中国电建西北院陕西大庄里抽水蓄能电站主体工程设计、采购、施工（EPC）总承包项目输水发电系统土建及金属结构安装工程公开谈判采购项目公开谈判采购公告

陕****电站EPC总承包项目输水发电系统

土建及金属结构安装工程施工总承包谈判采购公告

（采购编号：****）

本项目建设单位（业主单位）为****，EPC总承****集团****研究院有限公司、**西北****集团有限公司、中国水利水电建设****公司组成的联合体，本采购项目由联合体授权中国水利水电建设****公司负责组织采购，签订合同及处理与之相关的一切事宜，项目已具备采购条件，资金已落实，现对该项目输水发电系统土建及金属结构安装工程施工总承包进行公开谈判采购，凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取采购文件参与本项目谈判。

2.1 项目概况：本项目位于**省**市**区境内，上水库位于大水川高山草甸上，下水库位于五味峡内。工程地处关中地区，****中心较近，地理位置优越。上下水库区域均有交通可以到达，对外交通条件较为便利。项目装机容量为2100MW（6×350MW）的****电站，满发利用小时数6h，额定水头669m，距高比3.3，设计年发电量42.21亿kWh，年抽水电量56.28亿kWh，综合效率75%。****水库、下水库、下水库右岸泄洪放空洞、输水系统、地下厂房、地面开关站和永久补水设施等建筑物组成，为一等大（Ⅰ）型工程。上水库正常蓄水位2140m，死水位2119m，调节库容871万m3。下水库正常蓄水位1463m，死水位1430m，调节库容869万m3。输水****水库与下水库间的雄厚山体内，采用“一洞两机”方式布置。

2.2 项目建设规模： 陕****电站拟装机容量2100MW

2.3 计划工期

本电站工程总工期：本电站主体工程开始至首台机组发电工期为53个月，完建期14个月，施工总工期67个月；竣工验收期18个月。

本标计划进场时间：2026年3月10日（具体以下达的进场通知中说明的时间为准）。

地下主副厂房开挖支护完成，2028年8月31日；

1#引水系统充排水试验完成，2030年8月30日；

3#引水系统充排水试验完成，2031年6月30日；

本工程完工验收，2032年6月30日；

本工程竣工验收，2033年8月31日。

2.4 采购范围

本次采购范围主要包括（但不限于）：

引水上平洞、上斜井、中平段、下斜井、下平洞（包括主管、岔管和支管）、排水廊道等部位开挖及支护、钢筋制安、混凝土浇筑、钻孔和灌浆、压力钢管制作安装等项目施工。

主副厂房洞、主变洞、母线洞、尾闸洞、排水廊道、排水廊道、出线洞、排风排烟洞、主副厂房排风洞、电缆交通洞、主变交通洞、尾闸交通洞、低压电缆洞等部位地下洞室开挖及支护、预埋件及埋管、钢筋制安、混凝土浇筑、钻孔和灌浆、排水孔等项目施工。

尾水支管、尾水岔洞、尾水调压井、尾水主洞、尾水事故闸门井及通气洞等部位开挖及支护、压力钢管制安、钢筋制安、混凝土浇筑、钻孔和灌浆等项目施工；

主厂房内2台QD300t桥机的一期埋件安装；金属结构安装工程，包括尾闸洞事故闸门、启闭机及其检修设备的机械和电气设备，安装、调试、试验及试运转工作，向发包人正式移交前的运行、管理。

开关站高程1470m以下的开挖支护；2号～8号施工支洞开挖及支护、预埋件埋设、钢筋制安、混凝土浇筑、钻孔和灌浆、封堵等项目施工。

施工期临时安全监测、厂区封闭以及相应的辅助工程等；机组调试及相关配合工作；及本标段包含的环水保工程项目。

具体内容详见《发包人要求》。

2.5 质量、创优、安全目标

（1）质量目标：符合设计图纸和国家、行业和地方有关标准、规范要求；单元工程合格率100%，建筑工程单元工程优良率达到92%以上，机电设备及金属结构安装工程单元工程优良率达到95%以上，单位工程优良率达100%。工程建设确保一次达标投产。不发生较大及以上质量事故，不留工程质量隐患。

