******社区花朝组排洪沟维修整治项目
报名随机抽取文件
建设单位:****(加盖公章)
代理机构:****(加盖公章)
2026年2月
第一篇 报名随机抽取公告
******社区花朝组排洪沟维修整治项目报名随机抽取公告
一、随机抽取条件
本发包项目******社区花朝组排洪沟维修整治项目,项目业主为****,建设资金为财政性资金,项目出资比例为100%。项目已具备报名随机抽取条件,现对该项目进行报名随机抽取。
二、项目概况与随机抽取范围
(一)工程名称:******社区花朝组排洪沟维修整治项目
(二)工程地点:**区德感街道
(三)工程范围及内容:土石方开挖、回填、原沟渠拆除、**沟渠、涵洞工程等工作内容。共涉及2处排水沟整治,治理点位分别为:******社区花朝组排洪沟维修整治(点位9#),******社区花朝组排洪沟维修整治(点位10#)。具体详见工程量清单及施工图纸。
(四)工期: 90 日历天,缺陷责任期:12个月。
三、发包价
本项目发包价为:人民币388653.95元(大写:叁拾捌万捌仟陆佰伍拾叁元玖角伍分)。
结算方式:固定单价合同结算。
四、承包人资格要求
(一)须具备建设行政主管部门颁发的有效的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。
注:须提供资质证书复印件并加盖单位公章(鲜章)。
(二)须具备有效的营业执照。
注:须提供营业执照复印件并加盖单位公章(鲜章)。
(三)具备有效的安全生产许可证。
注:须提供有效的安全生产许可证复印件并加盖单位公章(鲜章)。
(四)项目经理1人,具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格且为本单位职工,拟派项目经理中标后不得随意更换。
注:须提供项目经理注册证书、本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件(2025年10月至2025年12月)并加盖投标单位公章(鲜章)。
(五)技术负责人1人,具备建筑工程中级及以上职称且为本单位职工,拟派技术负责人中标后不得随意更换。
注:须提供技术负责人职称证、本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件(2025年10月至2025年12月)并加盖投标单位公章(鲜章)。
特别说明:上述(一)、(二)、(三)、(四)、(五)条所要求的各条款必须全部满足方可通过资格审查,否则作否决投标处理。
五、报名时间及地点
(一)随机抽取公告挂网时间:2026年2月3日至2026年2月5日。
(二)报名资料递交截止时间:2026年2月5日17时00分。逾期送达的或者未送达指定地点的报名文件,发包人不予受理。加急标书代写
(三)随机抽取报名地点:****508办公室。
(四)随机抽取时间:2026年2月6日。
(五)随机抽取地点:****。
六、质量要求
符合国家和**市现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。
七、抽取过程
由项目建设单位自行组织抽取。
八、中选承包商确定原则
随机抽取方式确定。由发包人按相关程序要求在报名单位中随机抽取3家满足资质要求的单位确定中标候选人,以抽取顺序作为中标排名顺序,排名第一顺序的为中标单位。报名承包商少于2家的,重新组织随机抽取。中标结果在****门户网站发布,中标结果公示期1个工作日。
九、联系方式
建设单位:****
地 址:****
联 系 人:汪老师
电 话:150****6489
代理机构:****
地 址:**市**区棠香街道圣迹南路55号3-1
联 系 人:何老师
电 话:159****0652
第二篇 竞标须知
一、联系方式
建设单位:****
地 址:****
联 系 人:汪老师
电 话:150****6489
代理机构:****
地 址:**市**区棠香街道圣迹南路55号3-1
联 系 人:何老师
电 话:159****0652
二、项目概况与随机抽取范围
(一)工程名称:******社区花朝组排洪沟维修整治项目
(二)工程地点:**区德感街道
(三)工程范围及内容:土石方开挖、回填、原沟渠拆除、**沟渠、涵洞工程等工作内容。共涉及2处排水沟整治,治理点位分别为:******社区花朝组排洪沟维修整治(点位9#),******社区花朝组排洪沟维修整治(点位10#)。具体详见工程量清单及施工图纸。
(四)工期: 90 日历天,缺陷责任期:12个月。
三、发包价
本项目发包价为:人民币388653.95元(大写:叁拾捌万捌仟陆佰伍拾叁元玖角伍分),其中安全生产费:5721.95元。
结算方式:固定单价合同结算。
四、承包人资格要求
(一)须具备建设行政主管部门颁发的有效的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。
注:须提供资质证书复印件并加盖单位公章(鲜章)。
(二)须具备有效的营业执照。
注:须提供营业执照复印件并加盖单位公章(鲜章)。
(三)具备有效的安全生产许可证。
注:须提供有效的安全生产许可证复印件并加盖单位公章(鲜章)。
(四)项目经理1人,具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格且为本单位职工,拟派项目经理中标后不得随意更换。
注:须提供项目经理注册证书、本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件(2025年10月至2025年12月)并加盖投标单位公章(鲜章)。
(五)技术负责人1人,具备建筑工程中级及以上职称且为本单位职工,拟派技术负责人中标后不得随意更换。
注:须提供技术负责人职称证、本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件(2025年10月至2025年12月)并加盖投标单位公章(鲜章)。
特别说明:上述(一)、(二)、(三)、(四)、(五)条所要求的各条款必须全部满足方可通过资格审查,否则作否决投标处理。
五、质量要求
符合国家和**市现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。
六、工程结算及验收
