首页 /河北建投海兴200MW节地增容综合实验示范风电项目采购及施工总承包（PC工程总承包）

河北建投海兴200MW节地增容综合实验示范风电项目采购及施工总承包（PC工程总承包）

公告-招标公告

河北 -沧州 -海兴县

发布时间： 2026年03月13日

摘要信息

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

招标代理机构

代理联系人

报名截止时间

投标截止时间

关键信息

增容实验风电采购总承包

招标详情

下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请或拨打咨询热线： 400-688-2000

相关单位：

***********公司企业信息

**建投**200MW节地增容综合实验示范风电项目采购及施工总承包（PC工程总承包）招标公告

招标编号：****

1. 招标条件

本招标项目**建投**200MW节地增容综合实验示范风电项****行政审批局关于**建投**200MW节地增容综合实验示范风电项目核准的批复，核准文号：沧审批核【2024】173号，项目业主为****，建设资金来自资****银行贷款，资本金占静态投资的20%，超长期国债使用额度为15000.00万元，****银行贷款，招标人为****。项目已具备招标条件，现对该项目的采购及施工总承包（PC工程总承包）进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标人：****。

2.2 项目名称：**建投**200MW节地增容综合实验示范风电项目采购及施工总承包（PC工程总承包）。

2.3 建设地点：**市**县。

2.4 建设规模：风电场总装机容量200MW，**一座220kV升压站，**一回220kV送出线路，**20台WD230-10000风电机组箱变及配套35kV集电线路。风电场33台风机、变压器及集电线路等拆除工程。本工程通过国网宋王庄220kV站送出。

2.5 招标范围：**建投**200MW节地增容综合实验示范风电项目采用PC总承包模式招标，包括但不限于200MW风电场区、旧风机拆除、35kV集电线路、220kV升压站、送出线路及对端站（宋王****风电场33台风机、变压器及集电线路等拆除工程及拆除设备的保管及堆场租赁（手续办理）等全部工程的设备和材料采购、施工、调试、试运行、服务（包括竣工验收）、协调（征地、电网、社会关系等）等全过程的PC总承包。本工程为交钥匙工程，即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行所必须的，则仍须纳入本次招标范围。

（1）项目的手续办理：除永久使用土地手续、临时用地手续、临时林地批复手续、临时草原批复手续、永久林地批复手续、永久草原批复手续、水保批复手续、环评批复手续、辐射环评手续、地灾手续、压矿手续、防洪批复手续、土地复垦手续、安全三同时手续、职业卫生三同时手续由发包人办理，其他开工手续、质监手续、并网手续、调度及供电手续等所有与项目相关的依法合规手续由投标人办理并承担相关费用。（详见附表1）

（2）前期工作：负责临时用地租赁及恢复，并通过验收；负责树木砍伐（除升压站永久征地范围内）、移植及恢复、草地的移植及恢复，并通过验收；负责长期租地工作；配合发包人开展永久用地等工作。

（3）设备及材料采购范围：满足本项目装机容量的所有设备、材料，包含但不限于：塔筒、法兰、箱变、主变、预装舱、无功补偿、电缆、铁塔、绞线、光缆等本工程所有设备的采购。****设计院技术规范书执行。包括上述设备的监造、催交、运输、接车、接货验收、仓储保管等，发包人会安排主要设备的监造，发包人的监造不免除投标人对所购设备监造和质量控制的责任。

(4）施工范围：负责200MW风电场区、旧风机拆除、35kV集电线路、220kV升压站、送出线路及对端站（宋王庄站）改造等本项目施工范围内涉及的所有土建、安装、调试工程以及其它辅助设施安装工作、竣工资料编制、技术服务等。包含全部设备和材料运输、保险、接车、卸车、仓储保管、试验、调试、试运行、验收、消缺处理至移交给招标人的全部工作；以及承担招标人认为有必要的设备出厂检查验收工作等。全面负责工程建设施工管理过程中安全、质量、环保等保障工作；施工期间的施工用水、用电、临时设施由投标人自行解决。

（6）检测及验收：负责建设范围内的土建试验、金属试验、电气试验（含特殊试验等）、调试并网验收、性能考核、专项验收、竣工验收及达产验收，满足国家、行业现行规范及各类要求；按照国家、行业相关规范及要求编制档案材料提交发包人，按照发包人要求进行信息化管理、负责录入发包人要求的项目管理系统等。