（2）创优目标：获得省部级优质工程奖，争创国家级优质工程奖。

（3）安全管理目标：

陕****电站安全生产总目标为“零事故、零死亡”。

1）安全生产条件满足法规要求，且不受到安全生产行政处罚。

2）持续开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，现场风险得到有效控制，隐患得到及时消除，不发生刑法一百三十四条规定的相关情形。

3）现场施工做到安全生产、文明施工，安全生产标准化建设等满足发包人年度目标要求。

4）合法合规开展并持续改进安全教育培训、分包安全管理、安全评价、应急管理、职业健康等工作，保证安全生产可控、在控。

5）安全事故报告和处理符合法律法规规定，无事故瞒报、谎报、迟报和漏报。

（4）事故控制目标：

1）不发生重伤、死亡事故。

2）有效防范各类自然灾害，避免人员死亡群伤事件。

3）设计标准内洪水，确保不发生人身伤亡及工程安全事故（包括漫坝、漫堰、溃堰）；在发生超标洪水情况下，全力抢险，减少损失，不发生在自然灾害中承担管理责任的较大及以上安全事故。

4）严格质量管控，避免质量事故引发安全事故。

5）不发生性质恶劣、影响较大的公共安全事件；不发生食物中毒事件。

6）职业病发生率为零。

7）实现新增法定职业病例为零；杜绝因作业环境导致的急性中毒、中暑等群体性健康事件。

8）实现本项目责任性道路交通死亡事故“零发生”；杜绝负主要及以上责任的较大及以上交通事故。

9）建立健全消防安全责任体系与应急响应机制，彻底消除重大火灾隐患，确保施工现场、办公区、生活区及重点消防部位的绝对安全，实现“无火灾”工地；不发生造成人员死亡的火灾和直接经济损失30万元/次以上的火灾。

10）不发生重大及以上的设备事故。

11）不发生民用爆炸物品丢失、被盗、爆炸责任事故/事件。

2.6 本采购项目标段划分：本项目共分一个标段。

2.7 其他补充： /

本次采购实行资格后审。

3.1 本次采购要求响应人具有中华人民**国独立法人资格，响应人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有与承担和保障本采购项目如期完成相匹配的施工总承包等能力。

3.1.1 资质要求

（1）具有国家建设主管部门颁发的水利水电工程施工总承包一级及以上资质；

（2）具有国家建设主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。

3.1.2 财务要求

近3年（2022年-2024年）财务状况良好，具有足够的流动资金投入本合同的实施以满足工程的需要（提****事务所审计的财务报表和审计报告）。

3.1.3 业绩要求：

响应人应具有已完工的单个项目总装机1200MW****电站主体工程施工业绩，并满足：

（1）具有已完工开挖跨度大于22m及以上地下厂****电站主体工程施工业绩；

（2）具有已完工开挖单级斜井250m及以上引****电站主体工程施工业绩。

以上业绩需同时满足，可以为不同的项目；均应提供中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书或工程竣（完）工验收证书或发包人出具的证明文件扫描件。

3.1.4 信誉要求：在近三年内不存在骗取中标、严重违约而使任何合同被解除的情形；近三年无违法、违纪事件、无较大质量和安全生产责任事故等发生；****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。

3.1.5 组织管理机构及主要人员要求

本采购项目采用施工总承包管理模式，响应人应结合自身管理经验、工作性质、工程特点等组建施工总承包项目部。施工总承包项目部下述主要管理人员不得在本项目和其他项目兼任，且项目经理年龄不超过50周岁。