项目完工后,由发包人组织验收。验收以发包人挂网的报价清单所列的分项、数量以及施工设计图和相关施工验收规范规定为验收标准。项目承包人需提前准备好验收所需材料及各类质量验收报告,以备查询。验收中发现问题需整改的,项目承包人应立即进行整改,直到通过验收。
本项目采用固定单价合同。单价包含的风险范围包括但不限于为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、规费、企业管理费、利润、税金、风险费等费用,以及市场价格波动引起的风险、政策性文件规定的各项应有费用、合同明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和风险等所需的费用。本项目在合同实施期间,由于市场价格波动引起的人工、材料、设备等价格变化的,合同单价均不作调整(法律法规变化、****政府指导价管理的原材料等价格的调整除外)。
结算总价=Σ分部分项工程量清单综合单价×子项工程量+Σ措施项目费(含安全文明施工费)+Σ其它项目费(如果有)+Σ规费+Σ税金+Σ设计变更、漏项及新增部分金额+Σ合同约定的其它费用(合同如果没有约定,则取消此项目)。
变更估价原则的约定:
(1)工程内容与已标价发包人挂网的工程量清单中有相同的子项时,则按发包价格清单的相同子项的单价执行。项目变更价=变更工程量×工程量清单单价。
(2)工程内容如有与工程量清单不同的子项,以渝建发[2016]35号文件《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》、《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计量规则》(CQJLGZ-2013)、《**市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)、《**市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)、《2018年**市建设工程计价定额综合解释》、《**市绿色建筑工程计价定额》(CQLSJZDE-2018)、《**市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《**市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018)、《**市市政工程计价定额》(CQSZDE-2018)、《**市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、及相应的配套文件为依据进行定额计价,人工、材料价格按工程开工次月《**造价信息》所公布的工程所在地价格执行,材料转运费按实调整;造价信息没有的材料价格以招标人和监理工程师认质核定的价格为准)。
七、履约担保
1.担保形式:银行转账、银行保函、担保保函。
2.担保金额:履约担保金额为中标金额的10%。
3.提交时间:签订合同前提交,否则,业主方将取消其中选资格。
4.退还时间:工程完工后一次性退还(不计息)。
八、签订合同
发包人和中标人应当自中标通知书发出之日起 10个工作日内,根据随机抽取文件的约定订立书面合同。
九、支付方式
施工合同签订后,工程开工前支付安全文明施工费的50%;本项目工程完工验收合格,承包人提交完整合格的工程竣工资料(含竣工图、竣工结算书等),支付工程款至合同金额的80%,并完成工程结算审计后支付至审定最终结算金额的97%,工程质量保修金为工程结算审定金额的3%,质保期1年,工程质量保修期届满并处理完质量缺陷后30日内,一次性不计息结算返还。
十、代理服务费
(一)本项目代理服务费为人民币:4500.00元(大写:肆仟伍佰元整),由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。
(二)收款账户
户名:****
账号:500********609799999
开户行:****银行****公司****支行
第三篇 评标办法加急标书代写
一、评标方法加急标书代写
1.随机抽取方式确定。由发包人按相关程序要求在报名单位中随机抽取3家满足资质要求的单位确定中标候选人,以抽取顺序作为中标排名顺序,排名第一顺序的为中标单位。报名承包商少于2家的,重新组织随机抽取。中标结果在****门户网站发布,中标结果公示期1个工作日。
2.排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照随机抽取文件要求提交履约保证金的,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,项目业主可以按照中选结果公示顺序名单依次确定其他中标候选人为中标人。
3.中标候选人不在规定时间内领取中选通知书、逾期不签订合同、未按照随机抽取公告约定提交相应担保的,视为放弃承包资格。
二、本随机抽取文件未详尽之处,按相关法律法规执行。
第四篇 报名资料格式
报 名 资 料
申请人: (盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
年 月 日
目 录
一、投标函
二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件加盖单位鲜章
五、其他资料
一、投标函
(发包人):
1. 我方已仔细研究了 (项目名称)报名随机抽取文件的全部内容,愿意以发包人发布的发包价及工程量清单内容承揽本项目,该工程项目经理为 ,身份证号码为 ;委托代理人为: ,身份证号码为 。工期: ,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到 。
2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。加急标书代写
3. 如我方中标:
(1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2)我方承诺按照抽取文件规定向你方递交履约担保。
(3)我方承诺在服务期内按照报名随机抽取规定的质量要求完成报名随机抽取约定的工作内容。
4. (其他补充说明)。
