首页 /汉江丹江口至襄阳段不衔接段航道整治工程环保水保监测服务招标DXHDHSB-1标段(HBSJ-202403GL-012006001)招标公告

汉江丹江口至襄阳段不衔接段航道整治工程环保水保监测服务招标DXHDHSB-1标段(HBSJ-202403GL-012006001)招标公告

公告-招标公告

湖北 -襄阳

发布时间： 2026年03月02日

摘要信息

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

招标代理机构

代理联系人

报名截止时间

投标截止时间

关键信息

航道工程环保水保监测

招标详情

下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请或拨打咨询热线： 400-688-2000

相关单位：

***********公司企业信息

第一章招标公告

汉江丹**至**段不衔接段航道整治工程环保水保监测服务招标DXHDHSB-1标段(****)招标公告

招标编号：****

1.招标条件

汉江丹**至**段不衔接段航道整治工程（以下简称“本项目”）已****委员会以《省发改委关于汉江丹**至**段不衔接段航道整治工程初步设计的批复》（鄂发改审批服务〔2024〕216****运输厅以《****运输厅关于汉江丹**至**段不衔接段航道整治工程施工图设计的批复》（鄂交函〔2024〕152 号）批准建设。建设资金来自财政资金。本项目的环保水保监测服务（以下简称“本招标项目”）已具备招标条件，招标人为****，代****交通运输局，招标代理机构为****。现对本招标项目进行公开招标，并对投标人进行资格后审。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：汉江丹**至**段航道位于汉江中游上段，根据汉**流梯级开发方案，该段航道涉及崔家营、新集、王甫洲3个库区河段。项目位于**市樊**、**区、**县、**市和**市丹**市，上起丹**大坝下游约7km的陈家港码头，下至**铁桥，航道全长约101km。
建设规模：本项目工程河段总长约101公里，工程航道建设等级为Ⅲ级，通航1000吨级货船和1000吨级一顶二驳船队，设计航道尺度为2.4米×60米×480米（水深×双线航宽×弯曲半径），通航保证率为98%。主要工程内容包括航道工程(疏浚、清障、整治)和配套工程(航标、航道管理维护设施、智慧航道工程)。投资概算1.1亿元，建设工期2年。
其他：/

2.2招标范围

招标范围：本项目施工期、专项验收准备期的环保水保监测等服务。主要包含以下内容：（1）环境保护监测：①完成本项目施工期、专项验收准备期的环境监测工作，编制完成环境监测报告，确保满足环评及批复要求；②提供本项目环境保护技术咨询服务，对现场不满足要求的地方提出整改意见；③依据主管部门规定的标准和程序完成本项目环境保护专项验收，编制完成验收调查报告，并协助招标人完成备案手续。（2）水土保持技术咨询：①完成本项目施工期、缺陷责任期的水土保持监测工作，编制完成水土保持监测季报及监测总结报告，确保满足水行政主管部门要求；②提供本项目水土保持咨询服务，包括但不限于培训宣贯、协助迎接主管部门监督检查、协助水土保持设施验收单位开展水土保持专项验收等。（3）完成招标人要求的其他与本招标项目相关的事宜。
标段划分：本次招标划分为1个标段，标段名称为：DXHDHSB-1标段
计划工期：905日历天，计划开工日期2026-03-31
合同估算价：170.00万元

2.3其他：预计服务期为905日历天（其中施工期540日历天，缺陷责任期365日历天），服务预计开始时间为2026年3月，实际服务开始及终止时间以招标人正式下发的通知为准。

3.投标人资格要求

3.1本标段招标要求投标人须具备：最低资格条件见招标公告附录。
3.2本标段不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量）个标段投标且允许中1个标。
3.4本****政府采购工程。
3.5本项目属性：项目未预留份额专门面向中小企业采购
3.6其他要求：（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标；（2）本项目环境影响报告书的编制单位不得参与本标段投标。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在**省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.****.cn）进行注册登记，并下载移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。
4.2 完成注册登记后，请于2026年03月03日至2026年03月09日24：00时止（**时间、下同），通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人（“电子交易平台”）拒收其投标文件。标书代写

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2026年03月23日 09时30分标书代写
5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。标书代写

6.投标相关事宜

招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

7.评标办法

本标段招标评标办法采用综合评估法。

8.发布公告的媒介

本标段招标公告同时在**省公共**交易电子服务系统(网址：www.****.cn)、****运输厅网站(http：//jtt.****.cn)(发布公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

招标人:	****	招标代理机构:	****
地址:	省市区二**泥湾大道71号汇丰企业总部9号楼	地址:	市区路160**广场A座19层
邮编:	430035	邮编:	430033
联系人:	孙先生	联系人:	李瑞
电话:	027-****5377	电话:	027-****1967
传真:		传真:
电子邮箱:		电子邮箱:
网址:		网址:
开户银行:		开户银行:
账号:		账号:

