景宁县浮丘片区01地块弱电智能化工程项目劳务合作施工公开选择公告

景**浮丘片区01地块弱电智能化工程项目劳务**施工公开选择公告
（采购编号：****）

根据我单位选择计划安排，现拟采用公开选择方式选择 景**浮丘片区01地块弱电智能化工程项目劳务**施工，欢迎合格的协作单位前来报价。

一、项目概况和选择范围

（一）项目概况：景**浮丘片区01地块弱电智能化工程项目包含视频监控系统、综合管路系统、综合布线系统、可视对讲系统、巡更系统、UPS系统、公共广播系统等。施工地点：**省**市景**指定地点。

（二）选择内容和范围: 工程量清单所列的全部工程内容（含包装、运输、装卸、二次装运、吊装、保管、安装、调试、辅材、技术资料和税金、质保期内的维护等）；过程中的竣工验收资料的收集整理编制、配合并保证工程竣工验收通过、工程保修服务等，完成发包人要求的全部工程内容。

本次选择设1个标段，具体标段划分如下表：

（三）工期:与项目工期同步（具体开竣工日期以选择人通知为准）。若因发包人原因造成工期延误的，工期顺延。

（四）施工质量目标: 合格

（五）其他： /

二、协作单位资格要求

（一）参加本次选择活动的协作单位应当是中华人民**国境内的√法人 ×非法人组织 ×自然人，×或依法办理主体资****公司同时还应具备如下条件：

√ 1.资质要求:参与本次公开选择的响应人须持有有效的企业法人营业执照，具备施工劳务资质（如所在省份已取消劳务企业资质办理，实行专业作业企业备案管理制度的，则提供相关备案证明材料），有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

√2.业绩要求: 参与本次公开选择的响应人须提供近三年内（2022年7月1日至响应截止日期间）（以合同签订时间为准）至少已完成1个合同总额不低于70万元的类似项目，类似项目是指：建筑智能化工程劳务施工。

√ 3.人员要求: 拟派项目负责人a：具有有效期内的安全生产考核合格证书（B类）；b：拟派项目负责人在响应截止日止未在其他在建合同工程上担任项目负责人的承诺书；c:近三年内（自2022年7月1日至响应截止日期间）拟委派项目负责人无行贿犯罪行为记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.****.cn/）查询结果为准，****法院判决书判决时间为准）。专职安全员具有有效期内的安全生产考核合格证书。

√ 4.信誉要求: 近三年内（自2022年 7月1日至响应截止日期间）协作单位及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.****.cn/）网站页面显示内容为准并截图，****法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索全文检索（分别检索供应商、其法定代表人）案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人选择“行贿”）裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。

（二）与选择单位存在利害关系可能影响选择公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目选择活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）选择活动的。

（三）本次项目不接受联合体参加选择活动。

（四）其他： /

三、选择文件的获取

3.1潜在协作单****集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.****.com进行协作单位注册。无需办理CA。本项目选择文件（含项目图纸）和补充（澄清、修改）、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

3.2选择文件网上下载时间：2025年12月13日至2025年12月23日14时30分。

3.3协作单位对选择文件有疑问的，****集团电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止日为2025年12月21日23时59分。选择单位将于2025年12月22日14时30****集团电子招标采购管理系统上发布补充（澄清、修改）文件。协作单位应自行关注上述网站公告，选择单位不再一一通知。协作单位因自身贻误行为导致响应失败的，责任自负。

四、响应文件递交等要求标书代写

4.1选择单位不组织工程现场踏勘，不召开报价预备会。

4.2响应文件递交的截止时间：2025年12月23日14时30分。标书代写

4.3响应文件递交方式：

4.3.1响应文件（正本）的递交。采用网上递交方式,在响应文件递交时间截止前将电子响应文****集团电子招标采购管理系统。

4.4电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前递交至电子招标采购管理系统将被拒绝，后果由响应单位自行承担。

4.5本项目采用网上远程开标方式（响应单位无需至开标现场），在开标时间开始后开启响应文件。（开标网址：https://cncico.****.com）

五、发布公告的媒介

本次选择公****集团电子招标采购管理系统（https://cncico.****.com）上发布。

六、联系方式

（一）选择单位： ******公司

地 址： **省**市上**五星路206****中心5号楼7楼

联 系 人： 姚工

电 话： 137****9661

（二）监督部门： ******公司纪检室

地 址： **市上**五星路199****中心2号楼17层

电 话： 0571-****0383

（三）系统维护联系电话：0571-****5322

选择单位：******公司（签章）

日 期：2025年12月12日