申 请 人: (盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
地 址:
网 址:
传 真:
邮政编码:
年 月 日
二、 法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明
申请人名称:
单位性质:
地址:
成立时间: 年 月 日
经营期限:
姓名: 性别: 年龄: 职务:
系 (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
(附:法定代表人身份证正反面复印件)
申请人: (盖单位公章)
年 月 日
授权委托书
本人 (姓名)系 (申请人名称)的法定代表人,现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称)抽取文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
(附:被授权人身份证正反面复印件)
申 请 人: (盖单位公章)
法定代表人: (签字或盖章)
身份证号码:
委托代理人: (签字或盖章)
身份证号码:
年 月 日
三、营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件加盖单位鲜章
四、项目经理及技术负责人资料复印件加盖单位鲜章
五、其他资料
第五篇 合同条款格式
建设工程施工合同
项目名称:
工程地点:
发 包 人:
承 包 人:
签订日期: 年 月 日
发包人(甲方):
承包人(乙方):
甲乙双方依照《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其它相关法律法规,遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则,就 施工承包的相关事项,经协商一致,订立本如下合同共同遵守。
1、工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程内容: 。
2、合同工期
2.1工期: 日历天。
3、工程质量标准
3.1符合国家和**市现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。
4、合同价款
4.1本工程发包价为¥ 元,人民币大写: (已包含了为实施和完成该项目所需的人工、材料、机械、措施费、相关检验检测费(不含特殊检测)、缺陷修复、管理费、规费、保险、利润、风险、安全文明施工费、二次、多次转运费、大型机械进出场费、行车行人干扰费、税金等所有费用)。
4.2 甲供材:无
4.3 以上合同价款包括但不限于包含了工程施工期间的安全措施,安全事故、意外事故、工伤事故的责任承担及赔偿,社会保险,人工工资,施工机械设备,税金以及所需材料的采购,运输、装卸、保管、安装等等所有费用。
5、 甲方工作:
5.1甲方负责工程施工过程的指导和监督、施工现场的协调,组织工程验收。但是甲方的指导和监督等行为均不免除乙方应当承担的工程质量以及安全责任等应承担的义务。
6、乙方现场代表:
6.1乙方工作:本工程由乙方按相关建筑规范及安全施工规范进行施工。
7、安全施工及相关事项
7.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。如果发生安全事故、意外事故、工伤事故等,一切责任全部由乙方承担。
7.2因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,甲方有权安排其他人员进场施工,所产生的费用在乙方的费用中扣除,工程款费用还不够支付的,由乙方承担。
8、施工要求
8.1工程实施项目以国家规定为准,甲方现场代表予以现场确认,否则不予认可。
8.2隐蔽工程须经甲方现场代表签字验收合格后方可进入下一工序,否则视为不合格处理。
8.3本工程竣工验收由乙方提供相关资料,甲方组织相关部门进行验收。
9、工期
9.1因以下原因造成的工期延误,工期相应顺延;
9.1.1工程量变化或设计变更;
9.1.2不可抗力。
9.2 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方的同意,支付乙方赶工费并签订工期变更协议或补充协议。
9.3因乙方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由乙方承担。
9.4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延。
10、工程预付款及工程款支付:
10.1预付款:
本工程无预付款。
10.2工程款支付:
施工合同签订后,工程开工前支付安全文明施工费的50%;本项目工程完工验收合格,承包人提交完整合格的工程竣工资料(含竣工图、竣工结算书等),支付工程款至合同金额的80%,并完成工程结算审计后支付至审定最终结算金额的97%,工程质量保修金为工程结算审定金额的3%,质保期1年,工程质量保修期届满并处理完质量缺陷后30日内,一次性不计息结算返还。
10.3履约保证金及返还
(1)本项目收取的履约保证金为发包价的10%,在签订合同前缴纳,履约保证金在工程完工验收合格后全部返还,履约保证金不计息。
(2)缴纳履约保证金方式:履约保证金通过现金转账或不可撤销的见索即付保函,现金转账从中标人基本账户提交,不得使用现金进账。
(3)履约保证金账户:
收款单位:
开 户 行:
账 号:
备注:XXXX工程履约保证金
10.4缺陷责任期
本合同缺陷责任期为 个月,自完工验收合格之日起算。缺陷责任期内乙方免费为甲方提供维修服务。
11、竣工结算办法、验收及保修
11.1本项目采用固定单价合同。单价包含的风险范围包括但不限于为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、规费、企业管理费、利润、税金、风险费等费用,以及市场价格波动引起的风险、政策性文件规定的各项应有费用、合同明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和风险等所需的费用。本项目在合同实施期间,由于市场价格波动引起的人工、材料、设备等价格变化的,合同单价均不作调整(法律法规变化、****政府指导价管理的原材料等价格的调整除外)。
