中国电建西南分公司四川省内电场涉网技术监督服务项目公开谈判采购公告

公开谈判采购公告

1 采购项目

****集团****公司****公司（以下简称“集中采购方”）以谈判采购方式采购********风电场涉网技术监督服务项目（标包Ⅰ）、****集团攀枝****公司****电站涉网技术监督服务项目（标包Ⅱ）、****集团炉****公司****电站电场涉网技术监督服务项目（标包Ⅲ）、攀枝****公司****电站电场涉网技术监督服务项目（标包Ⅳ）（采购编号：****），资金来源为企业自筹，资金已落实。请按以下要求于2026年3月10日15时00分前将响应文件通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.****.cn）递交。

2 项目概况与采购范围

2.1 项目名称

**省内电场涉网技术监督服务项目。

标包Ⅰ：大德风电场涉网技术监督服务项目。

标包Ⅱ：****电站涉网技术监督服务项目

标包Ⅲ：****电站电场涉网技术监督服务项目

标包Ⅳ：****电站电场涉网技术监督服务项目

2.2 项目概况

2.2.1 项目简介

****集团****公司****公司****风电场、****电站、****电站、****电站概况如下：

（1****风电场

大德风电场位于**市安**谷黄联关镇、佑君镇、阿七镇境内，升压站距**市区大约30余公里，西攀高速公路黄水出口以北约5公里。场址区地形较平坦，****风电场，风电场海拔高度在1440m～1600m之间，场区附近有成昆铁路、国道G108线、西攀高速公路通过，交通方便。风电场共109台风机，总装机容量27.25万kW，经12条35kV集电线路汇流后，通过3台主变升压至220kV送出。

（2****电站

****电站位于**省**市**县新九**宁村，装机容量为3万kW，共有22个方阵，安装1026台逆变器，并网逆变器经交流汇流箱后接入箱式变压器，经单元变压器升压后，共计组合为3个35kV升压变联合单元，接入开关站。开关站共1段35kV母线，采用单母线接线，经一回35kV架空送电线路送出至220kV****电站。

（3****电站

****电站位于**省**州**县下罗科马乡贡塔玛村，站址平均海拔约4190米，占地面积约1360亩，场站距离**县城约40公里，距离**260公里，距离**590公里。装机5万kW，升压站安装有1台110kV主变压器，升压至110kV母线，经110kV贡炉线线路送出至110kV****电站。

（4****电站

****电站位于**省**市**的东**，场址位于****经大宝鼎**至****、**区的五摩路旁，海拔1460～1885m，平均海拔1690m。装机容量3万kW。升压站安装有1台110kV主变压器，经一回110kV线路送出至110kV****电站。

2.3 实施地点

标包Ⅰ：**省****风电场

标包Ⅱ：**省**市****电站

标包Ⅲ：**省**州****电站

标包Ⅳ：**省**市****电站

2.4 采购范围

本次****公司大德风电场、****电站、****电站、****电站涉网技术监督服务项目。主要内容如下：

项目总工期计划：2026年3月1日至2026年10月31日，实际开工时间以发包人通知为准，各电厂计划工期如下：

标包Ⅰ：大德风电场：2026年10月31日前完工；

标包Ⅱ：****电站：2026年8月31日前完工；

标包Ⅲ：****电站：2026年9月30日前完工；

标包Ⅳ：****电站：2026年6月30日前完工。

2.6 成果要求

(1) 成果文件的组成：包括整改意见及方案、实施方案、验收检查材料。

(2) 成果文件的深度：满足发包人要求。

(3) 成果文件的格式要求：满足发包人要求。

(4) 成果文件的份数要求：满足发包人要求。

(5) 成果文件的载体要求

① 纸质版的要求：满足发包人要求，并加盖承包人公章；

② 电子版的要求：全套成果资料一份，包括但不限于文本、附件、附表、附图等。

2.7 报价有效期

90天。

2.8 本项目标包划分

本项目共划分为4个标包。具体划分情况如下：

(1) 标包Ⅰ：大德风电场涉网技术监督服务项目（发包人为****）。

(2) 标包Ⅱ：****电站涉网技术监督服务项目（****集团攀枝****公司）。

(3) 标包Ⅲ：****电站电场涉网技术监督服务项目（****集团炉****公司）。

(4) 标包Ⅳ：****电站电场涉网技术监督服务项目（发包人为：攀枝****公司）。

2.9 成交人数量

本项目成交人共1个（本项目各标包通过统一评审方式确定1家成交人）。

确定成交人后，各标包买方分别与成交人签订合同。

2.10 合同签订

供应商成交后须同意配合发包人在供应链云服务平台上开展电子合同的签订工作（不签署线下纸质版合同），供应链云服务平台网址：https://scm.****.cn/web/index。

3 响应人资格要求

本次谈判采购响应人资格审核采用资格后审方式，各响应人应满足以下资格要求：

3.1 营业执照

响应人须在中华人民**国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，具有独立承担民事责任及完成项目所需的实施能力。****公司的，****公司****公司出具的经营活动授权书或针对本项目进行响应的授权书。提供营业执照的原件扫描件，如响应人****事业单位的，提供事业单位法人证书的原件扫描件；如响应人为港、澳、台供应商的，提供所在地合法资质或经营证书的原件扫描件；如响应人为中华人民**国境外供应商的，提供所在国合法资质或经营证书的原件扫描件。

