园林绿化养护任务-庙后水库

庙后水库周边环境整治工程

园林绿化养护

专业分包招标文件

********公司

2026年2月11日

庙后水库周边环境整治工程园林绿化养护

专业分包招标文件

1、工程概况

1.1工程名称：庙后水库周边环境整治工程（园林绿化）

1.2工程地点：**市**区

1.3工程概况：本项目建设地点位于**省****水库周边。

本次招标范围为项目**段已栽植苗木的绿化养护，主要包含：现场已栽植乔灌木、地被及草坪养护。包含养护施工周期内劳务费、机械费、材料费、水电费等与养护有关的一切费用。含苗木保活。具体详见工程量清单表。

1.4投标人可自行联系招标人对施工现场进行考察，并对考察结果负责，在现场考察期间，投标单位如果发生人员伤亡、财务或其他损失，不论何种原因，招标单位均不负责。

2、分包内容

2.1 按招标方要求对已栽植苗木的绿化养护，包含但不限于苗木日常养护以达到相关景观要求、养护过程中必要的保温及保活措施等。施工内容主要分为园林绿化养护及农用地养护两部分。其中，园林绿化养护以项目部养护标准及养护日志为准，农用地养护以浇水养护为主。所有养护均需达到建设单位相关景观要求。养护完成后，除主景树外其余苗木成活率需达到98%（主景树需达到100%）。

2.2 成品保护、安全文明施工、环保等工地标准化建设所需要的一切工作、措施及项目部安排的其他相关工作。

3、工期要求

本工程暂定工期为2026年3月10日开始至2027年12月31日结束，养护周期约为21个月。

4、标段划分

无。

5、报价

5.1 以项目部规定园林绿化养护日志为依据，按平方米计税前全费用综合单价。综合单价含人工、模具、材料、机械、利润、措施费、保险费、养老保障金、劳务公司管理费、死苗更换等所有费用一次包死，不再计取其他费用。包含每天接送工人的车费，车费综合考虑，不因行程远近调整费用。工程量及控制价详见下表，现场苗木清单详见附表。网上投标报价是现金付款和分期付款的价格都要填写，遗漏按照废标处理。集采投标附件应上传经济标报价及廉洁承诺书签字盖章的附件，遗漏按照废标处理。

本次招标控制价含税（9%）为 524624.09元，不含税为481306.50元。

工程量清单表

序号	项目名称	单位	数量	招标控制价（除税综合单价（元））	合计	备注
1	园林绿化用地	㎡	62474	7.5	468555.00
2	农用地	㎡	8501	1.5	12751.50
	合计	元			481306.50

备注：施工过程中所需的铁锨、铁镐、手锯、钳子、果枝剪、绿篱机、打草机、药泵、油锯等需满足施工要求的所有栽植和修剪工具及水管、水源、铁丝、钉子、杉木干、无纺布、农药、肥料及草帘、灌溉水等材料均由投标人自备。

5.2 报价时应充分考虑以下因素：

5.2.1 本次询价文件要求持有合法营业执照，具备市政公用或园林绿化资质，并具有安全生产许可证，拟任项目经理具有专业施，工经验，具备有效的安全生产考核合格证书。

5.2.2 成交单位施工现场必须达到相关安全文明工地及有关环保卫生部门要求。成交单位必须做好施工现场的防扬尘，防泥浆污染，以及交通组织工作，确保达到省级安全文明工地。施工过程中若因施工现场的扬尘、泥浆污染路面以及因交通组织造成交通事故引起投诉及相关部门问责，则每次处以30000元的罚款。

5.2.3****办公室及工人食宿由投标人解决。成交单位按照询价方安全文明要求进行管理，如达不到要求，按照询价方相关规定处理。

5.2.4临时水、电：由中标方自行解决。

5.2.5中标方现场人员必须听从招标方管理，必须确保劳力充足且不得再行分包或转包，并及时上报施工计划，若完成不了项目部下达的施工任务，招****施工队伍进场，中标方承担所有费用及招标方损失。

5.2.6中标方进场前必须提供全部劳务人员身份证、上岗证复印件，同施工现场人员相符。

5.2.7中标方应按月（或劳务用工合同议定时间但不得超月）发放劳务工资到个人，工资表必须送招标方项目部备份，不得拖欠、克扣工人工资。中标方发放工人工资过程由招标方旁站监督。若因中标方管理原因造成工人上访、闹事或恶性事件，由中标方承担全部责任，招标方将对中标方作出处罚并申报建设行政主管部门进行处理。

5.2.8中标方应在工地设置专职养护人员，人数应能满足实际需要，如不能满足招标方要求，招标方增加相应人员，按实际发生费用从中标方工程款中扣除。

5.2.9工程量按实结算。

5.2.10 中标方应按招标方的要求进行工地标准化建设及施工标准化，包括现场安全防护设施建设，安全标识标牌的安装、保护，废弃物清理，对项目部发放的安全设施的损坏、遗失，需照价赔偿。

5.2.11 所有措施费用、安全文明施工等费用均包含在综合单价中。所报单价为完成的合格产品单价，如不合格，所发生的返工、材料、罚款等直接和简介损失均由报价方承担。

5.2.12 各部位施工外观质量必须达到甲方及监理的要求。

5.2.13 中标方应对施工中可能遇到的各种潜在风险和困难充分考虑和准备，相关费用在报价中综合考虑，不再另外计取费用。

5.2.14 投标方在施工期间每个项目需配备相应资格安全员（带鲁**C证），现场安全员人证相符。

5.2.15 施工期间听从项目管理人员指挥，不按要求施工造成的返工损失由投标方负责。

5.2.16日常养护必须保证现场清洁，施工参数满足要求，达到相关文明施工要求。

5.2.17投保单位可联系项目部人员查勘现场，充分考虑现场施工条件后报价，所报价格包含施工前准备、施工过程中养护、修剪及保温等各项工作，一旦中标默认认可中标价，后续一律不调整。

6、工程质量标准及技术规范

按现行《园林工程质量检验评定标准》（DJ/TJ08-701-2000）及国家和地方颁布的有关标准、规范等验收规范的规定，组织有关部门核验，质量达到合格。组织有关部门核验，质量达到合格。完工验收前工程质量仍未达到约定标准，中标方应在其施工范围内负责修复到约定标准，承担修复所发生的一切费用及招标方损失并承担合同价款5%的违约金。****公司养护日志要求（附件二），投标前向招标组织人员领取。

6.1 绿化养护技术措施方案制定完善，实施得当。

6.2 植物生长健壮，达到招标方规定的养护标准。

6.3 乔木。树冠完整美观，分枝点合适，枝条健壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜， 内膛不乱、通风透光。整型树木造型雅观，绿地内无死树。行道树无缺株，树堰造型美观、整齐，直径以树干胸径10倍为准，有铺装(包括草坪、色带、色块等)的地块以预留池为准，无杂草，无垃圾。

6.4 花灌木。开花适时，株形**，花后修剪及时合理，无杂草，无垃圾。

6.5 花坛、花带。轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶，无杂草，无垃圾。

6.6 绿篱、色块。修剪及时，枝叶茂密，整齐一致，无杂草，无垃圾。

6.7 草坪及地被植物。修剪及时，整齐，高度适宜，覆盖率98%以上。草坪内无杂草，草坪绿 色期：冷季型草不得少于230天；暖季型草不得少于180天，无杂草，无垃圾。

6.8 垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘 植物生长习性，覆盖率不得低于90%。开花的攀缘植物应适时开花，且花繁色艳，无杂草，无垃圾。

6.9 竹类。生长健壮，枝叶繁茂，竹干疏密有间，无病虫害，无杂草，无垃圾。

6.10 水生植物。生长健壮，叶色正常，花开艳丽，整体效果美观，无残花败叶漂浮，无明显杂草， 无病虫害，无垃圾。

6.11 绿地。无堆物、堆料、搭棚，无树挂，树干上无钉拴刻画等现象。对绿化生产垃圾(如树 枝、树叶、草屑等)、绿化区内水面杂物，重点地区随产随清，一般地区日产日清，做到巡视保洁。

6.12 病虫害防治。防治及时，一般情况下无黄叶、焦叶、卷叶；叶上虫粪、虫网，病斑及被啃食叶片每株低于5%。

6.13结合本工程具体情况，制定养护月度计划，投标方需严格执行。

7、双方责任与义务及物资设备供应

7.1 招标方负责与业主、监理、设计等部门的工作协调。

7.2 所有材料、机械、设备器材、辅材等由中标单位负责，符合国家标准。主要材料包括：苗木主材和杉木干、无纺布、农药、肥料、草帘等养护过程中所需的材料由中标方提供。

7.2.1施工过程中，为保证过程质量、加快工期进度采取的措施不再进行费用调整。

7.2.2工程量按照清单工程量计算方法和实际施工量的小值计算。

7.2.3为配合检查及评奖所产生的费用包含在总价中，不单独列项，由投标方综合考虑。

7.3 投标人需保证正常出勤日每天至少3名工人，所用操作工人的年龄要求不超过60周岁，且符合相应业主特殊要求（如有实名制要求，男不超过60，女不超过55，占比总人数不低于30%），投标人必须为所有进场施工人员办理意外伤害险。投标人需在微信群进行考勤打卡，项目部对出勤人员进行抽查，出现无故缺失人员情况第一次进行警告，第二次按考勤实际人数进行扣减（正常出勤日为3-12月除雨雪天气、特殊节假日等）。

7.4投标方需按照招标方养护工作月历进行养护，招标方按照养护工作月历进行考核，未达到招标方养护考核要求，对投标方进行相应罚款。

8、投标书的组成

8.1 授权委托书（投标以附表格式为准）

8.2 投标函（投标报价含清单测算表及对工期、质量、合同条款等的承诺）（投标以附表格式为准）

8.3 施工方案

项目部的组织结构、各级管理人员职能分工、劳务组织、机械配置和任务安排、工资核算和发放管理制度、施工技术要点、质量安全措施(含冬雨期施工)、工序配合措施、工期保证措施（与招标方进度要求相对应并作出节假日期间生产具体安排）、合理化建议等；要求劳务项目经理招标会议期间就相关内容进行答辩。

8.4 缺陷责任期内的维护实施计划。

8.5 附件：安全员C证。

9、投标书的递交

9.1采用烟建集采平台招标。

9.2为约束投标行为，保证招投标活动的严肃性，除劳务分包招标活动外，须在招标文件中要求投标单位缴纳投标保证金，本次招标缴纳投标保证金 5300元。集采投标需上传缴纳的投标保证金回执单，如不上传按废标处理。投标保证金循环使用的，汇款用途或附言中须注明“XXX（具体招标人，****集团、东泰物流等）投标保证金，用于今后每一次向XXX投标的投标保证金”

9.2.1投标保证金的缴纳标准：50万元＜采购额≤100万元的，收取采购额的1%且不小于2000元；100万元500万元的，收取采购额的0.6%且不小于40000元；建议投标保证金的收取额度最高不超过10万元。

投标单位同时参与基层单位多个招标活动的，投标保证金按招标采购额最高的收取。

特殊情况不收取投标保证金的，须总经理签字批准，并在集采平台采购方案审批流程中上传附件。

9.2.2投标保证金以网银缴纳;金额较大的，****银行保函的形式缴纳。投标保证金可循环使用。

9.2.3****银行账户管理投标保证金、履约保证金，投标前两天，投标单位将投标保证金汇入指定账户，在汇款用途或附言中注明“XXX投标保证金”，****银行汇款回执单作为投标附件上传；循环使用的，汇款用途或附言中须注明“XXX（具体招标人，****集团、东泰物流等）投标保证金，用于今后每一次向XXX投标的投标保证金”。招标活动结束后，采购部门发起退还投标保证金流程（发起人→采购部门负责人→分管领导→总经理→财务负责人→出纳），审批通过后方可退还投标保证金。未中标的，在中标公示期满且无异议后3个月内退还；已中标的，在签订合同后转为履约保证金或3个月内内退还。