项目完工后,由发包人组织验收。验收以发包人挂网的报价清单所列的分项、数量以及施工设计图和相关施工验收规范规定为验收标准。项目承包人需提前准备好验收所需材料及各类质量验收报告,以备查询。验收中发现问题需整改的,项目承包人应立即进行整改,直到通过验收。
本项目采用固定单价合同。单价包含的风险范围包括但不限于为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、规费、企业管理费、利润、税金、风险费等费用,以及市场价格波动引起的风险、政策性文件规定的各项应有费用、合同明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和风险等所需的费用。本项目在合同实施期间,由于市场价格波动引起的人工、材料、设备等价格变化的,合同单价均不作调整(法律法规变化、****政府指导价管理的原材料等价格的调整除外)。
结算总价=Σ分部分项工程量清单综合单价×子项工程量+Σ措施项目费(含安全文明施工费)+Σ其它项目费(如果有)+Σ规费+Σ税金+Σ设计变更、漏项及新增部分金额+Σ合同约定的其它费用(合同如果没有约定,则取消此项目)。
变更估价原则的约定:
(1)工程内容与已标价发包人挂网的工程量清单中有相同的子项时,则按发包价格清单的相同子项的单价执行。项目变更价=变更工程量×工程量清单单价。
(2)工程内容如有与工程量清单不同的子项,以渝建发〔2016〕35号文件《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》、《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计量规则》(CQJLGZ-2013)、《**市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)、《**市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)、《2018年**市建设工程计价定额综合解释》、《**市绿色建筑工程计价定额》(CQLSJZDE-2018)、《**市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《**市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018)、《**市市政工程计价定额》(CQSZDE-2018)、《**市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、及相应的配套文件为依据进行定额计价,人工、材料价格按工程开工次月《**造价信息》所公布的工程所在地价格执行,材料转运费按实调整;造价信息没有的材料价格以招标人和监理工程师认质核定的价格为准)。
12、违约责任
12.1合同双方中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规,受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担相关责任。
12.2因甲方原因,造成合同无法继续履行,应及时通知对方,办理合同终止协议,并由甲方赔偿对方由此造成的经济损失;因乙方原因,造成合同无法继续履行,乙方除应承担相关的违约责任外,甲方有权终止该合同,并有权不支付乙方相关的工程款,甲方有权与其他人签订承包合同。
13、合同争议解决方式
13.1 在合同履行过程中,双方发生争议协商解决不成时,****法院起诉。
14、合同份数
14.1本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字,并加盖双方单位印章后生效。
14.2本合同一式陆份,甲方执叁份,乙方执叁份,具有同等法律效力。
15、其他事项
15.1招标文件、中标人的投标文件及其有效补充文件均为本合同组成部分。加急标书代写
15.2合同的其它补充条款:无。
安全生产合同
为在 (项目名称)的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目业主 (以下简称“发包人”)与 (以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同。
一、发包人职责
(一)严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(二)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(三)组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
二、承包人职责
(一)严格遵守国家有关安全生产的法律法规、建设部颁发的《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产的规定,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(二)坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动,各级领导,工程技术人员,生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结。
三、安全生产要求
合同履行期间,合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。承包人有权拒绝发包人及监理人(若有)强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中,如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况,承包人应及时报告监理人(若有)和发包人,发包人应当****政府****管理部门采取应急措施。因安全生产需要暂停施工的,经承包方申请,发包方及监理人(若有)同意后停工。
