长治市高新大道（滨湖大道-威远门北路）道路建设工程穿越太焦铁路工程铁路路基监测、 深基坑检测招标公告

**市高新大道（**大道-**门北路）道路建设工程穿越太焦铁路工程铁路路基监测、深基坑检测招标公告

1．招标条件

本招标项目**市高新大道（**大道-**门北路）道路建设工程穿越太焦铁路工程已由《****集团有限公司涉铁办关于**市高新大道（**大道-**门北路）道路工程下穿太焦铁路立交工程工程代建的复函》（涉铁办函〔2023〕60号）批准建设，****政府****中心,****市政府****中心，项目出资比例为100%，资金已落实，施工图设计文件完备，招标人为****。本次招标项目已具备法定招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的投标人参加投标。

2．项目概况与招标内容

2.1建设地点：**省**市。

2.2计划工期：总工期710天，剩余工期284天。

2.3项目概况

建设规模：

**市高新大道（**大道-**门北路）道路建设工程位于**市高新区，道路西起**大道，沿线下穿现状长北干线、太焦铁路后，****门北路，全长4.391km，规划为城市主干路，设计速度 50km/h，道路红线宽度 55m。

本次高新大道下穿太焦线铁路，****中心，向西距太焦下行线约 180m（桩号 K3+640），向东距太焦下行线约 120m（桩号 K3+940），长度 300m（K3+640-K3+940）定义为铁路单元，其余段落为市政单元。

2.4招标范围

本次招标范围：****公司业务调整变化相关合同终止履行，现对代建范围内的本项目铁路路基监测和深基坑检测剩余45%的相关服务内容单位重新进行选择。

2.5标段划分

监测划分为一个标段，标段号：GXJC。

3. 投标人资格要求

3.1 监测投标人资格要求

3.1.1 投标申请人必须具备：必须是在中华人民**国境内合法注册的独立法人监测企业，具有工程测量乙级及以上资质，业绩要求为：2023年3月～2026年3月（近三年）承担过或正在承担 1 项及以上类似工程项目工程监测，并在人员、设备、资金等方面具备相应能力。

3.1.2 本标段招标 不接受 联合体投标。

3.1.3 各投标人均可就上述标段中的一个标段投标。

3.1.4 其他要求：财务要求：财务状况良好，企业未处于亏损经营状态或破产状态，企业未被责令停业、财产未被接管或冻结。信誉要求：2023年3月～2026年3月（近三年）无任何违法和重大违约行为，不处于停标阶段。2023年3月～2026年3月（递交投标文件之日起前3年内）中申请人及申请人法定代表人、拟委派的工程****人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。投标人及其法人代表和拟派驻的工程监****人民法院列入失信执行人。

4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于 2026年3月10日至 2026年3月16日，每日上午08:00 时至12:00时，下午14:00时至17:00时（**时间，下同），登录国铁采购平台（https://cg.****.cn/）完成注册、完成网上报名后，即可自行下载招标文件。

投标人应在本项目递交投标文件截止时间前完成国铁采购平台（https：//cg.****.cn/）注册并通过审核；逾期未完成注册并****集团关于运用国铁采购平台的相关规定承担相应后果。标书代写

4.2招标文件每套售价 / 元，售后不退。技术资料押金 / 元。

4.3本次招标不提供招标文件的邮寄。

5. 投标文件接受及开标信息标书代写

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年3月24日 14时 30 分，地点为：河****大学路淮河路升龙天玺1号院1号楼2004室。标书代写

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在国铁采购平台（https：//cg.****.cn/）上发布。

7.联系方式

招标人：****（异议受理部门）

地 址：****原区嵩**路140号中心实验楼

邮 编：450052

联 系 人：王工

电 话：0371-****9187

传 真：/

电子邮件：****@126.com

2026年3月9日