9.3投标****公司账户，账户信息如下：

账户名称：********公司

开户银行：****分行营业部

银行账号：370********050152048

账户名称：**格****公司

开户银行：****开发区支行

银行账号：376********8000392995

9.4工程量按实结算，报价综合考虑，其余费用不再单独计取。

9.5因不按操作规程作业，造成设备损坏或人员伤亡，应承担一切责任及经济损失。

9.6中标方对已完工程进行成品保护。

9.7中标方应自主施工，不得出借资质或者将施工任务进行分包或转包。

9.8对于质量不合格的分项工程，应立即返工重做，直到合格，竣工后因乙方原因导致质量问题，乙方无偿进行维修，乙方承担由上述因素给甲方造成的经济损失。

10、开标、评标 加急标书代写

10.1 开标、评标会议预定于2026年 月 日 8 时在烟建集采平台线上报价。(最后一页廉洁**承诺书一并附在投标文件中)。加急标书代写

本次招标最终确定中标单位为 1 家， 不 采用多轮报价。

10.2 有下列情况之一者，将影响评委对您的评价打分，甚至被废标、拒收；

10.2.1 投标文件签署不全或不符合要求；

10.2.2 未按招标文件规定的格式填写，改动处未进行签章；

10.2.3未交纳及上传投标保证金回执单；

10.2.4投标方串通抬价或恶意竞标。

10.2.4投标方未上传签章的廉洁承诺书。

10.3 投标书的澄清

为有助于标书的审查、评价和比较，招标人可以个别要求投标人澄清其标书，有关澄清的要求和答复，将记录在标书上。

10.4 投标书的评价和比较

10.4.1 评标的主要原则:对报价、方案、安全、工期和质量的保证措施以及投标人履约能力、信誉业绩等多方面进行综合评价，得分高者为预备中标单位。

10.4.2 报价（0-80分）：以清单工程量投标报价低价为基准，基准80分，较基准每增加1%扣1分。

10.4.3 质量（0-2分）：承诺合格为1分，优质结构与市优质为2分。

10.4.4 工期（0-2分）：满足招标文件要求得2分。

10.4.5 施工方案（3-6分）：按8.3中规定每项占1分，由评委进行评价，内容齐全、科学合理、有针对性的得高分，否则，由评委酌情扣分。

10.4.6 信誉及业绩（2-10分）：投标方必须有良好的社会信誉及业绩。

10.4.7 经评委打分汇总，招标方对其在建工程及施工能力进行综合评价后确定中标单位。

11、主要合同条款

11.1付款方式：本此报价采用固定税前全费用综合单价方式，工程量按实结算。本工程无预付款，共计进行4次结算，第一次结算为2026年8月15日，结算至合同总额的40%，2026年中秋节付至结算额的100%；第二次结算为2026年12月15日，结算至合同总额的60%，2027年春节付至结算额的100%；第三次结算为2027年8月15日，结算至合同总额的80%，2027年中秋节付至结算额的100%；第四次结算为2027年12月15日，结算至合同总额的100%，2028年春节付至结算额的100%。结算过程中如有死苗，需按扣除死苗费用后的合同额进行结算。死亡苗木单价为审计审定的苗木结算定案单价。

（1）该工程工程量及综合单价，中标单位在结算时须提****机关发票；

（2）若无法开具工程所在地税务登记发票的投标单位，招标方不接收该单位投标。若投标单位隐瞒该信息中标，则中标无效；

（3）工程量按实结算，每次结算审核完成后，中标单位须向招标方提供审核后的款项发票。

11.2 合同：开标后中标单位应在3日内与发包方签订《建设工程施工劳务分包合同》、《班组协议》、《安全生产责任书》、《环境协议书》、《廉洁**承诺书》。加急标书代写

11.3 价格调整：本次报价为一次性包死综合单价，含日常养护及死苗更换等费用。意外伤害保险费由招标方代扣代缴。工程结算时需提供与结算金额相等的发票。若工程质量和工期达不到合同要求，将按合同违约条款扣减分包总价。

11.4 其他

11.4.1 结算额的15%用于抵顶资产（房产/物资），每月根据乙方累计结算额计算抵顶额度，依据甲方当期的可抵顶资产清单，当抵顶额度足够抵顶清单中某项资产时办理抵顶手续，办理完成后方可按合同约定继续付款及后续继续参与甲方的招标。

招标单位：****市政**

地址：高新区海科大厦9楼

联系人：郭晓光 张涛

电话：0535-****911 132****5329

传真：0535-****971

附件：日常养护日志及养护标准

结合本工程具体情况，制定养护月度计划，投标方需严格执行一月1、全面展开对落叶树木的整形修剪作业，剪除枯、残、病虫枝；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。2、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。3、经常做好防寒工作，施足冬肥，以施磷肥为主，彻底清除越冬的皮虫囊。4、大量积肥、沤制堆肥、为春季施肥做准备。5、防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。6、道路绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内要注意防冻浇水。对排水沟杂草及沟底淤泥进行清理。本月养护重点：1、冬季草坪干燥，要严防火灾的发生。2、注意苗木的防寒工作。二月1、继续进行落叶树修剪，把各种落叶树木修剪完。2、防治害虫：继续剪除病虫枝，以防刺蛾和蚧壳虫为主。并注意观察病虫害的发生情况，对所有苗木、草坪喷洒一遍速扑杀和托布津，进行病虫害防治。3、继续为落叶树施足冬肥。4、根据干旱情况，对苗木草坪进行冬季浇水，浇水在中午进行，以免苗木受冻害。 本月养护重点：1、加强草坪防火工作，草坪最后一次修剪要低，同时加强人员巡查力度。2、抓紧时间落实对落叶树种的补种工作，以免错过落叶树种补植的最佳时间，降低成活率。3、对于尚未完成修剪作业的绿地（主要为落叶树种），继续抓住树木尚未萌动抽梢的有利时机进行全面修剪。力求通过科学、合理的修剪使得植株保持冠形美观、通风透光，为植株的健壮生长打好良好的基础。修剪作业切记不可盲目重剪，对于进行中度修剪（含）以上的修剪作业，作业前必须先经技术人员进行示范性修剪及讲解，方可实施。4、病虫害防治工作，应当抓紧时间打扫杂草落叶，检查树木的树干，发现卵块、虫蛹等，及时将其刮除销毁；检查植株，发现感染病虫的枝叶，应及时剪除并烧毁。特别应当注意加强对去年病虫为害较为严重地段植物的处理工作。三月1、天气渐暖，许多病虫害即将发生，本月是防治病虫害的关键时刻。维护、修理好各种除虫防病器械并准备好药品。注意蚜虫、草履蚧的及时防治，本地园林绿地的主要蚜虫品种有桃蚜、棉蚜等，防治方法：全面清除（灌木内）杂草，减少其迁入的机会；在发病期可用40%乐果1000—1500倍稀释液或灭蚜松（灭蚜灵）1000—1500倍稀释液喷杀，连喷多次，直至杀灭；蚧壳虫主要有白盾蚧、红蜡蚧等，防治方法：虫害发生期，及时用手把虫捏死；幼龄期用多灭灵600—800倍稀释液喷杀；虫害发生严重时，用敌敌畏1000倍稀释液喷洒受害植株及虫体上，每隔5—7天喷一次，连续喷2—3次。刺蛾可以继续采用挖蛹方法。2、春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机补植。植大小乔木前作好规划设计，事先挖（刨）好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。3、准备苗木生长所需的氮肥或含氮肥料的施用，对植物施用基肥并灌水。4、因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。5、清点好死亡苗木数量，准备补种，主要是落叶苗木的补植。6、对绿地养护细节问题的处理：对馒头状树穴逐步处理成缓坡本月养护重点：1、注意观察气候变化，及时拆除冬季保暖措施，避免引起植物叶片黄化甚至霉烂。2、对于冬季气温偏高年份，低温对越冬害虫影响较小，如果春季气候条件适宜病虫滋生，将很有可能造成植物病虫害的爆发。为此，必须切实做好管护绿地（行道树）的病虫害预防工作，建立植保责任机制，随时检查，及时防治。近期的绿地植保工作主要抓好蚜虫、蚧壳虫等虫害的防治。3、落叶苗木缺株补种。 四月1、苗木开始生长，对草坪、灌木结合灌水，追施所需的速效氮肥或含氮肥料，或者根据需要进行叶面喷施，施肥时还应注意以下几方面：（1）花灌木的花后施（追）肥；（2）进行叶面喷施作业时，应当注意药液浓度，以免灼伤叶片；（3）对色块、花境、绿篱进行施肥应先行对其内部杂草的进行清理；（4）长期单纯使用化肥，会造成土壤肥力下降，破坏生态平衡，造成环境污染。而化肥和农家肥配合使用，可以改善植物营养，提高土壤肥力，降低施肥成本，提高施肥成效，减少环境污染。两者取长补短，缓急相济，一般认为化肥和农家肥比例在7:3到3:7范围内效果较好。2、本月份气候适宜，为园林病虫害的滋生为害提供了有利条件。目前，各绿地普遍存在着程度不同的蚜虫为害，而随着气温的上升更将导致蚜虫的大量繁殖。为此应抓紧时间趁早进行防治，防治可用吡虫啉类药剂（一遍净）或杀灭菊酯（不能常用，易产生抗药性）等药喷雾。另外，还应对黄杨绢野螟、卷叶蛾、金龟子（蛴螬）等害虫加强监控和防治。抓好地老虎、螨虫等寄生虫及白粉病、锈病的防治工作。3、进行草坪地打孔，草坪经打孔透气后,可以将坚硬密实的土壤翻动一遍,将密实的草地捅出些孔来让小草呼吸顺畅,补充水分和养料,迅建分解地面覆盖的有机草毡层,促使草的根系茁壮发育;促使是生命要素的空气、水和养分穿透草毡和土层;促使中性的土壤颗粒越过草毡的障碍,循环加快,增强草坪抗旱、抗病、抵御虫害的能力。草坪新陈代谢增强,产氧量提高,节省浇水、施肥,并且能使草坪更加翠绿、健康,增加了草坪的活力和弹性。4、低洼地填土，拔除草坪地内杂草。5、四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木应及时浇水及对死亡苗木进行清理、补种，对新种树木要充分浇水。6、做好树木的剥芽、修剪，剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。随时除去多余的嫩芽和生长部位不当的枝条。7、绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。8、春季是植物修剪的重要季节，应当适时安排对管护绿地的修剪工作。修剪作业必须切记按照植物特性及立地环境等因素区别对待，绝不可纯粹以“一刀切”对待，应当充分发挥各单位专业技术人员的指导作用。与此同时，还必须重视对剪后萌蘖芽的清理工作，减少植物养分的消耗。本月养护重点：1、防治病虫害：蚜虫、介壳虫等2、对草坪进行打孔作业是使草坪健壮生长的一项重要措施。3、加强植物修剪、施肥。4、节假日临近，各绿化养护单位应当加强对绿地的日常管理，为市民、游客提供优美、详和的节日氛围；在月底前组织一次全面、细致的安全检查。五月1、对春季开花的灌木进行花后修剪和绿篱修剪，行道树进行第一次的剥芽修剪。按技术操作要求，对发生萌蘖的小苗根部随时修剪剥离。2、继续加强对树木的管理工作，树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。增施追费，勤施薄肥，由于本月苗木开始发叶生长，施肥以尿素为主，促进苗木生长，草坪施肥以复**为主。3、病虫害大量危害树木花卉，应注意虫情的预测预报，做好防虫防病工作，本月气温渐高，是园林植物病虫害的高发季节，蚜虫、天牛、介壳虫、刺蛾、黄杨绢野螟、杜鹃网蝽等虫害都已陆续开始发生为害；为此，应对园林植物病虫害的防治工作引起高度重视，切实遵循“预防为主”、“防早、治小”等病虫害防治的基本原则，采取适当、有效的防治措施，杜绝植物病虫害的大面积暴发。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期，在5月中、下旬喷洒10—20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500—2000倍液以防治病害及杀死虫害。（其它可用杀虫素、花保等农药）4、对草坪进行一次修剪，修剪高度控制在6-8cm，在5月中旬进行。5、除去草坪和灌木中的杂草，除草采用除草剂结合人工拔除进行，除草剂采用盖草能（1：1750倍液，除尖叶草）和使它隆（1：2000倍液，除阔叶草）进行。6、对边沟进行杂草清除，沟底清理，清理的泥土放在沟壁拍打压实。本月养护重点：1、对尚未补种的苗木及时安排补种的基础上，还应当强化对该地的日常管理工作。2、抹芽是春、夏季绿化养护工作重要内容之一，抹芽不及时将直接影响到植株的养分分配，徒增植物养分消耗，要加强对苗木的抹芽工作。3、加强苗木的病虫害防治工作。4、加强春季修剪工作。春季修剪的目的是为了树形美观，开花植物花繁叶茂，通过修剪控制树冠保持一定形状和大小，使树体结构、枝条疏密合理，便于管理。修剪应掌握一看、二剪、三检查的原则，修剪前对树木的生长势、枝条的分布情况及需要的冠型,先了解一下,尤其对多年生枝条要慎重考虑后再下剪子。作业时由上而下，由外及内，由粗剪到细剪。从疏枝入手，把枯枝、密生枝、重叠枝等不需要的枝条剪去，再对留下的枝条进行短剪。剪口芽留在希望长出枝条的方向。最后检查修剪是否合理，有无漏剪与误剪，以便修正或重修。5、修剪时,要求剪锯必须锋利,剪口光滑平整、严禁树皮撕裂。上树机械和折（长）梯，使用前应检查各个部件是否灵活，有无松动，防止事故的发生。上树操作系好安全绳。作业时，特别是在行道树修剪时，必须有专人维护现场，以防锯落大枝砸伤过往行人和车辆。6、加强道路中分带的浇水工作，浇要浇透。7、加强除草。六月1、本月进入梅雨季节，有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。气温高、湿度大，应抓紧进行缺孔苗木的补植工作。2、结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。对开花灌木进行花后修剪、施肥，对行道树进行剥芽除蘖工作，对小灌木、绿篱、球类实施修剪。同时注意修剪要避开阴雨天气，避免伤口被病菌侵害而发生大面积的病害。3、草坪继续进行去除杂草、施肥，修剪一次高度控制在10cm以下，施肥以复**为主，注意薄肥勤施。4、做好病虫害防治工作，本月着重防治袋蛾、刺蛾、毒蛾、龟腊蚧、蚜虫等害虫和叶斑病、炭伹病、煤污病，以及树木蛀干天牛的防治工作，对虫害主要施速扑杀，杀灭菊酯进行防治，对病害主要采用多菌灵（800-1000倍液）、代森锰锌（500-800倍液）、托布津进行防治（1000-2000倍液）进行防治，喷药时要在晴朗、无风天气进行。5、 做好树木防汛防**的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。6、根据天气情况，对常绿树种和小灌木在雨**行补种。本月养护重点：1、加强杂草的清理拔除，本月雨水较为充沛，绿地内特别是色块内杂草长势旺盛，要及时除草。2、6月份是**“安全文明月”， 以开展“安全生产月”活动为契机，深入开展各项安全生产工作（检查）。3、防病除虫。七月1、本月天气炎热，杂草生长快，要继续中耕除草、疏松土壤，除草主要在晴天施用除草剂，对杀死杂草效果明显，采用盖草能（1：1750倍液，除尖叶草），使用浓度不宜过大，和使它隆（1：2000倍液，除阔叶草）进行。2、进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。3、绿地植物病虫害为害量明显的增加，要加强防治，主要有：（1）以金龟子、刺蛾类、樟巢螟为主的食叶类害虫。（2）以网蝽、红蜘蛛为主的刺吸性害虫。；另外还有蔷薇（月季）白轮盾蚧为害。（3）以白蚁、天牛为主的蛀干性害虫，如杨柳天牛、白蚁为害。（4）月季黑斑病、白粉病等病害为害状明显，其中月季黑斑病极为普遍，多处发生大量落叶。4、对虫害主要施乙酰甲胺磷，杀灭菊酯进行防治，对病害主要采用多菌灵（800-1000倍液）、代森锰锌（500-800倍液）、托布津进行防治（1000-2000倍液）进行防治，喷药时要在晴朗、无风天气进行，注意对杨树蛀干天牛的防治，防治方法为用80%敌敌畏500倍液注射入蛀孔内或浸药棉塞孔（外用粘泥封孔）。5、暑伏天气温高，雨少时要灌溉炕旱，注意浇水要在早、晚进行，一般早在9：00以前，下午在3：00以后进行；本月又是暴雨多发月份，又要注意防涝。6、本月进入台风、潮汛季节，要做好防台、防汛工作，检查、准备好树木支撑物，及时检查扶正风倒树木。7、对草坪进行一次修剪，在中旬进行。8、对排水边沟用高浓度的盖草能进行杂草清除，沟底淤泥清理，便于排水。本月养护重点：1、加强杂草的清理拔除，本月雨水较为充沛，绿地内特别是色块内杂草长势旺盛，要及时除草。2、为避免园林植物病虫害为害的进一步扩大甚至爆发，加强对管护绿地内园林植物病虫害的监测及防治工作，并应当切实贯彻“防早、治小”的原则，而不应在病虫害大量发生后才予处理，这样既使植物观赏效果受到严重影响，而且防治效果也将大打折扣。3、抗旱浇水。4、做好防暑降温工作，避免一线工人出现中暑现象。5、加强防台工作。八月1、继续中耕除草、疏松土壤，对小灌木进行一次造型修剪，使高度平整。2、继续做好防旱、防涝工作，早晚注意浇水，大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。3、本月苗木生长旺盛，要及时追施肥料，追肥以磷肥和复**为主，保证苗木正常生长。4、继续做好防台、防汛工作，检查苗木支撑，发现风倒苗木及时扶正，落实台风来临的值班保卫制度。5、继续做好病虫害防治工作，本月是锈病，白粉病及蚜虫、红蜘蛛多发季节，注意预防为主，对所有苗木、草坪喷洒一遍速扑杀和托布津，进行病虫害防治。6、杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。对草坪进行一次修剪，高度控制在10cm以下。本月养护重点：1、注意草坪防病草坪在高温高湿条件下极易发病，且自8月份起草坪斜纹夜蛾将进入为害盛期。因此，一旦草坪出现斑秃，要注意观察并及时采取相应的防治措施。2、加强抗旱保苗工作，同时养护用水应当坚持节约、高效的原则，培养一线养护作业人员节水意识以及加强有效提高水源利用率的指导。3、加强对台风的观测和预防工作，落实防汛抗台预案，落实相应人员、机械，查漏补缺，严阵以待，尽可能地将台风带来的损失减少到最低限度。九月1、迎接市容工作，行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。2、继续做好除害灭病工作，特别注意检查蚜虫、木囊蛾发生情况，一经发现立即防治，防治采用马拉硫磷50%乳油1000-1500倍液喷杀。继续进行中耕除草、继续除去草坪杂草，对草坪各修剪一次，对球类、绿篱、色块植物进行修剪。