安全生产保证措施承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案,建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度,并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责,如实编制工程安全生产的有关记录,接受发包人、****政府安全监督部门的检查与监督。
四、特别安全生产事项
承包人应按照法律规定进行施工,开工前做好安全技术交底工作,施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专****政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向发包人和监理人(若有)提出安全防护措施,经发包实人认可后实施。
实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人(若有),并报送相应的安全防护措施,经发包人认可后实施。需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的,及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,承包人应及时编制和组织论证。
五、文明施工
承包人在工程施工期间,应当采取措施保持施工现场平整,物料堆放整齐。****政府行政管理部门有特殊要求的,按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的,可以在专用合同条款中明确。在工程移交之前,承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程,并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意,承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
六、紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件,监理人(若有)或发包人通知承包人进行抢救,承包人声明无能力或不愿立即执行的,发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
七、事故处理
工程施工过程中发生事故的,承包人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并保护事故现场。需要移动现场物品时,应作出标记和书面记录,妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定,及时如实地向有关部门报告事故发生的情况,以及正在采取的紧急措施等。
八、安全生产责任
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人(若有)以及第三者人员伤亡和财产损失,由承包人负责赔偿。
九、治安保卫
承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
十、职业健康
(一)劳动保护
承包人应按照法律规**排现场施工人员的劳动和休息时间,保障劳动者的休息时间,并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等,承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全,并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定,采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的,承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。承包人应按法律规**排工作时间,保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或**工作时间的,应不超过法律规定的限度,并按法律规定给予补休或付酬。
(二)生活条件
承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的食宿条件和生活环境;承包人应采取有效措施预防传染病,保证工作人员的健康,并定期对施工现场、****基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理,在远离城镇的施工场地,还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
十一、环境保护
承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间,承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任,因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
十二、保险
(一)工伤保险
承包人应依照法律规定参加工伤保险,并为其履行合同的全部员工办理工伤保险,缴纳工伤保险费,承包人也应为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
(二)其他保险
承包人应当为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费,包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。
(三)保险凭证及劳动关系证明
承包人应及时向发包人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件,并同时提交所有施工人员与承包人之间的劳动关系证明。
十三、违约责任
如因发包人或承包人违约造**全事故,将依法追究责任。
本合同壹式陆份,甲乙双方各叁份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效,全部工程竣工验收后失效。
发包人: 承包人:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
签订时间: 年 月 日