中国电信甘肃公司2026年度本地网线路施工服务项目招标公告

****公司2026年度本地网线路施工服务项目招标公告

本招标项****公司2026年度本地网线路施工服务项目，（招标编号：****），招标人为****、****公司****公司，招标代理机构为****。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）参加投标。

1.招标范围

1.1 招标范围：本项目为集中招标项目。

1.1.1采购内容：全省14****公司核心网、数据网、传输网、有线接入网、无线网、数据中心、能力平台、综合信息服务、运营系统、局房及基础设施、云**、网络和信息安全、科技创新、实验研发等专业的通信工程线路施工服务采购。

1.1.2 建设规模：本招标项目采购预算金额不含税约29404.61万元人民币，按最高税率9%计算采购预算金额含税约32051.03万元人民币。

1.1.3 建设地点：**省全域。

1.1.4 工期要求：按照具体订单的工期要求执行。

1.1.5 质量标准要求：合格。

1.1.6 技术标准要求：投标人施工技术要求必须符合国家和行业相关要求。

1.1.7 本次集中招标合同有效期为：自生效之日起至2026年12月31日止。在有效期内，如发生以下任一情形，有效期提前终止：

（1）发包人向承包人发出书面停止通知之日；

（2）发包人累计向承包人支付的协议价款总额达到本协议预估金额；

（3）本协议因其他原因终止或解除之日。

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.2承包方式：部分包工不包料。

1.3本项目划分标段。

本次集中招标采用混合招标的方式，划分为14个标段，具体标段划分、中标人数量、中标份额、采购预算金额及实施地域如下：

本项目允许投标人同时中标的最多标段数为14个。

1.4 本项目设置最高投标限价，费用以《工业信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信〔2016〕451号）中的相关规定为基础按折扣报价，最高投标折扣限价为46.5%，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

1.5 报价要求

1.5.1 本项目由投标人根据取费标准报综合折扣（如5折的投标折扣表示为50.00%），小数部分为两位（例：50.80％）。

1.5.2 取费标准：按《工业信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信〔2016〕451号）颁布的通信工程施工定额计取：

1）最终施工费（不含税）=（最终的设计批复预算**费-主要材料价格-安全生产费-规费-税金）×执行折扣+规费+安全生产费。安全生产费和规费不计取折扣，按批复预算全额向承包人支付。

注：标段1**中**、**、**、**、**、**、**的执行折扣=中标折扣+3.5%；标段1**中**、**及其他标段中各区域的执行折扣=中标折扣。

2）合同价=最终施工费（不含税）×（1+适用增值税率）+乙供材料费（不含税，注：若发生。）×（1+适用增值税率）+表五其他有关费用（不含税，注：若发生。）×（1+适用增值税率）。

1.5.3结算价以最终竣工审计为准。

2.投标人资格要求

2.1 投标人基本资格要求

2.1.1 投标人应为中华人民**国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。

2.1.2 投标人的法定代表人或负责人为同一人,存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.1.3 投标人能够为本项目开具增值税专用发票，须满足下列两个条件之一：

（1）提供一般纳税人证明材料（证明材料不限于一般纳税人申请表或网站截图）扫描件；

（2）提供开具增值税专用发票承诺函且提供任意一张曾开具的增值税专用发票的扫描件。

2.1.4 本项目要求投标人具备以下资质：

（1）投标人须具备以下由住房和城乡建设主管部门核发的有效资质之一：

1）通信工程施工总承包资质三级及以上资质；

2）依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94 号）核发的通信工程施工总承包乙级及以上资质；

3）依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94 号）核发的施工综合资质。

（2）投标人须具备有效的由住房和城乡建设主管部门核发的安全生产许可证。

2.1.5 投标人须具备自/年以来/的相关业绩，应满足下列要求：/。

2.1.6 本项目要求投标人具备以下人员要求：

（1）企业主要负责人，具备通信主管部门核发的安全生产考核合格证书（A证）；

（2）项目负责人每标段1人，具备通信主管部门核发的安全生产考核合格证书（B证）且同时具备通信与广电工程专业一级建造师证书（必须注册于本单位）；

（3）专职安全生产管理人员每标段1人，具备通信主管部门核发的安全生产考核合格证书（C证）；

（4）特种作业操作证：****管理部门核发的特种作业操作证（电工作业：低压电工作业证）每标段1人、特种作业操作证（高处作业：高处安装、维护、拆除作业证）每标段1人。

注：项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业操作证人员按标段进行配置，人员不得重复，重复后续标段不通过初步评审。

企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员证明材料：提供有效的身份证、证书、本单位劳动合同及2025年6月1日至招标公告发布截止之日任意连续3****保障部门出具的社保缴纳（至少包含养老保险）****保障部门官网下载的盖章电子版）扫描件及三类安管人员安全生产考核合格证书在“工业和信息化部政务服务平台”（https://txjs.****.cn/ggfw/search.jsp）查询网页查询结果截图，缺少任何一项证明材料或证明材料模糊无法辨认的，不通过初步评审。

特种作业操作证人员证明材料：提供有效的身份证、证书（特种作业操作证的应复审日期应在投标文件递交截止时间之后）、本单位或与本单位相关的劳动合同（本单位相关的劳动合同包含：投****公司签订的****公司与该人员签订的劳动合同）及2025年6月1日至招标公告发布截止之日任意连续3****保障部门出具的社保缴纳（至少包含养老保险）****保障部门官网下载的盖章电子版）扫描件及在中****管理部-特种作业操作证查询平台（https://cx.****.cn/）查询网页查询结果截图，缺少任何一项证明材料或证明材料模糊无法辨认的，不通过初步评审。标书代写