3、对一些生长较弱，枝条不够充实的树木、草坪施一次磷、钾肥，促进春花苗木的花芽分化，为其提供充足的营养。4、对排水沟杂草及沟底淤泥进行清理。5、节前做好各类绿化设施的检查工作。本月养护重点：1、加强迎接国庆节的准备工作，加强绿地日常养护管理的基础工作。2、加强病虫害防治工作。白粉病、叶斑病、白锈病等叶部病害开始盛发。应及时定期喷施表面保护性杀真菌剂。本月也是天牛幼虫蛀干为害的旺季，特别是在江河边柳树上的受害状最为明显，要注意防治。目前蜡蚧类蜡层已相当厚，并盖满了整个身体，因此喷药效果甚微，可采取适当修枝，并有意识的剪除有虫枝（必须顾及株形、景观），以改变生态环境，可有效抑制虫害发生；其他剌吸性害虫，如网蝽、叶螨等都时有发生为害，应及时采取防治措施，少量发生时可摘除虫叶，成片发生时及时用渗透性、触杀性强的杀虫、杀螨剂喷杀，但喷药时间宜于早晚，以免产生药害。3、节假日临近，各绿化养护单位应当加强对绿地的日常管理，为市民、游客提供优美、详和的节日氛围；在月底前组织一次全面、细致的安全检查。十月1、继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。做好病虫害防治工作，消灭各种成虫和虫卵。2、及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥，对草坪进行施磷肥。继续中耕除草，上旬进行一次草坪修剪。3、苗木停止生长，检查成活率，保证冬、春绿化工作的顺利进行。4、对所有苗木、草坪喷洒一遍速扑杀和托布津，进行病虫害防治。5、做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始栽植。本月养护重点：1、随着高温时期的结束，补种季节也即将到来。为尽快恢复前阶段因高温及其他原因造成苗木死亡（缺株）后的绿地景观效果，应当抓紧核查管护绿地的缺（死）株情况，并有针对性的落实苗源，根据天气状况，适时完成补种工作。2、初秋已至，持续高温的天气告一段落，雨水也逐渐增多，空气湿度明显改善，为园林病虫害的发生带来了适宜的生态环境。应加强病虫害防治工作.3、适时安排绿地秋季施肥工作。秋季施肥对于植物的生长十分重要，首先在秋季及时追（施）肥，能及时补充树体营养，促进生根，恢复树势。其次，秋季施肥有利于改善土壤结构和培肥地力。再次，秋季施肥有利于树体内养分积累，增强防冻抗寒能力等。秋季施肥必须针对不同的植物采取不同的施肥管理方法：对于冬季休眠的植物，秋季追施大量的氮肥，会诱发秋梢的发生。发生秋梢不但会消耗植物体内贮藏的养分，第二年春季花卉的生长开花也会受到影响，而且由于发秋梢后花卉的休眠时间会向后推迟，遭遇低温时会出现冻害，故秋季应给冬季休眠的植物施用磷钾肥，磷钾肥能促进植物体内营养物质的积累，为第二年的生长和开花打下基础；冬季开花的植物如瓜叶菊、腊梅等在早秋是营养生长期，应施用以氮肥为主的肥料，晚秋大多是孕蕾期间，在给此类花卉施肥时应以磷钾肥为主，氮肥为辅，氮肥过多不利于冬季的开花。十一月1、继续栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。2、对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。3、进行冬季树木修剪，剪去病枝、枯枝，有虫枝和竞争枝，过密枝等。对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。大规模修剪作业前必须安排对一线操作人员的集中培训及讲解。4、继续做好除害灭病工作，各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。5、下旬对草坪进行休眠前的最后一次修剪。6、做好防寒工作，对高大乔木进行涂白和卷干，防寒和抑制虫卵发育。7、对排水沟杂草及沟底淤泥进行清理。本月养护重点：1、进行树木涂白工作树干涂白可有效减轻树木受冻、日灼伤害，如加入适量的杀虫剂和杀菌剂，则兼有防止病虫在树干上活动、侵害和陷藏的作用。乔木主干（胸径5cm以上的乔木）需进行涂白处理，（涂白材料配比：水:生石灰:硫磺:食盐=40:10:1:0.5，可加入适量杀虫剂和杀菌剂，涂白高度一般为1.3m-1.8m,具体根据树木大小和高度确定）。2、随着气温的下降，各类虫害也逐渐进入越冬休眠期。应当利用园林植物病虫害的越冬场所相对固定、集中的有利时机，注意做好以下几方面的工作，为来年园林绿化病虫害得到良好控制打好基础。（1）把绿地内带有病虫的落叶、杂草、病果处理干净，集中销毁，可减少大量病虫害。（2）对有病虫的植株，结合冬季修剪，消灭病虫。将病虫枝剪掉，集中烧毁；用牙签剔除受精雌介壳虫外壳，人工摘除枝条上的蓑蛾、樟巢螟等虫巢（茧）；刮除在树皮缝、树疤内、枝杈处的越冬害虫、病菌。（3）防护绿地以及无地被草坪的林下，可在冷天来临时，对土壤翻耕，使在土壤中越冬的害虫受冻致死，降低土壤含虫、含菌量。翻耕深度以20-30厘米为宜。3、对植物进行入冬前修剪植物的修剪是绿地养护过程中重要的一环，也是一项技术性很强的工作，通过修剪可以加速树木生长、美化树形、调整树势、增加花枝的数量、改善树体内部通风透光条件、减少病虫害的发生。不同的植物由于生长习性的不同，其修剪的时期、技术也有所不同。对各种行道树、乔灌木进行入冬前修剪应注意的事项：应根据实际情况，合理安排修剪作业，主要修剪植物的内膛枝，徒长枝、下垂枝、交叉枝、并生枝、病虫枝等整形修剪，减少其养分散失，促进植物树冠均衡形成。切记早春开花的植物不宜进行修剪；一般情况下，严禁对植物进行“平头”修剪。十二月1、继续落叶乔木、灌木进行修剪。2、做好防寒工作，继续抓好病虫害防治工作，剪除病虫枝、枯枝，消灭越冬病虫源，并结合冬季大扫除，搞好绿地卫生工作。3、大量积肥，改良土壤。4、维修工具，保养机械设备。5、做好总结评比工作，制定次年工作计划。6、对苗木、草坪施冬肥，以磷肥为主。7、做好明年调整工作准备：待落叶植物落叶以后，对养护区进行观察，绘制要调整的方位。本月养护重点：1、利用冬季休眠期对植物进行修剪、整型，剪除过密枝、徒长枝、病弱枝等。枝条上病虫明显的树种以及妨碍架空线和建筑物的枝杈。应当引起注意的是：天气特别寒冷时，不宜安排修剪作业。2、节假日临近，各绿化养护单位应当加强对绿地的日常管理，为市民、游客提供优美、详和的节日氛围；在月底前组织一次全面、细致的安全检查。3、总结一年的养护情况，整理养护记录和养护档案，总结经验，根据今年的养护情况和养护中遇到的问题，制定明年的养护计划。

