浙江高信技术股份有限公司公路科技分公司2024年浙高运技改金华管理中心石城山低碳隧道建设项目专业分包施工询比采购项目项目公告

公开选择公告

根据我单位选择计划安排，现拟采用公开选择方式选择 2024****管理中心**山低碳隧道建设项目专业分包施工，欢迎合格的协作单位前来报价。

一、项目概况和选择范围

（一）项目概况：2024****管理中心**山低碳隧道建设项目专业分包施工。

（二）选择内容和范围: ****中心**山低碳隧道建设项目专业分包施工，采用总价包干模式，包含项目全阶段设计服务、电力接入系统专项方案编制、具备CMA资质机构出具的电能质量评估报告编制及评审，以及并网全流程手续办理、涉网试验、电网验收协调的全部费用。

本次选择设1个标段，具体标段划分如下表：

（三）工期:工期1个月，缺陷责任期24个月，具体开工日期以项目部要求为准。

（四）施工质量目标: 符合工程质量规范；工程质量合格。

（五）其他： /

二、协作单位资格要求

（一）参加本次选择活动的协作单位应当是中华人民**国境内的√法人 ×非法人组织 ×自然人，×或依法办理主体资****公司同时还应具备如下条件：

√ 1.资质要求:参与本次公开选择的响应人须持有有效的企业法人营业执照，具有电力工程施工总承包二级及以上资质或输变电工程专业承包二级及以上资质，有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

√2.业绩要求: 参与本次公开选择的响应人须提供近三年内（2023年1月1日至响应截止日期间）（以合同签订时间为准）至少已完成1个合同总额不低于100万元的类似项目，类似项目是指：光伏、储能等新能源工程或电力工程施工项目。注：单项合同须同时提供以下证明材料：a.合同正文复印件（至少包含合同服务内容、施工地点、金额页、大签页）；b.合同附件一复印件（即合同选择的产品及工程量清单）。

√ 3.项目负责人要求: （1）身份证（正、反面复印）；（2）持有国家二级建造师（机电工程专业）执业资格证书;（3）具有有效期内的安全生产考核合格证书（B类或C类）；（4）拟派项目负责人在响应截止日止未在其他在建合同工程上担任项目负责人的承诺书；（5）近三年内（自2023年1月1日至响应截止日期间）拟委派项目负责人无行贿犯罪行为记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.****.cn/）查询结果为准，****法院判决书判决时间为准）。

√ 4.信誉要求: 近三年内（自2023年1月1日至响应截止日期间）协作单位及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.****.cn/）网站页面显示内容为准并截图，****法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索全文检索（分别检索供应商、其法定代表人）案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人选择“行贿”）裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。

（二）与选择单位存在利害关系可能影响选择公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目选择活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）选择活动的。

（三）本次项目不接受联合体参加选择活动。

（四）每个协作单位最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。

（五）其他： /

三、选择文件的获取

3.1潜在协作单****集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.****.com进行协作单位注册。无需办理CA。本项目选择文件（含项目图纸）和补充（澄清、修改）、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。电子标服务

3.2选择文件网上下载时间：2026年3月16日16时30分至2026年3月25日14时30分。

3.3协作单位对选择文件有疑问的，****集团电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止日为2026年3月20日16时30分。选择单位将于2026年3月22日16时30****集团电子招标采购管理系统上发布补充（澄清、修改）文件。协作单位应自行关注上述网站公告，选择单位不再一一通知。协作单位因自身贻误行为导致响应失败的，责任自负。

四、响应文件递交等要求加急标书代写

4.1选择单位不组织工程现场踏勘，不召开报价预备会。

4.2响应文件递交的截止时间：2026年3月25日14时30分。加急标书代写

4.3响应文件递交方式：

4.3.1响应文件（正本）的递交。采用网上递交方式,在响应文件递交时间截止前将电子响应文****集团电子招标采购管理系统。

4.4电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前递交至电子招标采购管理系统将被拒绝，后果由响应单位自行承担。

4.5本项目采用网上远程开标方式（响应单位无需至开标现场），在开标时间开始后开启响应文件。（开标网址：https://cncico.****.com）

五、发布公告的媒介

本次选择公****集团电子招标采购管理系统（https://cncico.****.com）上发布。

六、联系方式

（一）选择单位： ******公司

地 址： **市上**五星路206****中心5号楼6层

联 系 人： 王工

电 话： 0571-****3565

（二）监督部门： ******公司纪检室

地 址： **市上**五星路199****中心2号楼17层

电 话： 0571-****0383

（三）系统维护联系电话：0571-****5322

选择单位：******公司（签章）

日 期：2026年 3月