2.1.7 本项目要求投标人满足以下财务要求：/。

2.1.8 本次招标要求投标人满足以下信誉要求:/。

2.1.9 本项目不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。

2.1.10 服务质量承诺：框架协议履行期间，承包人必须第一时间响应发包人或其下属单位的合理要求，保证工程质量、进度等建设要求。坚决不允许将工程进行转包，严禁违法分包（所称违法分包，是指承包人承包工程后违反法律法规规定，把单位工程或分部分项工程分包给其他单位或个人施工的行为；所称转包，是指承包人承包工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的行为），承包人在需要将工程非主体部分分包时，必须获得发包人或其下属单位的书面同意，同时分包单位必须具备相应有效资质。若在接到发包人或其下属单位服务通知后，承包人相应标段份额具体实施地域不能及时开工或到达现场，工程质量、进度等达不到要求，或无法满足发包人或其下属单位2026年度的工程目标，从而影响发包人或其下属单位工程建设，或发生安全生产事故、重大工程质量事故、严重不能满足发包人或其下属单位建设目标的，则发包人有权终止承包人框架协议下相应标段份额执行，份额剩余部分发包人重新组织招标。

2.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目提供招标代理服务的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）被暂停或取消投标资格的；

（12）财产被接管或冻结的；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）近两年（自2024年2月11日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；

（15）在最近三年内（自2023年2月11日起）有骗取中标、严重违约、重大工程质量或安全问题的；

（16）在最近五年内（自2021年2月11日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（17）在最近五年内（自2021年2月11日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（18****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（19****机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（20）中国电信在职员工违规担任供应商法定代表人并参与采购活动的；

（21****集团有限公司/****公司中层及以上管理人员违反有关领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业行为管理规定，其配偶、子女及其配偶经商办企业参与采购活动的；

（22）中国电信领导人员离职或退休后三年内违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关规定任职、投资入股的私营企业、外资企业和中介机构，参与其原任职单位采购活动的；

（23）电子招标投标平台开展采购评审过中,依据投标人投标文件、标书特征码比对结果，投标人不得存在下列情形之一，否则视为投标人相互串通投标：

①文件制作机器码一致；

②文件创建标识码一致；

③造价软件加密锁一致；

④标书上传MAC地址一致；

⑤投标人联系人、电话一致；

⑥招标投标法实施条例规定的其他情形。

（24）被纳入**电信2025年度不合格工程服务单位的（以《****集团供应商管理与考核办法》和《****公司通信工程服务单位管理办法》（2023版）为准）；

（25）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（26）法律法规、招标文件限定的其他情形。

注：须提供承诺函及“**企业信用信息公示系统”、“中国裁判文书网”、“信用中国或各级信用信息共享平台”相关截图。

2.3 法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4.招标文件的获取

4.1发售纸质招标文件

4.1.1 招标文件获取时间：/。

4.1.2 招标文件获取地点：/。

4.1.3 招标文件获取方式：/，向招标人/招标代理机构了解有关信息并购买招标文件。

4.1.4 招标文件每套售价/元人民币，售后不退。

4.1.5 招标文件如需邮寄，需要以书面形式通知招标人/招标代理机构，招标人/招标代理机构在收到招标文件费用后/日内寄出。

4.2 发售电子版招标文件。

4.2.1 招标文件获取时间：2026年1月14日8时30分至2026年1月19日18时00分（**时间，下同）。

4.2.2招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

登录“中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“6投标人注册”。

4.2.3 招标文件费用：获取本集中招标文件不收取费用。

5.投标文件的递交

5.1 纸质投标文件的递交：递交纸质投标文件截止时间（即投标截止时间，下同）为/，投标文件递交地点：/。标书代写

5.2电子投标文件的递交：登录中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行集中招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。

5.3 投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：2026年2月11日9时00分。

5.4 本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。

6.投标人注册

6.1 中国电**光采购网注册

未注册过的潜在投标人，须通过中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目集中招标文件。

6.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电**光采购网首页“操作指引-CA办理”。

6.3 技术支撑联系方式

服务热线：****111884

服务邮箱：****@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

****@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）

7.发布公告的媒介

本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.****.cn/）、中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）上发布，其他媒介转载无效。

8.联系及异议接收方式

8.1 联系方式

招 标 人：****、****公司****公司

地 址：**省**市**区**路405号、**省**市**区**路417号

邮 编：730000

联 系 人：李经理

电 话：0931-****622

传 真：/

电子邮件：/

网 址：/

开户银行：/

账 号：/

招标代理机构名称：****

招标代理机构地址：**市**区**大道中段53号附一号**座A二楼

邮 编：401120

联 系 人：李永刚、张彬、李成龙、高弋然、罗艳

电 话：181****3445、199****9982

电子邮箱：****@qq.com

网 址：/

开户名称：****

开户银行：****银行袁家岗支行

账 号：955********07134090

说明：本账号为招标代理机构系统虚拟子账号，每个项目均不同，请各位投标人高度重视。

8.2 异议接受方式

登录中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

9.行政监督部门

****管理局

招标人：****

****公司****公司

招标代理机构：****

2026年1月13日