附件：现场苗木清单

序号	项目特征 特征描述	工程量	单位	备注
1	栽植乔木 1.种类:造型油松A 2.胸径或干径:胸径20~24cm 3.株高、冠径:高度450-500m冠幅≥350m	3	株	主景树，需保证成活率100%
2	栽植乔木 1.种类:造型油松B 2.胸径或干径:胸径16~18cm 3.株高、冠径:高度250-400m冠幅≥330m	6	株	主景树，需保证成活率100%
3	栽植乔木 1.种类:雪松B 2.胸径或干径:胸径12.0-13.0cm 3.株高、冠径:高度600-650m冠幅≥320m	13	株
4	栽植乔木 1.种类:雪松C 2.胸径或干径:胸径10.0-12.0cm 3.株高、冠径:高度500-600m冠幅≥280m	116	株
5	栽植乔木 1.种类:丛生白皮松A 2.株高、冠径:高度400-450m冠幅≥400m	4	株	暂定因管廊施工2026年3月将移除4株
6	栽植乔木 1.种类:丛生白皮松B 2.株高、冠径:高度300-350m冠幅≥350m	5	株	暂定因管廊施工2026年3月将移除1株
7	栽植乔木 1.种类:白皮松A 2.胸径或干径:胸径14.0-15.0cm 3.株高、冠径:高度450-500m冠幅≥350m	13	株
8	栽植乔木 1.种类:白皮松B 2.胸径或干径:胸径9.0-10.0cm 3.株高、冠径:高度350-400m冠幅≥280m	38	株
9	栽植乔木 1.种类:云杉 2.株高、冠径:高度350-400m冠幅≥220m	11	株
10	栽植乔木 1.种类:丛生大叶女贞A 2.胸径或干径:胸径合计≥30cm 3.株高、冠径:高度500-600m冠幅≥400m	2	株
11	栽植乔木 1.种类:丛生大叶女贞B 2.胸径或干径:胸径合计≥25cm 3.株高、冠径:高度400-450m冠幅≥350m	8	株
12	栽植乔木 1.种类:椤木石楠A 2.株高、冠径:高度450-500m冠幅≥400m	1	株
13	栽植乔木 1.种类:椤木石楠B 2.株高、冠径:高度350-400m冠幅≥350m	11	株
14	栽植乔木 1.种类:椤木石楠C 2.株高、冠径:高度250-350m冠幅≥250m	40	株
15	栽植乔木 1.种类:丛生朴树A 2.胸径或干径:胸径合计≥60cm 3.株高、冠径:高度900-1000m冠幅≥600m	5	株	主景树，需保证成活率100%
16	栽植乔木 1.种类:丛生朴树B 2.胸径或干径:胸径合计≥45cm 3.株高、冠径:高度800-900m冠幅≥500m	4	株	主景树，需保证成活率100%
17	栽植乔木 1.种类:丛生**枫 2.胸径或干径:胸径合计≥45cm 3.株高、冠径:高度800-900m冠幅≥550m	5	株	主景树，需保证成活率100%
18	栽植乔木 1.种类:五角枫TB 2.胸径或干径:胸径18.0-20.0cm 3.株高、冠径:高度700-750m冠幅≥450m	35	株	主景树，需保证成活率100%
19	栽植乔木 1.种类:五角枫A 2.胸径或干径:胸径15.0-16.0cm 3.株高、冠径:高度600-700m冠幅≥400m	23	株
20	栽植乔木 1.种类:国槐T 2.胸径或干径:胸径26.0-28.0cm 3.株高、冠径:高度800-900m冠幅≥500m	4	株	主景树，需保证成活率100%
21	栽植乔木 1.种类:榉树A 2.胸径或干径:胸径20.0-21.0cm 3.株高、冠径:高度800-850m冠幅≥450m	3	株
22	栽植乔木 1.种类:银杏A 2.胸径或干径:胸径20.0-22.0cm 3.株高、冠径:高度950-1000m冠幅≥450m	4	株
23	栽植乔木 1.种类:银杏B 2.胸径或干径:胸径16.0-17.0cm 3.株高、冠径:高度800-900m冠幅≥380m	99	株	暂定因管廊施工2026年3月将移除4株
24	栽植乔木 1.种类:栾树B 2.胸径或干径:胸径14-15cm 3.株高、冠径:高度550-650m冠幅≥380m	103	株	暂定因管廊施工2026年3月将移除1株
25	栽植乔木 1.种类:美国红枫 2.胸径或干径:胸径15.0-16.0cm 3.株高、冠径:高度750-800m冠幅≥400m	66	株
26	栽植乔木 1.种类:杜仲 2.胸径或干径:胸径15.0-16.0cm 3.株高、冠径:高度750-800m冠幅≥350m	10	株
27	栽植乔木 1.种类:白蜡B 2.胸径或干径:胸径15.0-16.0cm 3.株高、冠径:高度650-700m冠幅≥350m	125	株
28	栽植乔木 1.种类:枫杨B 2.胸径或干径:胸径12.0-13.0cm 3.株高、冠径:高度500-600m冠幅≥350m	49	株
29	栽植乔木 1.种类:苦楝T 2.胸径或干径:胸径20.0-21.0cm 3.株高、冠径:高度750-850m冠幅≥500m	2	株	主景树，需保证成活率100%
30	栽植乔木 1.种类:苦楝A 2.胸径或干径:胸径15.0-16.0cm 3.株高、冠径:高度650-750m冠幅≥400m	2	株
31	栽植乔木 1.种类:苦楝B 2.胸径或干径:胸径13.0-14.0cm 3.株高、冠径:高度550-650m冠幅≥350m	12	株
32	栽植乔木 1.种类:丛生黄连木 2.胸径或干径:胸径合计≥45cm 3.株高、冠径:高度800-900m冠幅≥550m	9	株	主景树，需保证成活率100%
33	栽植乔木 1.种类:黄连木A 2.胸径或干径:胸径16.0-17.0cm 3.株高、冠径:高度700-800m冠幅≥450m	3	株
34	栽植乔木 1.种类:柿树 2.胸径或干径:胸径15.0-16.0cm 3.株高、冠径:高度550-650m冠幅≥400m	33	株
35	栽植乔木 1.种类:楸树B 2.胸径或干径:胸径13.0-14.0cm 3.株高、冠径:高度700-800m冠幅≥300m	35	株
36	栽植乔木 1.种类:杏树A 2.胸径或干径:胸径14.0-15.0cm 3.株高、冠径:高度300-350m冠幅≥350m	46	株
37	栽植乔木 1.种类:山楂B 2.胸径或干径:胸径12.0-13.0cm 3.株高、冠径:高度250-300m冠幅≥300m	22	株
38	栽植乔木 1.种类:特选染井吉野樱 2.胸径或干径:胸径15.0-16.0cm 3.株高、冠径:高度400-500m冠幅≥400m	41	株	主景树，需保证成活率100%
39	栽植乔木 1.种类:**樱A 2.胸径或干径:胸径13.0-14.0cm 3.株高、冠径:高度400-450m冠幅≥300m	1	株
40	栽植乔木 1.种类:冬红果** 2.胸径或干径:胸径12.0-13.0cm 3.株高、冠径:高度300-350m冠幅≥300m	1	株
41	栽植乔木 1.种类:鸡爪槭A 2.胸径或干径:胸径14.0-15.0cm 3.株高、冠径:高度350-450m冠幅≥300m	3	株
42	栽植乔木 1.种类:鸡爪槭B 2.胸径或干径:胸径11.0-12.0cm 3.株高、冠径:高度300-350m冠幅≥250m	5	株
43	栽植乔木 1.种类:红枫 2.胸径或干径:胸径10.0-11.0cm 3.株高、冠径:高度250-300m冠幅≥220m	20	株
44	栽植乔木 1.种类:梅 2.胸径或干径:胸径10.0-12.0cm 3.株高、冠径:高度300-350m≥220≥350m	4	株
45	栽植乔木 1.种类:腊梅 2.株高、冠径:高度250-350m冠幅≥250m	3	株
46	栽植乔木 1.种类:结香 2.株高、冠径:高度200-250m冠幅≥200m	3	株
47	栽植乔木 1.种类:白丁香 2.株高、冠径:高度200-250m冠幅≥200m	12	株
48	栽植乔木 1.种类:紫丁香cm 2.株高、冠径:高度200-250m冠幅≥200m	39	株
49	栽植乔木 1.种类:丛生紫薇TB 2.株高、冠径:高度250-300m冠幅≥250m	22	株
50	栽植乔木 1.种类:木** 2.株高、冠径:高度180-220m冠幅≥200m	2	株
51	栽植乔木 1.种类:巨紫荆（四季春1号） 2.胸径或干径:胸径15cm 3.株高、冠径:高度500-600m冠幅≥400m 树形优美，分枝点1.8-2.0米，距绿道1米，间距6m，品字交错种植	77	株
52	栽植乔木 1.种类:金叶榆 2.胸径或干径:胸径14cm 3.株高、冠径:高度500-600m冠幅≥350m 树形优美，分枝点1.8-2.0米，距绿道1米，间距6m，品字交错种植	43	株
53	栽植乔木 1.种类:三角枫（行道树） 2.胸径或干径:胸径16cm 3.株高、冠径:高度700-800m冠幅≥500m 树形优美，分枝点2.0-2.5米，距绿道1米，间距8m，品字交错种植	112	株
54	栽植乔木 1.种类:金桂 2.株高、冠径:高度150-180m冠幅≥150m	1	株	主景树，需保证成活率100%
55	栽植乔木 1.种类:特选**枫 2.胸径或干径:胸径20cm 3.株高、冠径:高度800-850cm，冠幅≥550cm 4.养护期:两年 5.其他:全冠，树型优美，三级分叉以上，无病虫害	2	株	主景树，需保证成活率100%
56	栽植乔木 1.种类:黄栌 2.胸径或干径:地径14-15cm 3.株高、冠径:高度300-400cm，冠幅300-350cm 4.养护期:两年 5.其他:全冠，树型优美，三级分叉以上，无病虫害	62	株
57	栽植乔木 1.种类:山桃 2.胸径或干径:地径14-15cm 3.株高、冠径:高度300-350cm，冠幅250-300cm 4.养护期:两年 5.其他:红花，树型优美，三级分叉以上，无病虫害	99	株
58	栽植乔木 1.种类:黑松 2.胸径或干径:胸径14-15cm 3.株高、冠径:高度500-550cm，冠幅300-350cm 4.养护期:两年 5.其他:全冠，树型优美，无病虫害	51	株	暂定因管廊施工2026年3月将移除10株
59	栽植乔木 1.种类:** 2.胸径或干径:地径12-14cm 3.株高、冠径:高度350-400cm，冠幅300-350cm 4.养护期:两年 5.其他:3-4分枝以上，全冠，树型优美，无病虫害	68	株
60	丛生紫薇精选	1	株
61	栽植乔木 1.种类:紫薇 2.胸径或干径:地径8-10cm 3.株高、冠径:高度300-350cm，冠幅250-300m 4.养护期:两年 5.其他:全冠，树型优美，三级分叉以上，无病虫害	11	株	暂定因管廊施工2026年3月将移除8株
62	栽植乔木 1.种类:旱柳 2.胸径或干径:胸径14-15cm 3.株高、冠径:高度500-600cm，冠幅320-350cm 4.养护期:两年 5.其他:3-4分枝以上，全冠，树型优美，无病虫害	32	株
63	垂柳A(高度750-800cm，冠幅400-450cm，胸径17-20cm.分枝点2.5-3.0cm，全冠，姿态佳，主分枝不少于三)	12	株
64	垂柳B：胸径10-12cm，高度500-600cm，冠幅280-300cm，分支点2.0-2.5米，全冠，姿态佳，主分支不少三。	106	株
65	藤本月季：L2-3m，不少于三分枝	12	株
66	亮晶棒棒糖	1	株
67	银姬小蜡球	1	株
68	黄金构骨球	1	株
69	小香松	2	株
70	皮球柏	2	株
71	栽植乔木 1.种类:国槐B 2.胸径或干径:胸径14-15cm 3.株高、冠径:高度600-650cm，冠幅300-350cm 4.养护期:两年 5.其他:3-4分枝以上，全冠，树型优美，无病虫害	63	株
72	栽植球类 1.种类:大叶黄杨球A 2.株高、冠径:高度220m冠幅250m	5	株
73	栽植球类 1.种类:大叶黄杨球B 2.株高、冠径:高度180m冠幅200m	15	株
74	栽植球类 1.种类:大叶黄杨球C 2.株高、冠径:高度150m冠幅180m	3	株
75	栽植球类 1.种类:红叶石楠球A 2.株高、冠径:高度230m冠幅250m	12	株
76	栽植球类 1.种类:红叶石楠球B 2.株高、冠径:高度180m冠幅200m	13	株
77	栽植球类 1.种类:红叶石楠球C 2.株高、冠径:高度120m冠幅130m	4	株
78	栽植球类 1.种类:瓜子黄杨球A 2.株高、冠径:高度130m冠幅150m	2	株
79	栽植球类 1.种类:瓜子黄杨球B 2.株高、冠径:高度100m冠幅120m	13	株
80	栽植球类 1.种类:瓜子黄杨球C 2.株高、冠径:高度80m冠幅100m	0	株
81	栽植球类 1.种类:金森女贞球A 2.株高、冠径:高度130m冠幅150m	20	株
82	栽植球类 1.种类:金森女贞球B 2.株高、冠径:高度100m冠幅120m	15	株
83	栽植球类 1.种类:火焰卫矛球A 2.株高、冠径:高度120m冠幅140m	17	株
84	栽植球类 1.种类:火焰卫矛球B 2.株高、冠径:高度100m冠幅120m	12	株
85	栽植球类 1.种类:龙柏球 2.株高、冠径:高度130m冠幅120m	4	株
86	栽植球类 1.种类:金叶六道木 2.株高、冠径:高度100m冠幅120m	3	株
87	栽植球类 1.种类:亮晶女贞球 2.株高、冠径:高度100m冠幅120m	8	株
88	栽植球类 1.种类:无刺构骨球B 2.株高、冠径:高度120m冠幅130m	1	株
89	栽植地被 1.种类:红瑞木 2.株高、冠径:高度40-50cm冠幅15-20cm. 3.其他：多年生，不少于三分枝，密植不见土,49株/㎡	714	m2
90	栽植地被 1.种类:火焰南天竹 2.株高、冠径:高度30-40cm冠幅15-20cm. 3.其他：多年生，不少于三分枝，密植不见土，64株/㎡	301	m2	因管廊施工2026年3月将移除51㎡
91	栽植地被 1.种类:平枝荀子 2.株高、冠径:高度30-40cm冠幅15-20cm. 3.其他：多年生，不少于三分枝，密植不见土，49株/㎡	735	m2
92	栽植地被 1.种类:洒**瀛珊瑚 2.株高、冠径:高度30-40cm冠幅20-25cm. 3.其他：多年生，不少于三分枝，密植不见土，49株/㎡	109	m2
93	栽植地被 1.种类:大叶黄杨 2.株高、冠径:高度40-50cm冠幅20-25cm. 3.其他：多年生，不少于三分枝，密植不见土，36株/㎡	1630	m2
94	栽植地被 1.种类:胶东卫矛 2.株高、冠径:高度40-50cm冠幅20-25cm. 3.其他：多年生，不少于三分枝，密植不见土，36株/㎡	505	m2
95	栽植地被 1.种类:小叶黄杨 2.株高、冠径:高度30-40cm冠幅15-20cm. 3.其他：多年生，不少于三分枝，密植不见土，64株/㎡	1631	m2	因管廊施工2026年3月将移除67㎡
96	栽植地被 1.种类:红叶石楠 2.株高、冠径:高度40-50cm冠幅30-35cm. 3.其他：多年生，不少于三分枝，密植不见土,25株/㎡	443	m2
97	栽植地被 1.种类:珍珠梅 2.株高、冠径:高度40-50cm冠幅35-40cm. 3.其他：多年生，不少于三分枝，密植不见土,16株/㎡	26	m2
98	栽植地被 1.种类:金森女贞 2.株高、冠径:高度30-40cm冠幅15-20cm. 3.其他：多年生，不少于三分枝，密植不见土,64株/㎡	1288	m2
99	栽植地被 1.种类:地被紫薇 2.株高、冠径:高度30-40cm冠幅20-25cm. 3.其他：多年生，不少于三分枝，密植不见土,49株/㎡	436	m2
100	栽植地被 1.种类:铺地柏 2.株高、冠径:高度30-40cm冠幅15-20cm. 3.其他：多年生，不少于三分枝，密植不见土,64株/㎡	54	m2
101	栽植地被 1.种类:金焰绣线菊 2.株高、冠径:高度40-50cm冠幅15-20cm. 3.其他：多年生，不少于三分枝，密植不见土,64株/㎡	161	m2
102	栽植地被 1.种类:**绣线菊 2.株高、冠径:高度40-50cm冠幅25-30cm. 3.其他：多年生，不少于三分枝，密植不见土,49株/㎡	181	m2
103	栽植地被 1.种类:林荫鼠尾草 2.株高、冠径:高度30-40cm冠幅25-30cm. 3.其他：盆苗，根据来苗密植不见土，64株/㎡	500	m2
104	栽植地被 1.种类:金叶石菖蒲 2.株高、冠径:高度20-30cm冠幅10-15cm. 3.其他：2-3芽/丛，81丛/㎡	162	m2
105	栽植地被 1.种类:烟**桃草 2.株高、冠径:高度30-40cm冠幅10-15cm. 3.其他：多年生，不少于三分枝，密植不见土,64株/㎡	139	m2	因管廊施工2026年3月将移除136㎡
106	栽植地被 1.种类:八宝景天 2.株高、冠径:高度30-35cm冠幅10-15cm. 3.其他：盆苗，根据来苗密植不见土，81株/㎡	50	m2
107	栽植地被 1.种类:松果菊 2.株高、冠径:高度30-40cm冠幅15-20cm. 3.其他：盆苗，根据来苗密植不见土，81株/㎡,	378	m2
108	栽植地被 1.种类:丛生福禄考 2.株高、冠径:高度15-25cm冠幅10-15cm. 3.其他：密植不见土,满栽,81株/㎡	199	m2
109	栽植地被 1.种类:粉黛乱子草 2.株高、冠径:高度50-60cm冠幅25-30cm 3.其他：盆苗，根据来苗密植不见土,满栽，36丛/㎡,8-10芽/丛	680	m2
110	栽植地被 1.种类:坡地毛冠草 2.株高、冠径:高度45-55cm冠幅25-30cm 3.其他：盆苗，根据来苗密植不见土,满栽，36丛/㎡,8-10芽/丛	90	m2
111	栽植地被 1.种类:矮蒲苇 2.株高、冠径:高度70-80cm冠幅25-30cm 3.其他：盆苗，根据来苗密植不见土,满栽，25丛/㎡,8-10芽/丛	161	m2
112	栽植地被 1.种类:小兔子狼尾草 2.株高、冠径:高度30-40cm冠幅25-30cm 3.其他：盆苗，根据来苗密植不见土,满栽，36丛/㎡,8-10芽/丛	385	m2
113	栽植地被 1.种类:羽绒狼尾草 2.株高、冠径:高度50-60cm冠幅25-30cm 3.其他：盆苗，根据来苗密植不见土,满栽，36丛/㎡,8-10芽/丛	187	m2
114	栽植地被 1.种类:小叶扶芳藤 2.株高、冠径:高度-cm冠幅L30-40cm 3.其他：小叶扶芳藤，一年生，密植不见土,36株/㎡，不露土	824	m2
115	栽植地被 1.种类:亮晶女贞 2.株高、冠径:高度30-40cm冠幅25-30cm 3.其他：多年生，不少于三分枝，密植不见土,64株/㎡	31	m2
116	栽植地被 1.种类:八仙花 2.株高、冠径:高度40-50cm冠幅25-30cm 3.其他：多年生，不少于三分枝，密植不见土，49株/㎡，无尽夏，颜色蓝紫色	164	m2
117	栽植地被 1.种类:矾根 2.株高、冠径:高度15-25cm冠幅10-20cm 3.其他：盆苗，根据来苗密植不见土，81株/㎡	62	m2
118	栽植地被 1.种类:二月兰 2.其他：秋季籽播，8-10克/㎡	666	m2
119	栽植地被 1.种类:芦苇 2.株高、冠径:高度120-130cm冠幅25-30cm 3.其他：盆苗，16盆/平米，25-30芽/盆	272	m2
120	栽植地被 1.种类:千屈菜 2.株高、冠径:高度40-50cm冠幅10-15cm 3.其他：盆苗，64盆/平米，8-10芽/盆	270	m2
121	栽植地被 1.种类:再力花 2.株高、冠径:高度60-70cm冠幅25-30cm 3.其他：盆苗，9盆/平米，8-10芽/盆	240	m2
122	栽植地被 1.种类:黄菖蒲 2.株高、冠径:高度30-40cm冠幅20-25cm 3.其他：3-5芽/丛，49丛/㎡	287	m2
123	栽植地被 1.种类:水葱 2.株高、冠径:高度70-80cm冠幅25-30cm 3.其他：盆苗，25盆/平米，25-30芽/盆	290	m2
124	栽植地被 1.种类:花叶芦竹 2.株高、冠径:高度40－50cm冠幅30－40cm 3.其他：盆苗，16盆/平米，25-30芽/盆	240	m2
125	栽植地被 1.种类:香蒲 2.株高、冠径:高度70-80cm冠幅30-40cm 3.其他：盆苗，16盆/平米，25-30芽/盆	83	m2
126	栽植地被 1.种类:玉簪 2.株高、冠径:高度20-30cm冠幅20-25cm 3.其他：2-3芽/丛，64丛/㎡	341.3	m2
127	栽植地被 1.种类:红运萱草+阔叶麦冬 2.株高、冠径:高度25-35cm冠幅25-30cm 3.其他：盆苗，根据来苗密植不见土，64株/㎡，种植比例1:1	441.54	m2
128	栽植地被 1.种类:石竹 2.株高、冠径:高度15-25cm冠幅15-20cm 3.其他：盆苗，根据来苗密植不见土，121株/㎡,	172	m2
129	栽植地被 1.种类:细叶麦冬 2.株高、冠径:高度15-20cm冠幅15-20cm 3.其他：密植不见土,121丛/㎡，5-8芽/丛	6624	m2
130	栽植地被 1.种类:西伯利亚鸢尾 2.株高、冠径:高度15-20cm冠幅20-25cm 3.其他：2-3芽/丛，64丛/㎡，紫色、粉色花	221	m2
131	栽植花卉 1.花卉种类:滨菊 2.株高或蓬径:自然高，冠幅15cm 3.单位面积株数:64株/m2 4.养护期:两年 5.其他:杯苗，每株不少于3芽，植株生长旺盛	1471	m2
132	石岩杜鹃	24	m2
133	风花月季	38	m2
134	金球菊	21	m2
135	栽植花卉 1.花卉种类:中华狼尾草 2.株高或蓬径:高度40-50cm，冠幅25-30cm 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:两年 5.其他:杯苗，每株不少于8芽，植株生长旺盛	484	m2	因管廊施工2026年3月将移除152㎡
136	栽植花卉 1.花卉种类:晨光芒 2.株高或蓬径:高度70-80cm，冠幅25-30cm 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:两年 5.其他:杯苗，每株不少于8芽，植株生长旺盛	217	m2
137	栽植地被 1.种类:油葵，播种，8-10克/平方米	82	m2
138	栽植地被 1.种类:成品草坪 2.其他：狗牙根	35988.86	m2	因管廊施工2026年3月将移除约4211㎡
139	早熟禾	1775	m2
140	农用地	8501	m2	仅进行浇水工作

