中国电建江西水电公司蒙西~京津冀±800千伏特高压直流输电工程达拉特±800千伏换流站土建B包项目拉特±800kV换流站工程-土建B包一标段结构劳务分包采购项目公开询比采购公告

（采购编号：****）

1.采购条件

****已成交达拉特±800kV换流站工程-土建B包项目，项目业****公司****公司，资金已落实。其中达拉特±800kV换流站工程-土建B包包含的一标段结构劳务分包已得到业主认可，具备采购条件，****作为采购人，现对该项目进行询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取达拉特±800kV换流站工程-土建B包一标段结构劳务分包采购文件参与本项目询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:****市**。

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：**送端换流站，新增换流容量800万千瓦，安装单台容量40.75万千伏安的换流变28台（4台备用）；安装4880兆乏容性无功补偿装置；建设500千伏交流出线11回。

标段概况：土建B包阀厅、辅控楼、高端换流变基础、防火墙及**区建筑(基础及框架混凝土浇筑、铁构件预埋、螺栓预埋、钢筋制作安装等)

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年3月1日至2027年10月31日，总日历天数610天，具体开工以采购人（****）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致），且甲方有权根据项目实际情况调整工期。

2.4 质量要求

严格执行国家、行业、****公司有关工程建设质量管理的法律法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。全面应用输变电工程“标准工艺”应用率≥95%，工程“零缺陷”投运，实现工程达标投产、****公司优质工程、中国电力优质工程目标，争创国优金奖；工程使用****公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。

2.5 采购范围

施工区域内混凝土浇筑、振捣、养护、成品保护，钢筋装卸、转运、制作安装，钢构件装卸、转运、制作安装等。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有施工劳务资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：/

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人提供近五年类似工程业绩（有南网或国网 500kv****电站、升压站、开关站、换****电厂建筑工程施工业绩1个及以上；并提供合同关键页扫描件）。

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.****.cn/)；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年1月14日17时30分前（**时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://bid.****.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商响应操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2026年1月19日10时00分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。标书代写

响应工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台响应管家。

6.开标时间、地点、方式标书代写

6.1开标时间：2026年1月19日10时00分，地点为:**省**市**区**路2088号****。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电**光采购网（https://bid.****.cn/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：****

地 址：**省**市**区**路2088号****

联 系 人：刘程诚

电 话：159****5856

电子邮件：****@126.com

10.监督机构

监督机构：****纪委办

监督电话：138****2644

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

****

2026年1月9日