2026年03月02日

附录:

附录1 资格审查条件(资质最低要求)

标段

资质等级要求

DXHDHSB-1

同时具备：

（1）有效的企****事业单位法人证书。

（2）持有市场监管机构颁发的CMA资质认定证书（包括原省级及其以上质量技术监督部门颁发的资质认定证书）。

注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。

2、证明材料应附：企业****事业单位法人证书）、资质认定证书的扫描件(各项证书扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，各项证书封面、封底、空白页可不附)。

3、对于法人发生重组或变更且变更内容影响本次投标的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业****事业单位法人证书）的变更记录扫描件。

4、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准；投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

5、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

6、上述要求与投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

附录2 资格审查条件(业绩最低要求)

标段	业绩要求
DXHDHSB-1	近5年独立承担过1项水运（或水利）工程的环境保护监测业绩。

注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在本表后附相应证明材料。

2、业绩证明材料要求：投标人应提供合同协议书的扫描件。若业绩证明材料无法表明上述要求的工作内容、建设规模或技术指标，应由该业绩项目的发包人出具业绩证明材料，否则评标时不予认可。

3、本招标项目中的水运（或水利）工程指的是航道、**、航运（电）枢纽、码头、防洪、农田灌溉、水力发电等建设工程。

4、近5年是指2021年1月1日至投标截止日期前一日，以合同签订时间为准。标书代写

5、投标人以联合体形式完成的业绩或在中国境外完成的业绩均视为不满足上述业绩最低要求。任何形式的工程分包业绩均不予认可。

6、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若****公司****公司，其业绩仅以其名义签署的合同计算，****公司业绩均不予考虑。如****公司****公司，其****公司的名义计算。

7、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准；投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

8、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

9、上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

附录3 资格审查条件(信誉最低要求)

标段

信誉要求

DXHDHSB-1

1、投标人没有处于被责令停业状态，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

2、投标人没有处于财产被接管或进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

3、投标人没有被省级及以上行业主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在**省建设市场投标资格或禁止进入**建设市场的处罚且处于有效期内；

4、投标人没有被列入**省公路水路工程建设市场黑名单且处于有效期内；

5、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.****.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；

（2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.****.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（3）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委****人民法院判决为行贿罪的；

（4）其他在“信用中国”网站（http://www.****.cn/）中被列为严重失信主体，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。

注：1、本表中“近三年”是指从2023年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。标书代写

2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“投标人信誉声明”按给定的内容填写并提供《信誉情况承诺函》。

附录4 资格审查条件(主要人员最低要求)

标段

人员

数量

主要人员最低要求

DXHDHSB-1

项目负责人

同时具备：

（1）高级职称；

（2）具有有效的环境保护监测人员上岗证书；

（3）近5年担任过1个水运（或水利）工程环境保护监测项目的项目负责人或环保监测专项负责人。

注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人简历表”，并在相应表后附相应证明材料。

2、主要人员证书证明材料要求：应提供有效的职称证书、上岗证书的扫描件。

3、投标人应提供上述主要人员2025年6月份以来投标人所属社保机构出具的任意连续三个月社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料扫描件。

4、主要人员业绩证明材料要求：应提供合同协议书的扫描件。若业绩证明材料无法表明上述要求的工作内容、建设规模、技术指标或人员任职情况，应由该业绩项目的发包人出具业绩证明材料，否则评标时不予认可。

5、近5年是指2021年1月1日至投标截止日期前一日，以合同签订时间为准。标书代写

6、本招标项目中的水运（或水利）工程指的是航道、**、航运（电）枢纽、码头、防洪、农田灌溉、水力发电等建设工程。

7、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准；投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

8、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

9、上述要求与投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人简历表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