廉洁**告知书

致各分包方、供应商：

为落实****内部监察工作要求，保障企业正常的生产和 工作秩序，维护双方切身利益，共同营造“诚实守信、廉洁透明”的** 环境，现慎重告知各分包方、供应商：

1.****公司招标采购管理规定，响应招标文件规定和廉洁**要 求，不得存在陪标、围标和串标行为；

2.遵守国家相关法律法规，在合****公司员工暗箱操 作、恶意串通，严禁通过以明显高于市场价格定价、虚假交易、虚增交易 环节等为你方或他人谋取不正当利益；

3.不****公司员工及其亲属或与其有利害关系的第三方赠送实物、现金、有价证券、支付凭证等财物；

4.不****公司员工及其亲属或与其有利害关系的第三 方支付应由其本人承担的任何费用；

5.****公司员工及其亲属或与其有利害关系的第三方发生资金借贷及资金往来；

6.除必要的工作餐外，不得提供宴请和其他消费；

7.如我公司员工有任何索取和接受利益的行为，你方必须及时通知其上级领导，****公司最高领导；

8.****公司审计监察调查，包括但不限****银行 流水、通讯信息等；

9.保证你方参与**的所有员工都了解并同意遵守以上内容

同时，我方愿****公司廉洁监督。

贵公司在与我方洽谈**过程中，我方员工如存在违规违纪违法行 为，请按照下列方式进行举报，并提供必要的证明材料，我们将维护贵方 和我司的正当权益，对舞弊行为进行调查处置，并承诺对您的相关信息高 度保密。

举报电话：0535-****624，0535-****795；

举报邮箱：jiwei@yanjian.****.cn；y ****@wo.cn。

举报地址： **省**市**区南洪街 100 号烟建大厦审计监察部。

****

廉洁**承诺书

致：****

****公司****公司）洽谈**以及合同履行过程中， 我方郑重承诺：

1.****公司招标采购管理规定，响应招标文件规定和廉洁**要 求，不存在陪标、围标和串标行为；

2.遵守国家相关法律法规，在****公司员工暗箱操作、 恶意串通，严禁通过以明显高于市场价格定价、虚假交易、虚增交易环节 等为我方或他人谋取不正当利益；

3.****公司员工及其亲属或与其有利害关系的第三方赠 送实物、现金、有价证券、支付凭证等财物；

4.****公司员工及其亲属或与其有利害关系的第三方 支付应由其本人承担的任何费用；

5.****公司员工及其亲属或与其有利害关系的第三方发生资金借 贷及资金往来；

6.除必要的工作餐外，不提供宴请和其他消费；

7.如贵公司员工有任何索取和接受利益的行为，我方及时通知其上级 领导，****公司最高领导；

8.****公司审计监察调查，包括但不限****银行 流水、通讯信息等；

9.保证我方参与**的所有员工都了解并同意遵守以上内容。

如未能遵守以上承诺任何一条，****公司以下的处理：

1.视我方为违约，我方承担相应的违约责任，****公司终止合 作、合同，****公司全部赔偿责任；

2.扣除投标和履约保证金，承担不低于合同额 10%的罚款和单次违规 行为涉及金额 3-5 倍违约金；

3.全额赔偿****公司造成的直接经济损失（包含但不限 于调查费用、差价损失、商誉损失等）；

4.在****的《分包方名录》《设备物资供方名录》中被 永久删除；

5.列入**** “黑名单”，即 “停止经济业务往来单位和 个人名单”；

6.****公司与我方**的公开、公平、公正的情形时，如触犯 法律，****机关立案查处；

7.接受在****网站或其他媒体的披露。

****公司**的协议、合同或其他具有约束力的文件成立时， 本承诺书自动成为上述文件的组成部分。

单 位 名 称（公章）：

法人代表或授权代表（签名或印鉴）：

年 月 日

安全生产标准化管理要求

1、贯彻落实国家有关安全生产的法律法规；坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度、安全措施，服从甲方的安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产管理制度，签订安全生产责任状，责任到人，对其施工区域的安全生产管理负全面责任。

