开启全网商机
登录/注册
利川市凉桥拆除新建工程劳务分包遴选公告
招标详情
下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线：
400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**市凉桥拆除**工程劳务分包遴选公告
**市凉桥拆除**工程已由****中标并与建设单位签订了工程总承包合同。为顺利完成工程建设并保证工程质量及安全，****采取遴选方式选取优质劳务分包施工单位进行劳务分包的施工任务。本项目**市凉桥拆除**工程劳务分包遴选人为****，遴选代理机构为****。项目已具备招标条件，现特邀请贵单位参与该项目劳务分包遴选。
一、项目编号
二、项目名称
**市凉桥拆除**工程劳务分包
三、建设项目基本情况
对原凉桥进行拆除并**一座长约64米,宽约13米的桥梁。
四、标包划分
五、计划工期
项目总工期180天，劳务分包施工工期服从项目总体安排
六、招标控制价
以建设单位对总承包单位最终审定的应付工程款中的供应商承包范围内的劳务分包工程款作为基数，以该基数标准的85%作为最高限价。各参选人以费率进行报价，报价不得超过最高控制价，超过控制价上限的为无效报价，做废标处理。
七、参选人资格条件
1、参选人是在中华人民**国境内注册的独立法人，并取得合法有效的营业执照；
2、参选人在近三年内，****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）列入失信被执行人名单、****管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（ www.****.cn）中列入严重违法失信企业名单，参选人应提供网站查询截图并加盖公章，否则参选人的投标申请将被拒绝。
3、参选人特定资格要求：
（1）参选人须具有具有独立工程施工劳务资质，且具有合格有效的安全生产许可证；在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
（2）参选人必须是“****2025年度工程类遴选入库”合格入选人，不在供应商库中的不得参与询价（提供入库公示截图）。
（3）根据“关于落实《**州“标准化安薪项目”创建标准》的通知（**州人社函【2023】42 号） ”文件精神规定，本项目参选人到递交投标文件时间截止时，无因拖欠劳动者工资受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或无因****人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（参选人应作出承诺，否则参选人的投标将被拒绝）。
4、本次遴选不接受联合体投标。
八、遴选文件的获取
2026年1月20日至2026年1月26日每天上午8:30-12:00，下午14:30-17:30；参选人代表持委托书、委托人身份证及企业营业执照、资质证书（复印件加盖企业公章）一套资料到****（详细地址：****办事处教场社区华盛大道45号（英典秋禾楼上四楼））领取遴选文件。
七、遴选响应文件份数：一正二副；
八、遴选响应文件的递交截止时间及地点：加急标书代写
1、遴选响应文件递交截止时间：2026年1月30日9时00分前（**时间）；加急标书代写
2、遴选响应文件递交地点：****开标室****办事处教场社区华盛大道45号（英典秋禾楼上四楼））。
九、联系方式
遴选人：****
遴选人地址：****办事处**街安置小区A栋三楼
遴选人联系人：刘先生
遴选人联系人电话：153****0909
招标代理机构：****
地 址：****办事处教场社区华盛大道45号（英典秋禾楼上四楼）
联系人：牟女士
电 话：134****6256
****
2025年1月20日
招标进度跟踪
2026-01-20
招标公告
利川市凉桥拆除新建工程劳务分包遴选公告
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询～
