“投标函附录”中的“工期”“缺陷责任期”“工程质量要求”“分包”约定内容是否按“达到招标文件的要求”填写即可

7、招标文件第八章投标文件格式中承诺部分是否包含和覆盖招标文件要求的所有承诺，投标人是否还需要提供其他格式之外的其他承诺

8、资格审查部分中（八）其他资料中，提供了纸质投标保函示范文本，如我司以电子投标保函形式交纳投标保证金，可否在投标文件中删除“（1）纸质投标保函（如有）”所有内容。

9、请问投标文件格式联合体协议书中职责分工栏是否可以根据 联合体成员单位分工的实际情况，用简短的语言描述，不需按照招标公告中招标范围的完整内容填写例如：联合体中承担施工工作的成员单位一填写“负责包括但不限于本项目招标图示内的施工内容及总承包相关工作”，联合体中承担施工工作的成员单位二填写“承担包括但不限于本项目施工及相关工作”。

10、招标文件中第八章投标文件格式部分的（四）其他资料中要求放入“按照招标文件第二章投标人须知前附表第 1.4.1 项、第 3.4 款要求提供的资料”，如在其他部分有提供格式，且提供过的投标资料，是否不需再重复放入（四）其他资料中

回复：1.****公司缴纳的社保满足招标文件要求，其余按招标文件要求执行。

2. 符合投标保证金减半缴纳的企业，投标保证金金额按实际缴纳金额填写即可。

3. 可以。

4. 是的。

5. 是的。

6. 可以。

7. 详见质疑二第6条回复。

8. 可以。

9. 职责分工由联合体各成员单位根据实际分工情况填写，且必须包含本项目招标范围的所有内容。

10. 投标人在编制投标文件资格审查部分时，如在资格审查部分“（四）其他资料”以外板块提供过的投标资料，可以不在（四）其他资料中重复提供。

质疑四十四：1、招标文件明确对符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的 建筑 行业的中小微企业投标人免除投标保证金。如联合体投标，是否联合体牵头单位是中小微企业即可免缴投标保证金

回复：对符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的 建筑 行业的中小微企业投标人免除投标保证金；其中，以联合体形式参与投标的，联合体所有成员均为符合该行业标准的中小微企业的，该联合体方可免除投标保证金。

质疑四十五：工程保函XXX

回复：提问与本项目无关，不予答复。

质疑四十六：****公司社保是否满足

回复：****公司缴纳的社保满足招标文件要求，其余按招标文件要求执行。

质疑四十七：除联合体协议外，其他投标人名称处是否仅填写牵头人信息即可，

回复：是的。

质疑四十八：投标函中“工期”和“质量”、“缺陷责任期”是否使用电子投标系统中显示的内容即可，可不进行修改

投标函附录是否填写：达到招标文件要求；即可

回复：是的。

质疑四十九：招标文件第八章投标文件格式中，“资格审查部分（三）承诺”是否包含招标文件中要求的所有承诺，投标人是否无需提供除此之外的其他承诺

回复：详见质疑二第6条回复。

质疑五十：关于投标文件的格式，请问：电子投标系统中锁定不可修改的格式（如封面、投标函）是否直接填空即可，其他投标文件格式是否均按照投标文件制作软件导出的 word 格式编写

回复：电子投标系统中锁定不可修改的格式（如投标文件封面、投标函、共同投标协议）直接填空即可，其他投标文件格式是按照投标文件制作软件导出的word格式编写。如果遇到PDF签章版招标文件中投标文件格式和**市电子招投标系统中投标文件格式不一致的，以PDF签章版为准，但投标文件封面、投标函、共同投标协议等**市电子招投标系统中锁定不可以修改的格式以**市电子招投标系统中的格式为准。

质疑五十一：1.大家好我是XXX

回复：提问与本项目无关，不予答复。

质疑五十二：1.大家好我是XXX

回复：提问与本项目无关，不予答复。

质疑五十三：1.另外XXX

回复：提问与本项目无关，不予答复。

质疑五十四：1.另外XXX

回复：提问与本项目无关，不予答复。

质疑五十五：项目经理可由联合体成员单位提供、技术负责人可由联合体成员单位提供，其中联合体成员单位是指联合体任意单位吗

回复：是的。

质疑五十六：拟派人员的连续养老保险证明期限须包含 2025 年 10 月，是否可以理解为，社保只要包含10月份社保就满足招标文件要求

回复：是的。

二、补遗部分

1、2025年11月6日随招标文件发布的“工程量清单”作废。本项目工程量清单、分部分项工程量清单项目综合单价和全费用综合包干单价限价详见随本项目补遗发布的附件。

2、本项目的项目名称为“****学院改扩建工程”，招标文件中的“****学院改扩建工程施工”全部调整为“****学院改扩建工程”。

3、本项目投标总报价最高限价为￥****94527.71元，（大写：壹亿伍仟肆佰玖拾玖万肆仟伍佰贰拾柒元柒角壹分，措施费总价最高限价为￥****429.7元（大写：玖佰捌拾万零陆仟肆佰贰拾玖元柒角）（其中安全文明施工费暂定金额为￥****319.71元（大写：肆佰壹拾捌万柒仟叁佰壹拾玖元柒角壹分）），投标人的投标总报价、分部分项工程量清单综合单价、全费用综合包干单价最高限价、措施费总报价不得超过相应的最高限价，安全文明施工费必须按招标人给定的金额填报，****委员会作否决投标处理。

4、招标文件第二章 投标人须知前附表“1.4.1投标人资质条件、能力和信誉”中关于安全生产条件的要求修改为：“（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟派项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。提供：有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书。联合体投标的，根据共同投标协议承担施工任务的联合体成员均须满足并提供。”

原招标文件与答疑及补遗（一）不一致时，以本答疑及补遗（一）为准，本答疑及补遗（一）作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

招标人：****

招标代理机构：****

日期：2025年11月13日