2、按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）要求配备相应数量的安全管理人员。为施工现场指派专职安全生产管理人员，进行安全检查与协调等安全管理工作，及时消除施工过程中的不安全因素。

3、乙方必须保证安全生产投入，提供的防护设施及施工设备应符合国家及行业标准，不能满足安全施工条件，作业人员不得进场作业，确保安全投入足额使用，并向甲方提供安全生产费用明细及费用投入的发票。

4、要接受甲方的安全资格审查，并负责提供有效资料，严格遵守《中华人民**国安全生产法》****政府有关规定，乙方不得违法将施工工程进行分包或转包，因乙方违法分包或转包造成的一切后果均由乙方承担。

5、必须服从甲方安全生产管理，有权拒绝甲方违章指挥或要求其在危险环境下作业。

6、乙方必须服从施工现场文明施工管理，严格按照文明施工管理规定要求进行施工，对合同中规定文明施工创优标准，必须达标。

7、根据本分包工程项目的特点，专业分包单位负责编制安全专项施工方案，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。根据本分包工程项目的特点结合自身单位实际情况编制本单位应急救援预案，熟练掌握事故防范措施和甲方应急预案相关要求。

8、建立本单位的安全教育培训制度。负责组织对本单位工人进行班组安全教育及其他类型的安全教育。要指定熟练工人负责新入场工人的安全监护工作，对新工人进行提醒、告之应当注意的事项。加强对现场作业人员的安全教育培训，作业前应针对分包工程项目特点进行再教育，提高作业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场作业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。

9、所有人员进场前，及时向甲方提供全体施工人员的花名册及身份证复印件、体检证明，执行甲方的职业健康安全管理制度，为现场作业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害。

10、乙方作业人员必须取得所在省市要求的相关技能证书，特种作业操作人员必须取得建筑主管部门颁发的特种作业操作资格证书，建立档案并在甲方存档，特种作业人员上岗证年审到期，必须提前组织人员年审。

11、监督、检查作业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。

12、乙方必须建立本单位的安全检查制度，组织开展安全生产日常检查，及时消除安全隐患，纠正违章行为，针对可能出现的事故隐患，制定相应的预防措施。参加甲方组织的周检查和紧急情况下的安全检查，负责组织对甲方提出的隐患问题进行整改，直至隐患消除，并在要求的时间向甲方反馈整改情况。对现场检查发现****集团《安全生产监督检查及奖惩规定》进行处罚，对整改不到位的进行加倍处罚。对拒不整改、存在重大隐患、连续发生两次以上工伤的分包单位清退出场、禁止**。

13、参加甲方组织的安全例会，汇报本单位施工现场安全状况及问题，认真贯彻会议做出的决定，接受甲方的指挥和监督。

14、乙方自行配置或租赁的大型设备等必须向甲方提供有关资质及相关资料，进场电箱、电缆、小型机具等符合国家和地方规定，由甲方审核合格后方可进场。乙方对管辖范围的施工用电负有管理责任，必须配备专业电工，临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的管理标准和要求，配电箱必须符合团体标准《建设工程施工现场配电箱》（TSDJSXH 01-2022）要求。

15、在基坑、沟槽等临边防护和裸露井口、**等安全防护方面，乙方需按照甲方规定的《烟建集团安全施工标准图集》中标准化做法要求进行现场施工作业，并对其施工区域的安全防护设施负有管理责任，乙方在施工过程中必须做好设备设施及安全防护设施的保护，对安全防护设施不得随意拆改。

16、发生交叉作业时，乙方应提前向甲方上报。在甲方协调下，明确规定双方的施工顺序、保护措施和监督人员；涉及安全防护移交的部位，乙方负责安全防护设施完善，并签订书面移交手续。

17、乙方负责自身施工区域、材料存放区、库房、宿舍的防火、防盗、人身安全等工作，并承担乙方人身、财产及未成品的保护责任，由自身原因造成的损失由乙方承担。施工现场动火，****集团《消防管理制度》执行,主管部门、甲方有特殊要求的，按要求办理动火审批手续。仓库、宿舍内不得使用电炉子、碘钨灯等大功率电器取暖、做饭，任何人发现火险隐患都要及时报告整改，不得拖延。

18、乙方必须服从甲方对生活区的管理，生活区设专人进行负责，保障生活区域的整洁卫生，临时用电严禁私拉乱接。如违反规定造成的一切后果，由乙方负全责。

19、乙方若设置食堂，必须及时与当地主管部门联系办理食堂卫生许可证，工人食堂炊事员持健康证上岗，饭菜留样，防止食物中毒。

20、****公司《施工现场扬尘防治工作导则》，达到“四个一律”和“六个百分之百”的要求；现场设自动喷淋降尘设施和雾炮、设洗车台，进出车辆进行冲洗，主要道路采用硬化措施，裸露场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化措施。

21、乙方施工产生的不可回收无害的固体废弃****运输处理，费用由乙方承担；对于不可回收的有害的固体废弃物乙方委托有处理资质的部门进行处理，费用由乙方承担；

22、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。

23、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。

24、因乙方施工期间行为，导致或可能导致发生行政处罚及其他形式处罚的，均由乙方承担，****公司名称及相关人员姓名、地址等信息。

投标文件格式包括：

一、投标函及投标函附录（一）投 标 函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究 (项目名称) 标段施工招标文件的全部内容(含补遗书第___号至第___号)，在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)元(￥ )的投标总报价，工期 月，按合同约定实施和完成承包工程，工程中无任何缺陷。工程质量符合 合格 标准；交工验收的质量评定 合格 且质量评分不低于 95 分；竣工验收的质量评定 合格 。安全目标：项目实施中无安全责任事故发生。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，若资料存有虚假，你单位有权没收投标保证金且作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投 标 人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

地址：

电话：

邮政编码：

年 月 日

（二）投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	缺陷责任期	自实际交工日期起计算 2 年
2	逾期交工违约金	10000元/天，10%签约合同额上限
3	提前交工的奖金	无
4	提前交工的奖金限额	无
5	价格调整的差额计算	合同期内不调价
6	开工预付款金额	无
7	保修期	自实际交工日期起计算 2年
8	付款比例	实际支付以业主的支付时间及比例为准。
9	质量目标	工程质量符合 合格 标准；交工验收的质量评定 合格 且质量评分不低于 95 分；竣工验收的质量评定 合格
10	安全目标	项目实施中无安全责任事故发生
11	项目人员岗位明细表	严格按照项目人员岗位明细表执行

投 标 人： (盖单位章)

投标文件签署人签名：

二、法定代表人身份证明及授权委托书（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法定代表人签字） 性别： 身份证号码： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（背面）

投标人： (盖单位章)

年 月 日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 合同段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至开标之日后120天。加急标书代写

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

备注：

1、法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；法定代表人与委托代理人是同一人的，不必出具授权委托书。

2、如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

三、附证件

1、营业执照（复印件、加盖公章）

2、资质证书（复印件、加盖公章）

3、安全生产许可证（复印件、加盖公章）

5、税务登记证（复印件、加盖公章）

6、银行开户账号（盖公章）

7、三类人员证（法人代表安全证、项目经理安全证、专职安全员的证复印件，加盖公章）

8、各专业劳务人员与特殊工种上岗证（复印件、加盖公章）

9、其他：

（1）同类工程业绩明细表

序号	已参建工程名称	造价	备注
1
2
…	…	…	…

（2）企业信誉明细表

投标方若有甲方有表扬信或嘉奖的提供

（3）人员岗位设置明细表

投标方项目岗位人员明细表

序号	投标人必须设置岗位	姓名	电话	备注
1	投标方项目经理
2	投标方技术负责人
3	投标方安全员			必须专职
4	投标方技术员			不得少于2名
5	投标方电工			不得少于1名
…	…	…	…

四、
已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，投标人若认可招标文件中工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明及其他说明可不附，但工程量清单表5.1《工程量清单表》必须附在投标文件中。

附件七、承诺函

致： （招标人名称）：

我方参加了 （项目名称） 施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本工程的主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在投标文件中填报的主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

我方已组织有关人员对招标文件和招标工程量清单进行了认真的审核和计算，已将存在的问题以书面的形式递交至招标人处，并且收到了招标人的书面澄清，我方投标文件的报价是包含了招标文件（包含工程量清单）中所列的所有工作内容的报价，在投标文件标价的工程量清单中没有列明的工程项目其费用已包含在相关报价中，我方在此承诺，除招标人批准的工程变更外，我方将不就工程量清单中未列明但招标图纸中列有的工作内容提出索赔和计量等费用要求。

我方认可招标人关于付款方式的要求。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格。

投 标 人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

年 月 日

附件：合同范本

合同编号:下载

建设工程施工专业分包合同

(YJJT—2025—0213)

工程名称：

甲 方：****

乙 方：

第一部分 合同协议书

承包人(全称)：****（简称“甲方”）

纳税人种类：一般纳税人

统一社会信用代码：

开户银行：

账号：

地址：

电话：

分包人(全称)：********公司（简称“乙方”）

纳税人种类：一般/小规模纳税人

统一社会信用代码：

资质证书号码：

发证机关：

资质专业、等级及有效期：

安全生产许可证号码：

开户银行：

开户人名称：

账号：

地址：

电话：

电子邮箱： （承包人文件发至该邮箱即视为已送达至分包人）

依照《中华人民**国民法典》《中华人民**国建筑法》《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，鉴于承包人与 (以下简称 “发包人”)已经签订施工总承包合同(以下简称“总包合同”)，承包人和分包人就分包工程施工及其保修事项经协商达成一致，订立本合同。

特别说明：本合同（含附件）中的农民工、建筑工人等表述均为乙方组织进场的作业人员。

一、工程概况与分包范围

工程名称：

工程地点：

结构类型：

建筑面积及层数：

分包范围： 。合同中写明的或隐含的由分包人的任何义务产生的任何工作以及合同中虽未提及但可合理推论得到的对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行或为了符合及实现合同目的所必须的全部工作。

具体分包范围以承包人现场划分为准。承包人认为分包人不能满足施工进度要求或有其他履约能力不足的情况时，可随时减少分包人的施工范围和施工内容，自更改通知到达分包人时生效。 分包范围的调整不能免除分包人应承担的违约责任，分包人不得以分包范围调整为由向承包人提出任何索赔要求。

二、合同价款

合同价款（含增值税）：暂定人民币大写 （￥ 元）；不含增值税价款为：￥ 元，增值税为￥ 元，税率为 %的合规增值税（¨专用¨普通）发票。最终价款以最终审计金额为准。本工程安全文明施工费按不低于合同暂定价的 3 % （不低于 万元）作为安全文明施工费用投入（包含在综合单价内）。

三、工期

开工日期： 年 月 日（开工日期以承包人下发的开工指令为准）；

竣工日期： 年 月 日。总日历天数为： 日历天。

本工期已充分考虑可能出现的交叉作业、政府检查环保因素停工、人工费变化、下雨、下雪、台风、高低温天气、停水、停电及节假日等因素。随发包人的调整而调整，工程开工之前需要分包人施工或配合的工作，分包人必须无条件服从承包人的调遣、安排；主要控制点具体详见施工时现场人员的具体要求。本工程如果由于发包人原因需调整工期计划，则分包人的工期计划随之调整，分包人自愿承担由此造成的费用增加。

四、质量标准

质量等级： ；质量奖项： 。

五、安全文明施工标准

安全奖项： 。

六、承包人向分包人承诺

按照合同约定的期限、方式和账号，支付本合同应支付的合同价款，以及合同约定的其他应当支付的款项。

七、分包人向承包人承诺

1、按照合同约定的工期和质量标准，完成本分包合同约定的工程，并在质量保修期内承担保修责任。

2、未经承包人书面同意，分包人不得将本合同债权和义务转让给第三方。未经承包人书面同意，分包人擅自就基于本合同对承包人享有的债权与他人签订的债权转让协议和向承包人送达的债权转让通知书不对承包人发生债权转让效力。若分包人擅自转让基于本合同对承包人享有的债权引发诉讼、仲裁纠纷或给承包人造成其他损失的，由分包人向承包人赔偿全部损失并向承包人承担本合同标的额10%的违约金。

3、履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

八、合同的生效、终止

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字后生效，合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。

九、合同份数

本合同一式6份，均具有同等法律效力，承包人执4份，分包人执 2份。

承包人：(盖章) 分包人：(公章)

