中国电建江西水电公司江西铅山 300MW 先进压缩空气储能示范电站项目EPC总承包工程（一标段）项目土石方及护坡工程采购项目公开询比采购公告

****区古宋100MW****电厂区工程专业分包标段公开谈判采购公告（采购编号：****）1.采购条件****已成交****300MW先进****电站项目EPC总承包工程（一标段），项目业主为**黄****公司，资金已落实。其中****300MW先进****电站项目EPC总承包工程（一标段）包含的土石方及护坡工程已得到业主认可，具备采购条件，****作为采购人，现对该项目进行公开询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取****300MW先进****电站项目EPC总承包工程（一标段）土石方及护坡工程专业分包标段采购文件参与本项目公开询比采购。2.项目概况与采购范围2.1建设地点:**省**市**县葛仙山镇**村。2.2工程概况及标段概况****300MW先进****电站项目位于**省**市**县葛仙山镇境内，站址位于葛仙山镇东约3km处，距离**县城直线距离约18km，距**市区直线距离约40km，距**市区直线距离约180km。项目毗邻S425省道，交通较便利。本项目初拟装机容量为300MW/1200MWh，释能时长4小时，设计年发电量约4.0亿kWh，工程总工期24个月，采用单台套300MW级先进压气储能设备系统；电站额定运行压力范围为10MPa~14MPa，通过多级膨胀，所需的储气库储气容积不小于31.2万立方米。2.3工期要求总工期71天（实际开始现场施工日期以开始工作通知中载明的开始现场施工日期为准），计划2026年2月28日开工，2026年5月10日前完成本标段内所有工作内容，具体开工日期以发包人发出的开工令为准。2.4质量要求合格，符合国家、行业及地方的现行法律、法规、标准规范并保证并保证最终通过验收（若标准不一致时，以较高者为准）。2.5采购范围本标段包括但不限于：包括但不限于：1、土方开挖及运输、场地平整、换填回填、分层碾压及平整，施工临时道路(含下基坑道路，基坑开挖需保证一条材料运输车辆可正常通行的下基坑道路)修筑、维护，开挖过程中的施工降水排水(含水沟、坑挖填，抽水等。)边坡支护(裸露土方需采用防尘网或防雨布覆盖)、混凝土挡墙，基坑、基槽清理(含人工配合机械)，施工现场周边十米以内的平整及完工清理，弃土场由施工单位根据现场情况自行选择并平整，基坑周边栏杆的搭设、土方在弃土场存放，应经常性进行成形(梯形)打方整理。等工作。2、现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，地方协调，竣工验收和维护保修等全部内容，并使其满足施工图和甲方下道工序施工要求。3、配合现场各类验收检查会议工作、提交资料。4、甲方根据现场实际情况可调整其施工范围内的部分工程项目，乙方不得有任何异议，不得以此要求变更结算价款或增加费用。乙方负责工程所有设备和材料的装卸、存放、运输、二次倒运、保管、检测试验费、专项检测、调试和试运行等相关工作;材料存放场地及仓库由乙方自行考虑;乙方负责采购完成本工程需要的全部材料、设备等，采购的材料设备必须符合设计及规范要求，按规定配备各类专业管理人员(需持证上岗)等。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有市政公用工程施工总承包三级或建筑工程施工总承包三级及以上资质。3.1.2企业资产（财务要求）：资金充足、满足施工进度需要。3.1.3企业主要人员要求：人员调配充足、结构合理、满足施工进度需要。3.1.4企业工程业绩要求：有1个类似施工业绩3.1.5企业资信要求：（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.****.cn/)；（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体响应。4.采购文件的获取4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2026年2月25日17时00分前（**时间)通过“中国电建采购采购数智化平台”（https://bid.****.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。4.2本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年2月27日10时30分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。6.开标时间、地点、方式6.1开标时间：2026年2月27日10时30分，地点为：**市**区**路2088号****22楼。6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。7.发布公告的媒介本次采购公告在中国电**光采购网（https://bid.****.cn/）上发布。8.成交人数量：成交人数量：1人。9.联系方式采购人：****地址：**省**市**区**路2088号联系人：刘彪电话：177****7915电子邮件：****58835@qq.****.监督机构监督机构：纪委办监督电话：0791-****072611.提出异议的渠道和方式11.1对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。11.2异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。****2026年2月13日 电子标服务