中国电建西北院溧阳市别桥镇道成渔光互补光伏发电项目光伏区（标段三）EPC总承包项目渔业养殖改造工程专业分包采购项目公开谈判采购公告

**市别桥镇道成渔光互补光伏发电项目

光伏区(三标段)渔业养殖改造工程

谈判采购公告

1.采购条件

****已中标**市别桥镇道成渔光互补光伏发电项目光伏区（三标段）（项目简称：**别桥镇渔光互补光伏项目三标段），项目业主为溧****公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的渔业养殖改造工程分包已具备采购条件，****作为采购人，现对该项目进行谈判采购（公开）,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

**省**市别桥镇

2.2 工程概况及标段概况

**市别桥镇道成渔光互补光伏发电项目光伏区（三标段）EPC总承包工程规划交流侧装机容量72MW，直流侧装机容量96.93138MWp。

资金来源：自筹

采购编号：****

采购方式：谈判采购（公开）

2.3 工期要求

开工日期：本分包工程计划于【 2026 】年【 2 】月【 10 】日开工（实际开工日期以开工令为准）；

池塘清淤、整平及塘埂修筑须于【 2026 】年【 3 】月【 10 】前完成；

竣工日期：【2026 】年【 11 】月【30】日前。

2.4 质量要求

**市别桥镇道成渔光互补光伏发电项目光伏区(三标段)渔业养殖改造工程质量要求：符合国家、行业、工程所在地和****公司标准、规范以及设计要求，实现“零缺陷”投运。

2.5 采购范围

本次采购工程为**市别桥镇道成渔光互补光伏发电项目光伏区(三标段)渔业养殖改造工程

本标承包范围包括（但不限于）： **市别桥镇道成渔光互补光伏发电项目用地范围渔业养殖改造工程全部采购、施工等，与政府及当地村组、村民与本工程（含光伏区施工除场外运输道路）有关的所有外部协调、民事协调并承担费用，负责质量监督检查、政府相关职能部门验收并承担全部费用，包括业主应承担部分、安全防护设施“三同时”、安全文明施工措施费、和最终交付投产、质保等，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具以及相关的技术资料等。

（1）本项目工程包含但不限于：池塘清障清表（包含树木砍伐、树根挖除、芦苇、杂草清理、遗留的渔网、养殖设施、废弃线杆拆除、线路迁改、房屋拆除）、清淤、拆除塘埂、边坡冶理、进排水管道、排水井、节制闸、进水泵站、生态沟渠清淤、土工膜、过滤坝、溢流坝、溢流井、配套建筑物基础开挖、回填，钢筋购安，混凝土、砌体浇筑，沉水植物配置、挺水植物配置、鱼类投放、光伏区影响光伏施工线路迁改、渔业养殖专线设计施工、电力配套、电力设施、罗茨风机、尾水回流泵、尾水检测等所有设备购安等建筑、安装调试等工作。****公司或其他相关部门要求自行或委托具备相关资质的单位完成线路迁改、渔业养殖改造电力专线工程所有相关的设计、手续办理、涉网试验、检测、调试、试验、并网工作。负责工程的竣工投产、工程检查、档案归档及验收、竣工结算、工程验收各项工作内容及相关费用均属于承包人的工作范围。

（2）与本工程配套的环境保护工程、水土保持工程、安全防护设施“三同时”的施工，包括水保、环保、职业健康、安全、消防等和最终交付投产、质保、植被恢复等其它政策处理、政府沟通、证照办理的具体事宜。

（3）建设期安责险、机械设备保险。

（4）工程验收、移交以及质保期内的服务。完成光伏区范围内线路迁改、渔业养殖专线通讯部门、电网等部门设计审查、手续办理、并网调试、电力公司、通讯部门验收及其相关的协调、取证工作，承担中间所产生的所有费用。

（5）其他施工范围：包括本标段相关的工作配合；本标段施工范围内所有场地（包括物资堆放场地）树木、杂物清理、平整、通行道路（补偿、修复）协调、施工协调、临时工作面开设及手续的办理；临建以及本标段施工期间所有水、电、通信设施等。施工期间抽水、注水、验收费用、人工费、材料费（包括材料价差）、施工机械费、管理费、安全文明施工、利润、税金、停窝工损失费、二次倒运费、冬雨季及夜间措施费、赶工费、环境保护、水土保持、国家规定的由承包人承担的保险等各种费用和税款等费用。在光伏区设计范围的遮光的树木砍伐、占地和临时用地补偿（包括占地补偿、地上附着物补偿、林地补偿费、植被恢复费用、迁坟补偿费等）费用、民事协调及手续由承包人负责。临时用道路通行协调、扩宽取直整修、征占地、林木砍伐、地上附着物清理、原有路面损坏补偿及维修、民事协调等工作并承担相关费用，工程竣工时承包商使用的临时用地、使用道路应按原貌恢复。

（6）安全要求：严格执行国家、行业、有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，****公司及****相关制度、标准、要求。承包人负责安全标准化、环保标准化的设备采购和落地部署，并满足****公司及****安全管理标准。

（7）环境保护与水土保持要求：确保工程环保、水保设施建设“三同时”，落实工程环保、水保方案及批复意见，推行绿色施工，建设**节约型、环境**型的绿色和谐工程；确保竣工前完成工程拆迁、迹地恢复；确保工程顺**过环保和水保验收。

（8）档案管理要求：严格按照国家、行业、项目建设管理单位的有关档案管理规定进行档案管理，将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现档案归档率100％、资料准确率100％、案卷合格率100％，保证档案资料的齐全、准确、规范、真实、系统、完整；同时保证在合同规定的时间移交竣工档案。承包人负责按照相关标准、规范及合同的规定搜集、整理工程建设过程中的全部档案资料并移交发包方，并符合****公司档案管理要求。

3.响应人资格要求

3.1.1企业要求：响应人必须是依照中华人民**国法律设立并在中华人民**国境内登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票；

3.1.2企业资质要求： 具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质。

3.1.3企业业绩要求：具有在近3年内具有不少于1项类似池塘清淤或光伏项目类似业绩及经验。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：具有建筑工程贰级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

（2）项目安全生产管理人员的资格要求：具有有效的安全生产考核合格证书（C证）。

3.1.4 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：http://wenshu.****.cn/)；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5）被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2.1 本次采购不接受联合体投标。

4.谈判采购文件的获取

凡有意参加谈判响应者，请于获取文件结束时间2026年01月28日前（**时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.****.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。电子标服务

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

5.响应文件的递交

5.1（A）响应标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年02月02日11:00（**时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。标书代写

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。标书代写

5.2响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。

6.开标时间、地点

6.1(A) 开标时间：2026年02月02日11时00分，本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.2谈判时间（预计）：具体时间另行通知

6.3谈判方式（预计）：线上谈判

6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.发布公告的媒介

本次谈判采购公告同时在中国电**光采购网（http://bid.****.cn)、****网站（http://www.****.cn）上发布。

8.联系方式

采 购 人：****

地 址：**市**区城南大道18号

联 系 人： 张工

电 话：199****1329

电子邮箱：****@nwh.cn

如有异议请联系****。

联系人：李工 电话：029-****7662

电子邮箱：****@nwh.cn

10.监督机构

监督机构：****

联系电话：029-****7662

****

2026年 01月 26日