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

第二部分 通用合同条款

一、履约担保

1、乙方须向甲方提供履约保证金。分包工程验收合格、结算定案、乙方出具农民工工资支付完毕声明（详见附件一）后7日内，甲方将履约保证金无息返还乙方。

2、不管采取何种形式提供履约保证金，乙方均承诺其法定代表人同意以夫妻名义与甲方在本合同签订同时签订《保证合同》（详见附件三）。

3、在本合同约**期内未办理抵押登记手续或未签订上述《保证合同》的，甲方有权解除合同。乙方已进场施工的，2日内退场后按实结算已完工程量；未进场施工的，乙方所发生的各项费用由其自行承担。

4、因乙方原因造成工期拖延、出现质量缺陷、发生安全事故和农民工上访等问题，给甲方造成损失的，由乙方对甲方的损失承担赔偿责任，甲方有权从尚未支付给乙方的工程款中扣除，履约保证金不予返还；若工程款不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方以其他方式赔偿。导致合同无法继续履行的，甲方有权重新选择他人完成合同剩余部分的内容。

5、履约保证金和质量保证金可用于支付农民工工资，履约保证金不足时，乙方应及时补足履约保证金。

二、合同价款与支付

1、本合同价款的计价方式：双方在专用合同条款中确定合同价款的计价方式，同时约定工程量计算规则、计价依据以及合同价款的风险范围和风险费用的计算方法以及调整因素和调整方法。

2、合同价款调整：双方在专用合同条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。当发生合同约定范围以外的工作内容、设计变更等需作合同价款调整的，其价款调整方法如下：

2.1合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

2.2合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

2.3合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方项目部商务经理、项目经****公司审核后执行，否则视为无效。

2.4现场签证必须在签证事项发生后由乙方二日内书面上报给甲方，逾期不予办理。

3、工程量确认：需现场确认的工程量，经甲方项目部施工员（或材料员）、商务经理和项****公司审核后执行，否则视为无效。分包结算经甲方审核签章后生效，同时按约定的税率结算税金。

4、工程款支付：若工程款支付暂时不到位，不得影响工程正常施工，不得延误施工工期，否则视为违约并赔偿由此给承包人造成的损失。

5、发票

5.1如需汇总开具专用发票的，乙方需使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

5.2因乙方开具虚假发票而引发的一切责任及损失由乙方负责承担。

5.3对不符合要求的发票，甲方有权拒收。

5.4如果发票未按约定的类型和税率开具，甲方不予付款。

5.5如遇国家政策性税率变动，结算时不含税价保持不变，税率按变动后税率结算。

三、双方权利和义务

1、甲方工作

1.1 在工程发包人按合同约定付款的前提下，确保严格履行本合同的付款约定，及时向乙方支付分包工程款。若工程发包人未按合同约定付款时，保证对乙方的付款比例不低于工程发包人的付款比例。

1.2在施工现场显要位置设立维权信息告示牌，对乙方农民工工资支付实施监督管理。

2、乙方工作

2.1 履行本工程《建设工程施工合同》中与本分包工程有关的甲方的所有义务，并和甲方就本分包工程对工程发包人承担连带责任。

2.2乙方要加强对进场作业人员的管理，遵守国家、甲方建筑工人实名制及工资支付管理相关规定，履行实名制、工资支付管理的义务。

2.2.1据实向甲方提供进场作业人员真实身份信息、银行卡信息，进行实名登记。

2.2.2与进入施工现场的作业人员订立“劳动合同”（详见附件四），明确工资结算与支付方式、社会保险费和个人所得税的缴纳方式等内容。

2.2.3****政府主管部门要求，确保进场的作业人员使用实名制系统，通过人脸等生物识别技术闸机通道进出现场，进行电子考勤，考勤结果作为作业人员工资结算的依据之一。乙方项目经理和作业队负责人需在考勤表（表样1）上签字并保证其真实性，每月将考勤表原件报甲方一份。考勤表与电子考勤记录不一致的应以电子考勤记录为准，若发现作假，每人次罚款1000元。

2.2.4乙方应与甲方另行签订“农民工工资委托支付协议”（详见附件五），约定农民工工资委托支付事宜。乙方每月要编制“作业队工资结算表及汇总表”（表样2）、“作业队工资发放表及汇总表”（表样3），并将原件报甲方一份并保证其真实性，将作业队负责人的声明录像报甲方一份。若发现作假，处作假数额两倍的罚款。

2.2.5乙方进场的作业人员完成合同约定内容或各种原因退场时，应及时办理退场手续，编制退场审核表（表样4），结清应得工资。未办理退场审批手续的，每人次罚款1000元。

2.2.6乙方确保提供给甲方工资发放相关资料的真实性，因乙方提供虚假资料造成的一切后果由乙方负责。

2.2.7乙方确保将国家、甲方建筑工人实名制及工资支付管理相关规定落实到位，因乙方管理不善造成的一切后果由乙方负责。

2.2.8乙方不得欠付任何施工人员工资，且乙方承诺不会发生任何施工人员前往工地现场、甲方及其他第三方处闹事、游行等事件。乙方在施工过程中产生的农民工工资，甲方可直接从应付乙方施工价款中代付，乙方不得以任何理由提出异议。

2.3 对已完工程进行成品保护，因保护不善而造成的一切后果由乙方负责。

2.4全部施工内容自主施工，不得出借资质或将分包的作业再行分包或转包。乙方擅自出借资质或将工程再次分包或转包，甲方有权解除合同，且乙方履约保证金不予返还，由此造成的一切后果由乙方负责，造成的经济损失由乙方承担。

2.5在甲方按合同约定付款的前提下确保劳务工资100%支付，否则由此而引起的工资纠纷或农民工上访讨薪事件由乙方承担全部责任，同时甲方有权对乙方处以下标准罚款，具体处罚由甲方任意选择：（1）与纠纷金额等额的罚款；（２）每发生一次农民工工资纠纷或上访讨薪事件，乙方承担 5000 元的罚款。以上两种罚款乙方同意甲方从工程款中直接扣除。

2.6若工程发包人未能按照合同约定付款，致使甲方无法履行本合同的付款约定时，乙方表示理解，并协同甲方向工程发包人索赔。

2.7严格执行《消防法》和甲方的消防安全管理规定，否则，按法律法规和甲方的有关规定追究责任，由此引起的一切后果由乙方承担。

乙方对安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用，否则甲方有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和(或)延误的工期由乙方承担。

2.8非甲方授权委托人员签字的所有资料，甲方不予认可。非甲方授权委托人员不得代表甲方在涉及本工程的任何资料上签字，由此引起的一切后果由乙方自行承担。

四、职业健康安全管理

甲方对施工现场职业健康安全实行监督管理。乙方应当严格执行甲方的职业健康安全管理体系程序文件的相关规定，并协助甲方创**全文明标准化工地。

1、本合同签订同时签订《安全生产管理协议》（详见附件六）。

2、乙方应根据项目实际情况及合同约定配备专职安全管理人员、特种作业人员，与安全备案不相符或未按照要求配备安全管理人员，处罚2000元/人，未按照要求配备特种作业人员，处罚1000元/人。

3、乙方应当对本单位作业人员进行安全生产教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的作业人员，不得上岗作业。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。未按照甲方规定参加教育培训并考试合格后上岗作业，处罚100元/人次；特种作业人员未持证上岗，处罚1000元/人次。对不配合进行安全教育培训和安全技术交底的人员处罚200元/人次，并有权要求乙方更换作业人员。

4、乙方应当遵守安全、安保、交通、消防等规章制度，为本单位作业人员提供职业健康安全所必需的劳动保护用品、用具，未按照要求佩戴安全帽，处罚100元/人次，未按照要求佩戴安全带，处罚200元/人次，特种作业人员未按照要求穿着劳保鞋，处罚100元/人次。动火作业未按照要求进行动火审批即进行作业，处罚500元/次，现场未按照要求配备动火监护人，处罚200元/次，未设置防火措施的，处罚200元/次。

5、乙方在施工现场所使用的机械设备（自有或租赁）及安全网、配电箱、电缆、活动板房等安全设施必须符****政府的相关规定。配电箱不符合团体标准《建设工程施工现场配电箱》要求的，处罚1000元/箱，电缆不符合要求处罚500元/次。

6、乙方对分包工程范围内的施工现场安全负责。由于乙方管理不善或乙方作业人员违章操作造成的安全事故，由乙方负责并承担由此发生的一切费用。

7、乙方人员应严格遵守甲方相关规章制度要求，施工现场抽烟，处罚50元/次；施工现场喝酒（含酒后上岗作业），处罚200元/次。

8、对施工现场检查发现作业人员其他违章情况视情节严重程度处罚50-5000元，对拒不改正的作业人员或发现同一人员两次违章操作，甲方有权要求乙方更换作业人员并列入内部“黑名单”，****范围内禁止用工。

9、对现场检查****集团《安全生产监督检查及奖惩规定》进行处罚，对整改不到位的进行加倍处罚。对拒不整改、存在重大隐患、三个月内连续发生两次以上工伤的分包单位、班组列入“黑名单”，****范围内禁止**。

五、环境管理

1、甲方对施工现场环境实行监督管理，乙方应当严格执行甲方的环境管理体系程序文件的相关规定。

2、本合同签订同时签订《环境管理协议书》（详见附件七）。

3、乙方应当遵守环境管理的规章制度，乙方对分包工程范围内的施工现场环境管理负责。由于乙方管理不善或乙方作业人员违章操作造成的环境污染，由乙方负责并承担由此发生的一切费用。

六、材料设备供应

1、乙方在中标15日内向甲方提供材料设备清单，甲方根据清单向乙方提供合格分包方名录，乙方须在名录中选择供应商采购。特殊材料设备，由乙方推荐生产厂家，甲方考察，经考察合格后，乙方方可采购。

2、乙方采购的材料设备，应按照本合同约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。

3、乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

4、乙方采购的材料设备在使用前，应按规范标准或甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

5、甲方发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，由乙方负责修复、拆除或重新采购，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

6、乙方需要使用代用材料时，应经甲方认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

七、质量与检验

1、执行现行的国家建筑工程施工质量验收统一标准及相应配套的各专业验收规范。

2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸、图纸会审、设计变更要求以及甲方依据合同发出的指令施工，执行甲方质量管理体系有关规定，随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

3、分项工程施工前甲乙双方共同确认施工标准样板，按照样板规定的工序及观感要求开启大面积施工。分包工程质量应当达到双方约定的标准，若达不到约定标准，乙方应按甲方的要求返工。因乙方原因达不到约定标准的，乙方承担返工的费用，工期不予顺延。

4、本合同文件及合同附件中的施工、技术、质量等要求当有标准不统一时，以最高标准为准。

5、在工程施工过程中以及保修期内，因乙方责任出现质量问题，受到主管部门通报、媒体或网络负面报道等，造成甲方的品牌形象和声誉损失的,由乙方承担甲方一切损失，并每次向甲方支付最少人民币5万元违约金。

八、工程验收与结算

1、分包工程具备验收条件，乙方按有关规定向甲方提供其完整的完工资料和验收报告后，双方确定验收时间进行工程验收。

2、工程验收时，对甲方提出的修改意见，乙方按要求修改，并承担由于自身原因增加的费用。

3、被清退或者乙方中途退场的结算原则：乙方同意按照乙方完成工程合格量的80%计量、结算（其余工程量不予认可），结算时暂扣工程总计量额的5%作为质量保证金、同时没收全部履约保证金。

4、工程结算经甲方审核签章后生效。

九、质量保修

乙方应按法律法规及国家有关工程质量保修的规定，对交付甲方的本分包工程在质量保修期内承担质量保修责任。

十、违约、争议和其他

1、违约

1.1乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应当承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

1.2在合同履约过程中，乙方不得以任何理由停工，否则一天罚款两万元；由此造成的损失由乙方承担。

1.3乙方出现违约时，除按本合同约定应承担违约责任外，甲方还有权解除本合同。

1.4如甲方解除与乙方合同关系，乙方除负责承担甲方的所有损失赔偿外（包括但不限于停工给甲方带来的损失及另觅其他单位作为本工程的乙方而产生的分包合同金额差额），还须向甲方支付合同价款10%的违约金。

1.5合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方的要求将自有的机械设备和人员在两天内撤出施工场地，否则乙方需支付给甲方贰万元/天的违约金。乙方未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。

1.6合同解除后，甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的支出费用，已经订货的材料、设备由乙方负责退货和解除订货合同并承担有关费用和损失。

2、争议

2.1本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可依法向甲方****人民法院起诉。

2.2若双方发生争****法院的，乙方承诺办理相关验收并在十天内彻底退场，否则乙方需支付给甲方贰万元/天的违约金。

3、其他

3.1罚款、违约金、甲方代付款等约定或法定由乙方承担的款项，由甲方从结算款中扣除。

3.2甲方对乙方之有效送达方式如下：任何面呈之通知，以递交时视为送达；任何以信件方式发出的通知或其它通信往来，在投邮后72小时视为送达；任何以手机短信或电子邮件方式发出的通知，以发出时视为送达。