总承包项目部主要人员要求：

（1）项目经理应同时满足以下要求：

1）具有一级建造师执业资格（水利水电工程），同时具备高级工程师及以上技术职称，且聘用单位为响应人；

2）具有水利主管部门或住建主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）；

3）具有不少于10年水利水电工程管理或施工工作经历；

4）担任过1****电站项目主体工程或大型水利水电主体工程的项目经理职务。

（2）项目总工程师应同时满足以下要求：

1）具有高级工程师及以上技术职称，且聘用单位为响应人；

2）具有不少于8****电站工程或大型水利水电工程施工管理工作经历；

3****电站项目主体工程总工程师（或副总工）职务。

（3）项目安全总监应同时满足以下要求：

1）具有工程师及以上技术职称，且聘用单位为响应人；

2）具有注册安全工程师执业资格证书；

3）具有安全生产考核合格证书（C证）；

4）具有不少于8****电站工程或大型水利水电主体工程安全管理工作经历。

（4）项目副经理（施工）应同时满足以下要求：

1）具有高级工程师及以上技术职称，且聘用单位为响应人；

2）具有安全生产考核合格证书（B证或C证）；

3）具有不少于8年水利水电工程施工管理工作经历；

4）担任过1****电站或大型水利水电主体工程项目副经理及以上职务。

（5）项目总质检师应同时满足以下要求：

1）具有高级工程师及以上技术职称，且聘用单位为响应人；

2）具有不少于8****电站工程或水利水电工程质量管理工作经历；

3****电站项目或水利水电主体工程质量负责人或总工程师及以上职务。

施工总承包项目部上述主要管理人员不得在本项目和其他项目兼任。

3.1.6 具有增值税一般纳税人资格。

3.1.7 法律和行政法规规定的其他条件。

3.2 现场踏勘要求

采购人不统一组织现场踏勘，响应人可自行进行踏勘，踏勘过程中所发生的人员伤亡和财产损失自行承担。

3.3 本次采购 不接受 联合体响应。

4.1 响应人应当在“中国电**光采购网”（网址为https://bid.****.cn）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“响应人登录”进行响应人注册。完成注册的响应人，请于2026年1月24日9:00至2026年1月28日17:00（**时间，下同），通过互联网登录“中国电建采购招标数智化平台（https://bid.****.cn/bidweb/#/supplierLogin），明确所投标段，自行下载采购文件。线下不子受理。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件。

4.2 本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.****.cn/bidweb/#/supplierLogin）全程在线开展，响应文件的加密、提交、解密等流程须各响应人在线进行操作。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败，将由响应人自行承担后果。

4.3 采购文件不收取工本费。

4.4 未按照本采购公告4.1、4.2、4.3条要求的途径获取采购文件的，其响应将被否决。

5.1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年2月6日11时00分（**时间），响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。标书代写

5.2 本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.****.cn/bidweb/#/supplierLogin）全程在线开展，响应文件的加密、提交、解密等流程须各响应人在线进行操作。响应人可在登录系统后点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败，将由响应人自行承担后果。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

5.3 响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过系统通知所有已获取谈判文件的响应人。标书代写

6.开标及谈判时间、地点

6.1 开标时间：2026年2月6日11时00分（**时间）。

6.2 开标地点：数智化平台。

6.3 谈判时间（预计）：2026年2月10日下午14:00通过视频会议或现场会议，与每一位响应人进行谈判的具体时间另行通知。

6.4 谈判地点：**省**市**区城南大道18号西北水电C座 会议室，响应人线上参会。

6.5 递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮谈判的,视为放弃参加本谈判采购项目，不得再参加后续轮次谈判采购。

本次采购公告同时在中国招投标公共服务平台（http://www.****.com/）、中国电**光采购网（http://bid.****.cn/****集团****研究院有限公司网站（http：//www.****.cn）上发布。

成交人数量：1人。

采 购 人：中国水利水电建设****公司

地 址：**省**市**区城南大道18号

联 系 人：徐工

电 话：029-****0479

电子邮件：****@nwh.cn

监督机构：****集团****研究院有限公司

监督电话：029-****0477

如有异****集团****研究院有限公司

联系人:阎工

联系电话:029-****0477

电子邮箱:****@powerchina.cn

中国水利水电建设****公司

日 期： 2026年 01月23日