3.2 资质要求

响****协会备案、许可开展涉网技术监督的资质及完成项目所需的专业实施能力。

3.3 财务状况

响应人财务状况良好，近3年（2022年至2024年）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，提供近三年的财务会计报告，财务会计报告经注册会计师审计的，需提供注册会计师****事务所出具的审计报告。提供的“财务会计报告”包括会计报表、会计报表附注（或财务情况说明书）的原件扫描件。响应人应当保证财务会计报告真实、完整。响应人的成立时间少于前述要求年份的，应提供成立以来的财务会计报告。

3.4 业绩要求

响应人提供近3年（2023年3月3日至2026年3月3日）开展中或完成的类似的业绩至少2项（如响应人为联合体，联合体牵头人或联合体成员方业绩均认可），并提供合同原件扫描件或用户证明材料（合同原件、案例可接受集中采购方现场核实）。

3.5 信誉要求

响应人近3年（2023年3月3日至2026年3月3日）内无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录，没有因响应人违约引起的合同中止、终止、纠纷、仲裁和诉讼的记录。如有近年诉讼及仲裁败诉情况的，应说明响应人败诉的合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件加盖单位公章。响应人需提供在“国家企业信用信息公示系统”（www.****.cn）查询的经营异常名录及严重失信主体的查询页面或生成的企业信用信息公示报告或“信用中国”（www.****.cn）查询的经营异常名录及严重失信主体的查询页面或生成的信用报告。凡被列入经营异常名录、严重失信主体名单的响应人不得参与本项目采购。

3.6 人员要求

需成立现场涉网技术监督服务项目组及专家组，设置现场项目经理及联系人，确定专家组团队成员数量及分工，现场涉网技术监督专家组应由考核合格并取得证书的**电网涉网技术监督咨询专家组成，专家所擅长专业应满足现场涉网技术监督专业需要，涵盖全部涉网技术监督内容。

3.7 认证供应商要求

响应人成交后须同意配合申报****集团****公司或上级单位认证供应商库。

3.8 联合体要求

本项目不接受联合体报价。

3.9 转包及分包要求

本项目不得转包或分包。

4 谈判采购文件的获取

4.1 谈判采购文件获取时间及形式

满足本公开谈判采购公告响应人资格要求并有意参加本谈判采购的供应商，请于谈判采购文件获取期间在“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.****.cn）确认接受本公开谈判采购公告后通过中国电建采购招标数智化平台获取谈判采购文件。

4.2 文件工本费

本项目不收取文件工本费。

5 响应文件的递交

5.1 递交响应文件的截止时间和地点标书代写

响应文件递交截止时间（报价截止时间，下同）为2026年3月10日15时00分，响应人应在响应文件递交截止时间前将响应文件通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.****.cn）递交。标书代写

(1) 本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。电子标服务

(2) 投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

(3) 响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

(4) 各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

(5) 成交通知书发出后，成交人须邮寄集中采购方纸质版响应文件一正一副。收件地址与收件人详见本章第6条联系方式。

(6) 响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台全流程远程在线开启。

(7) 响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，集中采购方将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取谈判采购文件的响应人。

(8) 中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

5.2 谈判时间及谈判地点

谈判时间：由集中采购方另行通知。

谈判地点：由集中采购方另行通知。

6 联系方式

集中采购方：****集团****公司****公司

发包人：

标包Ⅰ：****

标包Ⅱ：****集团攀枝****公司

标包Ⅲ：****集团炉****公司

标包Ⅳ：攀枝****公司

地 址：**省**市高新区名都路166****中心1号楼5楼

联 系 人：杜雨潞

联系电话：189****0117

电子邮箱：****@powerchina.cn

7 提出疑问或异议的渠道和方式

响应人针对本项目提出的疑问、实际需要或异议通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.****.cn）递交。集中采购方通过中国电建采购招标数智化平台在响应文件递交截止时间至少3日历天前发出答疑澄清通知或修改补遗通知。响应人应注意及时查阅集中采购方发出的答疑澄清通知或修改补遗通知，因响应人自身原因未及时获知答疑澄清通知或修改补遗通知内容而导致的任何后果由响应人自行承担。

联系人及联系方式同本章第6条联系方式。

8 监督机构（提出投诉的渠道和方式）

潜在供应商、响应人或者其他利害关系人发现采购活动中存在违规、违法行为（如操纵围标串标、行贿受贿等）并掌握实际线索的，或不接受集中采购方异议答复意见或集中采购方在规定时间内未对异议进行答复的，可通过以下渠道和方式进行投诉举报。

监督机构：****集团****公司****工作部

监督电话：135****2868

****集团****公司信访举报通道：

举报电话：010-****1980

举报邮箱：****@powerchina.cn

9 发布媒介

中国电**光采购网（https://bid.****.cn）

中国招标投标公共服务平台（http://cebpubservice.cn/）

****集团****公司****公司

2026年3月3日