中国铁路郑州局集团公司机关南院3号楼北侧廊架整治工程施工总价承包发包公告

****集团公司机关南院3号楼北侧廊架整治工程施工总价承包发包公告

发包编号：****

****集团公司机关南院3号楼北侧廊架整治工程，项目业主为****，项目出资比例为100%，发包人为****。项目已具备发包条件，现对该项目施工进行公开发包。

2.1建设地点：**省**市。

2.2项目概况：拆除原钢化玻璃屋面，新做防腐木坡屋面；原防腐木框架利旧使用，重刷防腐漆；防腐木屋面安装需增设木质檩条，采用钢钉及打胶的固定方式；具体尺寸可根据现场实际，适当调整，安装方案由施工单位优化。

2.3发包范围：工程量清单及施工图纸包含的全部内容。

2.4工期：计划工期15日历天。

2.5标段划分：本次施工发包共分为一个标段，标段号：LJZZSG-01。

3.1 基本要求：中华人民**国境内合法注册的独立法人，具有有效的营业执照。

3.2资质要求：本次发包要求竞包人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

3.3业绩要求：竞包人应具有2024年12月至2025年12月内有在建或完成的类似项目，且至少具备一项4万元类似施工业绩；提供中标通知书（或发包通知书）、业绩合同(复印件）；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.4项目经理：竞包人拟派项目经理须具备须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时建造师）和有效的安全生产考核合格证书，与响应人具有有效劳动和社保关系（须提供劳动合同和最近8个月内连续6个月社保缴费证明），且未在其他在建工程项目任职。

3.5财务要求：响应人应提供2023年至2024年财务审计报告（新成立的企业从成立之日起计，若成立不足一年****银行出具的资信证明），且财务状况良好。

3.6社会信誉要求：

(1)具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。

(2)竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前1****法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。

(3)竞包人及其法人代表和拟派****人民法院列入失信被执行人。

3.7本次发包不接受联合体竞包。

3.8各竞包人均可就上述标段中的 一 （具体数量）个标段竞包。

4.1投标人于2026年02月02日至2026年02月05日，（**时间，下同），登录国铁采购平台（https：//cg.****.cn/）完成注册审核后，下载公告附件（根据附件里方式）获取发包文件。

4.2 发包文件每套售价0元。

4.3 本项目发包文件不提供邮寄。

5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为 2026年02月09日14时 30 分，地点为**市**区升龙天玺一号院1号楼2004室。加急标书代写

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。

本次发包公告同时在国铁采购平台（https://cg.****.cn/）、中铁物总国际招标平台（https://bids.****.cn/）上发布。

发 包 人：****

地 址：**市**区陇海中路106号

联 系 人： 赵老师

电 话：0371-****6311

发包代理机构：****

地 址：**市**区升龙天玺一号院1号楼2004室

联系人：权伟波、秦继伟

联系电话：162****0001

电子邮箱：****@163.com

2026年2月2日