3.3乙方对甲方之有效送达方式如下：甲方签收人签收视为送达。

十一、其他

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，或在专用合同条款内约定。

第三部分 专用合同条款

一、履约担保

乙方须向甲方提供合同价款5%（总计 元）的履约保证金。履约保证金采取以下第（ ）种方式：

1、以现金方式在合同签订前缴纳；

2、从甲方应付乙方 工程尾款中转账，在合同签订前完成转账手续；

3、以乙方自有资产 作为履约担保，双方于本合同签订后 日内到 办理抵押登记手续（详见附件二：抵押担保合同）；

4、第三方 以其自有财产 为乙方提供连带履约担保，双方于本合同签订后 日内到 办理抵押登记手续（详见附件二：抵押担保合同）。

5、由 ***担保公司 为乙方出具履约保函,担保有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。在本担保有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、本保函原件、确认承包人违约致损事实的生效判决及承包人****法院文件后，在 30个工作日内支付。

二、合同价款与支付

1、本合同价款的计价方式： 可列表

此单价为除税单价，已考虑物价波动、天气灾害、停水、停电等各种风险因素及包括但不限于环保等政策性影响，除该合同结算金额和税金外，不再计取其他费用。

2、工程量确认：乙方向甲方提交已完工程量报告的时间：当月15日前。

3、工程款支付：本工程无预付款，次月20日前，甲方按审定后的月工程量的60%支付给乙方工程进度款。甲方与发包人竣工/交工验收合格后，付至总结算金额的 80% ，甲方与发包人竣工结算定案后一年内付至总结算金额的95%（含100%的人工费），余款5%待两年工程质保期满后一年内无息付清。

若本合同约定抵顶资产，甲方以房产或物资抵顶部分款项的抵扣节点为竣工/交工阶段。

支付方式：（银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票）

发包人延期付款造成甲方的延期支付，乙方同意甲方不承担延期支付的利息及违约责任。如工程竣工验收后，发包人决定对甲方工程款审减支付的，甲方有权按照相应的比例减少对乙方的支付，而无论双方是否已经最终结算，乙方承诺对此不提出任何异议。

（抵房或抵物时使用）若本合同约定的结算付款方式由抵房/抵物改为以现金方式进行付款的，甲乙双方同意以本合同约定抵顶部分（或累计抵顶部分）的额度下降 50% 作为最终现金结算的依据。

4、发票：乙方按当月实际结算额开具税率为 %的增值税专用（或普通）发票，发票内容与经济内容一致。乙方未向甲方开具足额发票，甲方有权拒绝向乙方支付工程价款。乙方保证提供的发票永久有效，因乙方发票问题对甲方造成的一切损失，均由乙方承担。

按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）有关规定，甲方及时支付乙方安全生产费用，并监督其使用。

三、双方权利和义务

1、甲方工作

1.1 委派项目经理 代行合同约定的甲方职责。

1.2 向乙方提供有关施工资料。

提供的施工资料名称及时间： 施工前2日内

1.3 组织乙方进行施工交底（含进度计划交底）。

交底的时间： 施工前2日内

2、乙方工作

2.1委派的驻工地履行本合同的项目经理为 ，身份证号 。全面负责本分包工程的质量、进度、安全文明施工、工程结算、农民工管控、质量保修、违约等方面合同内容的实施，协调现场施工相关事宜，接受甲方发出的指示或指令，签署相关资料。施工期间不得擅自离开施工现场，未经甲方同意不得擅自更换项目经理，否则，乙方需向甲方支付违约金贰万元（甲方要求更换除外）。

2.1.1乙方本工程项目管理人员名单和施工设备的配置应在施工方案中载明并通过甲方确认。在本工程施工期间（施工准备至竣工验收后）均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。

2.1.2乙方本工程项目管理人员必须使用实名制系统，通过人脸等生物识别技术闸机通道进出现场，进行电子考勤。

2.1.3如乙方需对人员安排、机械设备等进行变更，必须提前一周以书面形式说明原因，经甲方同意后方可执行，否则，乙方每违约一项（或一人），需向甲方支付违约金壹万元。乙方管理人员变更后，其后任必须无条件全面继续承担前任应负的责任。

2.1.4乙方本工程项目经理及施工方案中载明主要管理人员必须一个月不低于26天在现场，否则，乙方每违约一次（或每人/天），需向甲方支付违约金壹仟元。

2.2 乙方的施工方案须按规定审批，并报甲方审批。

向甲方提供方案时间： 施工前2日内

乙方项目技术负责人或方案编制人应向乙方施工员、安全员、质量员、技术员等管理人员和作业人员进行技术交底，并将技术交底纳入分包工程施工资料。

2.3乙方应做好工期管理，确保按期完工。

2.3.1向甲方提供年、季、月、周施工进度计划和相应进度报表。乙方为保证按期完成而有可能额外增加的工作以及由此引致额外增加的价款，不再单独计取。

提供的时间： 施工前2日内

2.3.2乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方的管理和监督。工程实际进度与计划不相符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划不符的，乙方无权就改进措施提出追加合同价款并承担工期违约责任。

2.3.3非乙方原因造成的工期延误，乙方应在延误情况发生后 2天内向甲方提出顺延申请，乙方未在2天内提出的，视为乙方自行承担工期延误责任，工期不予顺延。非施工关键线路工序的工期延误，不予顺延。

2.3.4因工程发包人原因造成的延期开工、停建、缓建、暂停施工等工期延误，乙方应配合甲方向工程发包人办理工期索赔，并按工程发包人批复的意见顺延工期。

四、职业健康安全管理

1、安全管理目标和要求：杜绝死亡、重伤事故；杜绝任何的群体轻伤、食物中毒事故；杜绝造成任何经济损失,如：火灾、机械等非伤亡事故；杜绝因管理不善导致的媒体曝光、通报批评和各类投诉事件；不发生其他影响较大的事故及影响安全生产许可证运行的事件、事故；现场职业健康安全管理体系达标率100%。

2、其他：配合项目部管理要求，若不配合，发生的相关费用予以从工程量扣除。因建设主管部门、安监部门等现场检查产生的问题，造成扣分、罚款，支付甲方违约金1000元/次。甲方下发的隐患整改通知单，乙方应限期整改并书面回复，否则，支付甲方违约金1000元/次。

五、环境管理

1、环境管理目标和要求：杜绝造成任何经济损失；杜绝因环境污染造成非伤亡事故；杜绝因管理不善导致的媒体曝光、通报批评和各类投诉事件；现场环境管理体系达标率100%。

2、其他： 配合项目部管理要求，若不配合，发生的相关费用予以从工程量扣除。

六、材料设备供应

1、甲方供应材料设备的约定：

2、乙方采购材料设备的约定：

2.1乙方采购的材料设备：

2.2其他： 设备、材料满足相关要求进场，否则禁止进场作业。

七、质量与检验

1、本项分包工程具体执行质量验收规范（名称、编号）：

，质量达到 。

2、施工标准要求：除满足现行质量验收规范和标准外，****集团工程质量标准化做法等相关要求（附件十）。

3、隐蔽工程和中间验收的约定

3.1隐蔽工程应按甲方要求留存重要部位及节点影像资料；中间验收执行甲方《工程质量管理规定》第九条“施工质量检查与验收程序”。

3.2分部分项工程具备隐蔽条件或达到本合同约定的中间验收部位时，乙方自检合格后，在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收，并准备验收资料，如验收合格，甲方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工，隐蔽施工前对验收合格部分不能做任何改动；如验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新申请验收。隐蔽工程未提前报请甲方验收的，一经发现，乙方支付甲方违约金1000元/次，且暂停该部分进度款支付，直至甲方确认该部分工程质量合格为止。

3.3每道工序施工完毕，乙方在自检合格的基础上报请甲方验收，合格后方可进行下道工序施工。未报请甲方进行验收擅自进行下道工序施工，或未按要求完善工序交接手续，一经发现，乙方支付甲方违约金1000元/次。

3.4甲方下达的质量缺陷整改通知，乙方必须按要求整改并进行书面回复，否则视为乙方违约，向甲方支付违约金1000元/次。如逾期未完成整改或未经复验合格擅自进行后续施工，一经发现，视乙方违约，向甲方支付违约金2000元/次；乙方整改未完成或整改不合格，甲方有权拒绝支付当期进度款。

3.5因乙方资料不全影响验收或最终的资料备案，每拖延一天，乙方向甲方支付违约金5000元。

4、工程质量奖惩：乙方质量管理不符合合同约定或施工内容发生质量问题的，执行甲方《工程质量管理规定》附表YJZL001-6“项目部质量管理工作考核奖罚标准”。

八、工程验收与结算

1、竣工验收：分包人提供竣工图的日期：分包工程完工10日内；分包人提供竣工图的份数：1份 。

2、竣工结算：执行通用合同条款相关约定。

九、质量保修

1、质量保修期双方约定为 2 年，自整体工程竣工验收合格之日起计算。

2、质量保证金为结算价款的 5 %，质量保修期满后无质量问题 365 日内无息付清。

3、保修服务要求

3.1乙方应在接到甲方工程质量保修单24小时内赶赴现场进行维修。

3.2维修施工前，乙方需提交维修方案（渗漏、结构裂缝等重大维修必须制定书面维修方案）报甲方核准。如有分歧，以甲方意见为准，但并不豁免乙方继续履行保修责任。

3.3无论质量缺陷属哪方责任，在接到通知后，乙方均应到场维修（24小时内），由责任方向乙方支付材料及人工费用。每个维修项目工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，并经甲方验收签字。

4、如乙方出现下述任何情况之一的，甲方可另行委托施工单位进行维修，发生的维修费用经甲方核算，乙方无条件认可并承担2000元/次违约金，从质保金中扣除，若质保金不足时甲方有权向乙方追索， 乙方承担的维修费用并不能解除之后的任何保修责任。

（1）乙方未在24小时内赶赴现场进行维修；

（2）超过规定时间后4小时仍未赶到现场；

（3）维修结果未达到国家规范及施工合同要求；

（4）同一位置经过一次维修仍未彻底解决问题；

（5）因维修人员服务不当行为造成使用者投诉；

5、乙方委派维修责任人及技工负责维修任务，必须配备可24小时联系到的手机/电话等工具，如有变动须4小时内通知甲方，否则联系不通视为乙方已收到甲方传达的信息。

十、违约、争议和其他

1、违约

1.1 甲方违约应承担的违约责任： 在建设单位支付甲方工程款的情况下， 因甲方自身原因导致逾期付款，逾期时间不超过3个月的，甲方不支付逾期付款利息；逾期时间超3个月的，自应付款之日起3个月后，按合同订立时1年期贷款市场报价利率支付逾期付款利息，且利息上限不超过结算额的1%，如因甲方原因拖延工期，工期相应顺延。

1.2 乙方违约应承担的违约责任：

1.2.1工期违约：周施工进度计划未完成则视乙方违约，向甲方支付违约金壹万元（如果完成当月施工进度计划取消因周计划未完成而发生的罚款），月计划未完成则视乙方违约，向甲方支付违约金伍万元，且这个月未完成的内容必须在下个月弥补完成，年施工进度计划未完成则视乙方违约，向甲方支付违约金贰拾万元，并承担甲方因工期延误的所有损失，上述违约金累加进行。

1.2.2质量违约：达不到合同约定的质量标准，乙方负责无偿返修直至合同约定的质量标准并承担分包总价的5%的违约金。

1.2.3其他违约：

十一、索赔（**施工项目、发包人指定分包必须采用）

乙方施工过程中发生索赔事项，乙方必须在发生之日起7日内向甲方书面提出，逾期视为放弃索赔权利，并具体说明索赔的原因、数额、法律依据、需要甲方协助的事项、甲方应承担的转报责任等；由甲方以甲方名义向监理或发包人进行转报，但甲方向监理或发包人转报此索赔并不视为甲方已经认可了乙方的索赔要求。在发包人将相应索赔款项支付给甲方之后，甲方再将对应的索赔款支付给乙方，除按照以上规定履行索赔程序且获得发包人索赔的情况下甲方向乙方转付发包人支付的索赔款项以外，其他任何情况下（包括但不限于发包人不同意该索赔等），甲方都不必向乙方支付任何索赔款项，乙方也承诺不向甲方主张任何索赔款项。在签订本合同时，乙方就已经对上述条款具有充分理解，并自愿承担相应风险，放弃其他任何情况下要求甲方支付任何索赔款项的权利。

十二、其他

1、补充条款

1.1合同价款中已包含社会保险费,乙方负责按相关主管部门规定缴纳和申报本工程作业人员的社会保险费和个人所得税。

1.2 结算额的15%用于抵顶资产（房产/物资），每月根据乙方累计结算额计算抵顶额度，依据甲方当期的可抵顶资产清单，当抵顶额度足够抵顶清单中某项资产时办理抵顶手续，房产过户手续办理完成后方可按合同约定继续付款及后续继续参与甲方的招标。

......

2、合同附件

附件一：农民工工资支付完毕声明

附件二：抵押担保合同

附件三：保证合同

附件四：劳动合同

附件五：农民工工资委托支付协议

附件六：安全生产管理协议

附件七：环境管理协议书

附件八：廉洁**承诺书

附件十：工程质量标准化做法

附表：项目部质量管理工作考核奖罚标准