郑州铁路科技装备有限公司公司车间、库房及配电间治漏项目发包公告

****公司车间、库房及配电间治漏项目发包公告

发包编号：****

****车间、库房及配电间治漏项目出资比例为100%，发包人为****。项目已具备发包条件，现对该项目进行发包。

2.1建设地点：招标人指定地点。

2.2项目概况：详见工程量清单及图纸。

2.3发包范围：图纸及工程量清单包含全部内容。

2.4工期：45日历天。

2.5质保期：5年。

2.5标段划分：本次施工发包共分为一个标段。

3.1 基本要求：中华人民**国境内合法注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证。

3.2资质要求：本次发包要求投标人应具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。

3.3业绩要求：投标人应具有2023年1月1日以来类似工程施工业绩。

3.4人员要求：投标人拟派项目经理须具备建筑工程贰级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。

3.5财务要求：投标人应提供2023年至2024年财务审计报告（新成立的企业从成立之日起计，若成立不足一年****银行出具的资信证明），且财务状况良好。

3.6社会信誉要求：（1）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（2）投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理自递交投标文件之日起前3****法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（3）投标人及其法人代表和拟派****人民法院列入失信被执行人。标书代写

3.7本次发包不接受联合体投标。

3.8各投标人均可就上述标段中的 一 （具体数量）个标段投标。

4.1投标人须为国铁采购平台（https://cg.****.cn/）注册供应商。新用户请先登录国铁采购平台完成企业用户注册并通过初审。凡有意参加投标者，请于2026年3月23日09:00至2026年3月30日17:00（**时间）登录国铁采购平台完成注册及报名即可自行下载报名表格，国铁平台报名截图及报名表格填写完毕发送至招标代理邮箱（****@163.com）。投标人未按规定获取发包文件的，其响应文件将被拒绝。标书代写

4.2发包文件每套售价300元，售后不退。

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年4月14日09:00地点为****（**省****原区航海西路街道淮河路与工人路交叉口**农科楼四楼416）。标书代写

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，发包人不予受理。标书代写

本次发包公告在国铁采购平台（https://cg.****.cn/）上发布。

发 包 人：****

地 址：**市**区货站街142号

联 系 人：李工

电 话：0371-****7125

发包代理机构：****

地 址：****开发区航**路与凤栖路交叉口686号1号楼1单元14层1404号

联 系 人：常工

电 话：134****1462

电子邮件：****@163.com

户名名称：****

开户银行：****公司**淮河路支行

银行账号：955********71400125