某地产开发项目拟选聘本公司专项诉讼服务代理律所

投标邀请函

基于项目所需，根据****公司相关规定，****公司专项诉讼服务代理律所。现诚挚邀请贵所阅读相关事项报名参加，特将有关事项公告如下：

一、项目概况

某地产开发项目（以下简称“项目”）位于**省**市，目前登记在榆亚盐场名下。2014年，榆亚盐场与A公司签署《**开发×××项目协议》，约定共同设立B公司（榆亚盐场持股30%，A公司持股70%）作为项目开发主体，并约定榆亚盐场提供建设用地，并在满足一定条件后，将土地及项目过户至B公司名下；A公司则负责提供全部建设资金，并在取得施工许可证（注：2022年5月取得）起三年内竣工交付房屋。双方按持股比例分配房产面积获取收益。

然而，项目自2022年5月开工后，于同年12月停工，随即被施工方查封索要工程款，因此项目未能过户至B公司。在施工方诉榆亚盐场与A公司施工合同纠纷追索工程款一案中，2025年2月终审判决判令榆亚盐场与A公司共同给付施工方款项约8000万元及利息，并支持施工方对在建工程的优先受偿权。A公司至今未能提供建设资金，项目停工至今。

二、服务内容

（一）诉讼专项法律服务，所出具的法律文书（包括但不限于起诉状、代理词、法律意****公司确认；

（二）服务期间参与或指导榆亚盐场与A公司、施工方等各方之间的谈判磋商，提供实时法律意见及咨询服务；
本服务采用包干的形式，包括一审、二审、再审、执行及因该案衍生其他程序或事项，律师服务费用根据法律事务委托合同中的约定支付。

三、申请人资格要求

申请人须同时满足以下条件：

（一）申请****事务所执业许可证；（提供有效的司法部门颁发的、经年检的执业许可证，加盖公章）；

（二）服务团队至少2人以上，其中主办律师需具有8年以上法律工作经历，其他律师具有3年以上法律工作经历（提供人员名单，律师执业资格证复印件或同类材料加盖公章）；

（三）申请人（包含拟提供服务的团队成员）未被列入中****人民法院****法院失信被执行人名单；****法院失信被执行人信息查询结果，加盖公章）；

（四）申请人没有处于被责令停业、财产被接管和冻结、破产状态。律师事务所及申请律师近三年内，均未受过司法行政部门****协会的行业处分，未发生任何违约、违法及违反职业道德的行为；（提供上述内容的声明函，加盖公章）；

（五）申请人近三年来没有骗取中标行为或严重违约。（提供承诺函，加盖公章）；

（六）申请人与本案对方当事人A公司及其关联方不存在任何可能影响公正履职的利益关系。并对在申****公司一切商业秘密包括但不限于项目信息、经营数据、诉讼策略、法律文件等，负有保密义务（提供书面声明，加盖公章）；

（七） 不接受联合体参选。****分所（含本部）只允许其中一个主体参与。

四、征集控制价

控制价为40万元（含税价）。超出该控制价为无效报价。

五、主要合同条款

（一）前文“服务内容”；

（二）在一审阶段立案后，****公司提供相应金额的增值税专用发票后30日内，公司向其支付合同总额的20%；取得一审法律文书后，****公司提供相应金额的增值税专用发票后30日内，支付合同总额的40%；取得二审法律文书后，****公司提供相应金额的增值税专用发票后30日内，支付合同总额的30%；取得再审法律文书后，****公司提供相应金额的增值税专用发票后30日内，支付合同总额的5%；取得执行裁定书后，****公司提供相应金额的增值税专用发票后30日内，支付合同总额的5%。律所延期、拒绝提供或提供的发票不符合要求，公司可以拒绝支付相应款项。若无二审、再审、执行阶段，则相应阶段的律师服务费用无需支付；

（三）特别约定：中选后提交起诉状前如经过研究需要调整诉讼方向或诉讼策略，律师服务费用还按中选价格计算，不再额外支付。

六、响应文件制作和递交标书代写

（一）响应文件制作标书代写

按本公开征集文件第二、三部分响应文件格式中的内容及参与评审必须的其他材料进行制作。标书代写

（二）响应文件递交标书代写

1.请贵所准备《响应文件》电子版，于2025年12月30日下午6点前（超过此时间收到的响应文件无效，为避免文件传输错误，请贵所预留上传时间），进入海控友云采采购信息系统进行响应并上传所有响应文件。登录网址为：https://pur.****.com/core2/n4n399k4。如无账号，请于2025年12月20日下午6点前联络联系人进行临时入库。标书代写

2.联系人：李女士，电话：157****2268，邮箱：****@163.com。注：临时入库需提供投标人指定邮箱，用于接收招标人回复文件等。

逾期上传响应文件的或不符合响应文件规定的，不予受理。标书代写

****