阿勒泰职业技术学院（新疆财经大学阿勒泰校区）生活性服务业建设项目岩土勘察询价采购

********大学**校区）生活性服务业建设项目

岩土勘察询价采购

询价文件

项目编号：****

发 包 人：****（签章）

项号

内 容

说明及要求

１

工 程 名 称

********大学**校区）生活性服务业建设项目岩土勘察询价采购

服 务 地 点

**市甲方指定地点

服 务 内 容

按要求进行勘察服务，结合项目实际勘察情况进行结算。

项目概况

生活性服务业建设项目：****中心地上五层（其中一层内含有机电设备用房）、建筑面积21600㎡、占地面积4500㎡，高度33m。综合实训楼地上五层、局部地下一层，占地面积2595.96㎡，建筑面积13052.56㎡，高度24.9m。

2

招 标 范 围

询价文件的全部内容

3

质 量 标 准

按照国家现行的工程项目地质勘察要求的质量及数量标准。

4

付款方式

中标后签订合同时甲乙双方约定

5

服 务 周 期

17日内完成勘察编制工作，具体以甲乙双方签订合同为准。

6

封套上应载明的

信息

采购人地址：

采购人名称：

项 目 名称：

投标文件在2025年 月 日 点 分不得开启

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

注：封口处加盖企业公章及法定代表人章

7

上限价

16万元(壹拾陆万元整)（按照实际情况（总平图），确定点位数量，单孔深度12m。）

注：超过此金额按废标处理

8

投标人的资质

1、具有有效的营业执照（三证合一）、乙级及以上勘察资质；
2、具有良好的商业信誉；
3、投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5、法律、行政法规规定的其他条件；
6、本次招标不接受联合体投标。

7、本项目的特定资格要求：无

9

投标文件组成

投标文件由商务、报价两个部分组成

投标文件份数

贰份，正本 壹 份，副本 壹份，电子光盘2份（含商务、报价）。

10

投标截止时间标书代写

截止日期： 2025年12月24日

截止时间： 11时 00 分（**时间，下同）标书代写

11

投标有效期限

45天（日历日）

12

投标文件递交标书代写

递交地点：****

详细地址：**市迎宾路106号智慧大楼436室

13

谈判时间地点

截止日期： 2025年12月24日；

截止时间： 11时 00 分标书代写

开标地址：**市迎宾路106号智慧大楼436室标书代写

14

评 标 办 法

最低评标价法

15

投标保证金

投标保证金的形式：无

投标保证金的金额：无

16

查验证件

开标前，须审查投标代表的资格：标书代写

1、企业法人证明及法定代表人授权委托书及委托代理人身份证。法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致。

2、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）、资质证书；

3、开户许可证；

以上齐全、满足要求的投标人为有效投标人。

17

其他

勘察成果须在勘察云可查

18

招标代理费

无。

建设工程勘察合同

工 程 名 称： ********大学**校区）生活性服务业建设项目岩土勘察询价采购

工 程 地 点： **市

合 同 编 号：

（由勘察人编填）

勘察证书等级：

发 包 人： ****

勘 察 人：

签 订 日 期：

****建设部
****管理局

发包人 ****

勘察人

发包人委托勘察人承担 ********大学**校区）生活性服务业建设项目 的勘察任务。
根据《中华人民**国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况
1.1工程名称：********大学**校区）生活性服务业建设项目岩土勘察询价采购

1.2工程建设地点： **市

1.3工程规模、特征：****中心地上五层（其中一层内含有机电设备用房）、建筑面积21600㎡、占地面积4500㎡，高度33m。综合实训楼地上五层、局部地下一层，占地面积2595.96㎡（，建筑面积13052.56㎡，高度24.9m。

1.4工程勘察任务委托文号、日期： /

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：

必须严格按照工程勘察相关要求，满足工程施工图设计需要。

1.6承接方式： 签订合同

1.7预计勘察工作量： 按照实际情况（总平图），确定点位数量，单孔深度12m。

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料贰份，同时提供电子版。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于2025年 月 日开工， 年 月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式

本工程勘察费为￥ 元（大写 元整），合同生效后 7 天内，发包人向勘察人支付勘察费的 10 ％预付款，计 元；提交勘察成果资料、图纸审查通过后，发包人向勘察人支付勘察费40%，计 元；项目主体完工后发包人向勘察人支付勘察费支付40%，计 元；竣工完成后支付剩余全部工程费用。

第五条：发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.3为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费____/____元。
5.1.4由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付___/____元计算加班费。
5.1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人承担实际损失。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条：违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，工期按实际工日顺延。

6.2勘察人必须按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，如未按要求施工，勘察人应向发包人支付合同总价的20%做为违约金。

6.3由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
6.4合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的；完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付合同总额50％的勘察费计 / ；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付合同总额 / 的勘察费。
6.5发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的万分之五逾期违约金。
6.6由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费万分之五。
6.7本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条：其它约定事项：

1、如遇到不可抗力因素工期可顺延。 2、发包人需为勘察人外业提供便利条件。

第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提****委员会仲裁。

（二）****人民法院起拆。

第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式 肆 份，发包人 贰 份、勘察人 贰 份。

附初步评审表

初步评审

序号

评 比 内 容

投标人A

投标人B

……

是

否

是

否

是

否

1

投标人的投标报价未超出最高投标限价；

2

是否按要求加盖单位公章或法定代表人或被授权委托人签字的；

3

投标文件电子版是否符合询价文件要求；

4

投标企业信誉是否符合询价文件要求；

5

投标人是否按照询价文件的要求提供投标保证金；

6

不存在与其他投保人相互串通报价，或者与招标人串通投标的

7

不存在以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

8

投标文件是否响应询价文件的实质性要求和条件；

是否符合通过

备注：1、上述各项中用“√”表示符合或不符合；

评标小组专家签名：

身份证正面

身份证背面

身份证正面

身份证背面

身份证正面

身份证背面