（7）其他工作：负责缴纳工程保险及招标人安排的其他工作。

本工程作为PC总承包交钥匙工程，包括完成达标投产验收并全部移交生产及质保期内所有工程内容所需的费用，不论招标文件是否提及、凡涉及本项目所有试验、专项验收、档案竣工验收和竣工验收等相关方面的全部工作内容及费用均属于承包人的工作范围；投标总价是投标人全面实质性响应招标文件规定的PC项目的所有责任和风险的最高限价，项目实施期间不因工程量增加、物价上涨、疫情防控（报价时应充分考虑）、恶劣天气（雨雪大风施工措施费）等非不可抗力因素而增加中标合同价格。

2.5质量标准：确保达标投产，争创优质工程。

2.6工期：2026年4月30到2026年12月31日246日历天。此为预计工期，以实际工期为准。具体进场时间以招标人后续下发的时间为准，实际工期视工程进度情况调整。

项目的手续包括但不限于：

附表1

序号	手续项目	说明
1	开工手续
2	临时用地和长期用地租赁	含地上附着物
3	质监手续	包含升压站、风电场
4	并网手续
5	供电手续	含施工期间用电
6	防雷装置竣工验收
7	消防备案、消防验收
8	等保测评及安全防护评估
9	高压供用电合同
10	并网调度协议
11	购售电合同
12	电力业务发电许可证
13	风电场建模与振荡评估
14	涉网性能检测	电能质量、AVC、AGC、SVG性能测试、一次调频，电压/频率适应能力评估
15	并网安全性评价

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须是在中华人民**国境内注册的独立法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2投标人应具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包壹级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。同时具有承装（修、试）电力设施许可证承装类、承修类、承试类二级及以上资质。

3.3业绩要求

投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止时间，至少具有1个100MW 及以上规模风电工程EPC或PC总承包业绩，并提供业绩合同彩色扫描件和中标通知书（合同需体现承包范围、装机容量、签订时间，否则按无效业绩处理）。标书代写

3.4主要人员要求：

（1）项目经理：具有建筑工程或机电工程专业一级注册建造师证书，具有有效的安全生产考核合格证B本。近3年（2023年1月1日至投标截止时间，以合同签订之日为准）以项目经理身份完成过不少于1项100MW或以上风电工程EPC或PC总承包业绩，须附业绩合同彩色扫描件，合同中需体现承包范围、装机容量、合同签订时间，并体现项目经理姓名。如不体现项目经理姓名还需提供甲****公司任命文件彩色扫描，否则按无效业绩处理。标书代写

（2）技术负责人：须具备机电工程专业一级注册建造师证书、要求具有高级及以上职称。近3年（2023年1月1日至投标截止时间，以合同签订之日为准）以技术负责人或项目经理身份完成过不少于1项100MW或以上风电工程EPC或PC总承包业绩，须附业绩合同彩色扫描件，合同中需体现承包范围、装机容量、合同签订时间，并体现项目经理或技术负责人姓名。如不体现项目经理或技术负责人姓名还需提供甲****公司任命文件彩色扫描，否则按无效业绩处理。标书代写

（3）项目经理、技术负责人不得相互兼任，且拟任项目经理、技术负责人在本项目实施期间未在其他项目任职，投标人须就此出具承诺函，有社保机构出具的投标人为其缴纳的养老保险相关证明。

3.5****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单、****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）列入失信被执行人名单、未被“**法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”列入失信被执行人名单，并在投标文件中附相关证明材料。

3.6****银行资信和商业信誉，不存在骗取中标或严重违约或重大工程质量问题或其他违反招投标法律法规和招投标文件规定的情况，在近3年内不曾在任何合同中有违约或属投标人的原因而被终止合同；近3年内不因诉讼（或仲裁）或因行业不良行为而导致停产整改或重大质量事故等，并在投标文件中附加盖单位公章的承诺函。

3.7本次招标不接受联合体投标。

3.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按无效投标处理。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于 2026 年3月13日17:00至2026年3月19日17:00（**时间，下同），登录“**省公共**交易平台（**）”下载电子招标文件及相关资料。

4.2招标文件售价0元，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026年4月3日9:00，递交地点/交易平台为标书代写须在**省公共**交易服务平台（**）。

5.2 未在投标截止时间前在电子交易平台完成上传的、未按要求进行加密的投标文件，电子招投标交易平台将予以拒收。请投标人按要求递交电子投标文件。标书代写

6. 发布公告的媒介