郑州客运段二马路室外停车场整修工程施工总价承包发包公告

******停车场整修工程施工总价承包发包公告

发包编号：****

1. 发包条件

******停车场整修工程已****集团有限公司批准建设。项目业主****集团有限公司，项目出资比例为100%，发包人为****。项目已具备发包条件，现对该项目进行发包。

2. 项目概况与发包范围

2.1建设地点：**省**市。

2.2项目概况：******停车场混凝土地面拆除、广告牌拆除、混凝土地层浇筑、安装不锈钢栏杆、乳化沥青、沥青摊铺、电缆保护、路面标线、铺设减速带等。

2.3发包范围：**客运段确定的本项目全部工程的施工内容。

2.4工期：计划工期15日历天。

2.5标段划分：本次施工发包共分为一个标段，标段号：TCCSG-01。

3. 竞包人资格要求

3.1 基本要求：中华人民**国境内合法注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证。

3.2资质要求：本次发包要求竞包人应具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。

3.3业绩要求：竞包人应具有2024年1月1日以来类似工程施工业绩；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.4人员要求：竞包人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。

3.5财务要求：在2023年～2024年（近2年）中平均营业收入不应小于100万元；竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金**、银行贷款和信用额度）不应小于40万元。

3.6社会信誉要求：（1）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（2）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前1****法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（3）竞包人及其法人代表和拟派****人民法院列入失信被执行人。

3.7本次发包不接受联合体竞包。

3.8各竞包人均可就上述标段中的 一 （具体数量）个标段竞包。

4. 发包文件的获取

4.1投标人请于2026年3月10日至2026年3月13日（**时间），登录国铁采购平台（https：//cg.****.cn/）完成注册审核后，下载公告附件（根据附件里方式）获取招标文件。

4.2招标文件每套售价0元，售后不退。

5. 竞包文件的递交

5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为 2026年3月20日14时 30 分地****大学路淮河路交叉口东南角升龙天玺一号院1号楼2004室。标书代写

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次发包公告同时在国铁采购平台（https://cg.****.cn/）、中国铁物电子招投标平台（https://www.bidding-crmsc.****.cn/）上发布。

7. 联系方式

发 包 人：****

地 址：**市**区二马路80号

联 系 人：郝工

电 话：138****1058

发包代理机构：****

地 址：****大学路淮河路升龙天玺一号院一号楼2004室

联 系 人：殷**、秦继伟

电 话：132****3996、0371-****9011

电子邮件：****@163.com

2026年3月10日