附录5 重大偏差一览表

序号	评审内容	评审因素	重大偏差认定标准
1	形式评审内容	投标文件	在评标过程中，投标文件不能正常打开
2		投标人名称	投标人不满足以下情形均属于重大偏差：投标文件封面的投标人名称、投标函（不含投标函附录）中投标人名称、****事业单位法人证书）、资质证书、信誉情况承诺函中投标人名称须一致，不一致时需提供相关部门的合法批件。
3		投标文件的签署	投标人存在以下任一情形均属于重大偏差：（1）投标文件封面未使用CA数字证书加盖单位电子印章；电子标服务（2）投标函未使用CA数字证书加盖单位电子印章；（3）投标函未使用CA数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。注：投标函附录可不签字盖章。
4		投标文件组成部分	投标文件缺少以下任一项内容：投标函（不含投标函附录）、法定代表人身份证明、投标报价清单、投标人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、信誉情况承诺函、中小企业声明函、拟委任的项目负责人简历表、技术建议书。注：①招标文件要求相关表格附相应证明材料的，投标人未按要求提供证明材料属于重大偏差；②投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，上述不一致的情形不属于重大偏差。
5		联合体投标人	投标人以联合体形式投标
6		报价唯一	一份投标文件有两个及以上的报价（指投标函中的大写报价），或投标函中的报价与投标文件格式中投标报价表中的投标总报价不一致
7		招标文件的获取	招标文件未从“电子交易平台”下载
8	资格评审内容	****事业单位法人证书	未**事业单位法人证书）或提**事业单位法人证书）无效
9		基本账户开户证明	采用现金方式递交投标保证金的，至少提供以下材料之一，否则属于重大偏差：（1）有效的基本账户开户许可证；（2）基本存款账户信息。
10		资质要求	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、同时具备：（1）有效的企**事业单位法人证书；（2）持有市场监管机构颁发的CMA资质认定证书（包括原省级及其以上质量技术监督部门颁发的资质认定证书）。 2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。 3、证明材料应附：企业事业单位法人证书）、资质认定证书的扫描件(各项证书扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，各项证书封面、封底、空白页可不附)。 4、对于法人发生重组或变更且变更内容影响本次投标的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业**事业单位法人证书）的变更记录扫描件。注：投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。
11		业绩要求	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、近5年独立承担过1项水运（或水利）工程的环境保护监测业绩。 2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在本表后附相应证明材料。 3、业绩证明材料要求：投标人应提供合同协议书的扫描件。若业绩证明材料无法表明上述要求的工作内容、建设规模或技术指标，应由该业绩项目的发包人出具业绩证明材料，否则评标时不予认可。 4、本招标项目中的水运（或水利）工程指的是航道、、航运（电）枢纽、码头、防洪、农田灌溉、水力发电等建设工程。 5、近5年是指2021年1月1日至投标截止日期前一日，以合同签订时间为准。 6、投标人以联合体形式完成的业绩或在中国境外完成的业绩均视为不满足上述业绩最低要求。任何形式的工程分包业绩均不予认可。 7、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若公司公司，其业绩仅以其名义签署的合同计算，公司业绩均不予考虑。如公司公司，其**公司的名义计算。注：投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。
12		信誉要求	投标人出现以下任一情形均属于重大偏差： 1、投标人处于被责令停业状态，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； 2、投标人处于财产被接管或进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 3、投标人被省级及以上行业主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在省建设市场投标资格或禁止进入建设市场的处罚且处于有效期内； 4、投标人被列入省公路水路工程建设市场黑名单且处于有效期内； 5、投标人存在下列不良状况或不良信用记录：（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www..cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；（2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk..cn/）中被列入失信被执行人名单；（3）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委人民法院判决为行贿罪的（“近三年”是指从2023年1月1日至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准）；（4）其他在“信用中国”网站（http://www.**.cn/）中被列为严重失信主体，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。 6、投标人未在投标文件格式资格审查资料“信誉情况承诺函”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》。
13		主要人员资格要求	1、项目负责人不满足以下任一最低要求，属于重大偏差：（1）高级职称；（2）具有有效的环境保护监测人员上岗证书；（3）近5年担任过1个水运（或水利）工程环境保护监测项目的项目负责人或环保监测专项负责人。 2、投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：（1）投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人简历表”，并在相应表后附相应证明材料。（2）主要人员证书证明材料要求：应提供有效的职称证书、上岗证书的扫描件。（3）投标人应提供上述主要人员2025年6月份以来投标人所属社保机构出具的任意连续三个月社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料扫描件。（4）主要人员业绩证明材料要求：应提供合同协议书的扫描件。若业绩证明材料无法表明上述要求的工作内容、建设规模、技术指标或人员任职情况，应由该业绩项目的发包人出具业绩证明材料，否则评标时不予认可。（5）近5年是指2021年1月1日至投标截止日期前一日，以合同签订时间为准。（6）本招标项目中的水运（或水利）工程指的是航道、**、航运（电）枢纽、码头、防洪、农田灌溉、水力发电等建设工程。注：投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。
14		投标人身份	投标人出现以下任一情形均属于重大偏差：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；（5）为本标段的代建人；（6）为本标段的招标代理机构；（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（9）被依法暂停或取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；（10）为本项目环境影响报告书的编制单位。
15	响应性评审内容	投标报价	投标人出现以下任一情形均属于重大偏差：（1）投标人的报价或算术错误修正后的投标报价（如有）超过本标段（包）最高投标限价；（2）投标人的分项报价或算术错误修正后的分项报价（如有）超过相应的分项限价（如有）。
16	投标人不得存在的其他情形		在本次招标活动中，投标人存在以下任一情形：（1）串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；（2**委员会要求澄清、说明或补正的；（3）不同投标人的电子投标文件经省公共**交易平台评标系统检测出制作投标文件的电脑机器码一致的。
投标人存在上述情况的均属于重大偏差，其投标应当被否决。投标人出现未列入上表情形的不属于重大偏差，按细微偏差处理，评标委员会不得因细微偏差否决投标。