中国电建江西水电公司唐山汉沽风电一期175MW项目EPC总承包项目外送线路勘察设计采购项目公开询比采购公告

下载下载

**汉沽风电一期175MW项目外送线路勘察设计服务分包

询

比

文

件

****

二0二六年三月

**汉沽风电一期175MW项目外送线路勘察设计服务分包标段询比采购公告

（采购编号： ）

1.采购条件

****已成交**汉沽风电一期175MW项目，项目业主为**汉沽管理****公司，资金已落实。其中**汉沽风电一期175MW项目包含的外送线路勘察设计服务分包标段已得到业主认可，具备采购条件，****作为采购人，现对该项目进行询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取**汉沽风电一期175MW项目外送线路勘察设计服务分包标段采购文件参与本项目设计服务分包标段采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:**省**市汉沽管理区。

2.2 工程概况及标段概况

项目概况：**汉沽风电一期175MW项目（项目核准名称：汉沽****公司35万千瓦风电项目（保障性），批复容量为17.5万千瓦风电），位于**省**市汉沽管理区，场区中心距离**市区约30km，场区紧邻G25长深高速，交通条件便利。拟建场区为****，地形平坦，地质抗震烈度Ⅷ度。项目装机容量175MW，拟安装28台单机容量6.25MW风电机组，轮毂高度为160m（混凝土塔筒+钢塔筒），配套**一座220kV升压站，并配置35MW/70MWh磷酸铁锂电池储能。拟建单回220kV线路11.68公里，其中架空11.5公里，电缆0.18公里。

标段概况：1个标段

2.3 工期要求

具体开工时间以发包人发出开工通知为准。

2.4 质量要求

工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。满足****及建设方、收购方等相关标准。

2.5 采购范围

**汉沽风电一期175MW项目外送线路勘察设计服务。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力行业(送电工程、变电工程)专业乙级及以上资质和工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/

3.1.3 企业主要人员要求：提供劳动合同或社保证明

3.1.4 企业工程业绩要求：近5年(2020年1月1日起至投标截止日)内有至少1个220kV及以上的外送线路设计业绩（可包含独立承揽的EPC总承包业绩）;以上业绩要求均需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页加急标书代写

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.****.cn/)；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2026年4月5日09时30分前（**时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://bid.****.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年4月5日09时30分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。电子标服务

投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：2026年4月5日09时30分，地点为:****。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电**光采购网（https://bid.****.cn/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：****

地 址：**省**市**路2088号

联 系 人：刘程诚

电 话：159****5856

电子邮件：****@126.com

10.监督机构

监督机构：****纪委办公室

监督电话：吕雪阳138****6299

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

****

2026 年3 月24 日

第一部分 响应须知第一章 响应须知前附表

第二章 总则1、工程说明

1.1工程名称：**汉沽风电一期175MW项目外送线路勘察设计服务工程。

1.2工程地址：**省**市汉沽管理区。

1.3项目概况：**汉沽风电一期175MW项目（项目核准名称：汉沽****公司35万千瓦风电项目（保障性），批复容量为17.5万千瓦风电），位于**省**市汉沽管理区，场区中心距离**市区约30km，场区紧邻G25长深高速，交通条件便利。拟建场区为****，地形平坦，地质抗震烈度Ⅷ度。项目装机容量175MW，拟安装28台单机容量6.25MW风电机组，轮毂高度为160m（混凝土塔筒+钢塔筒），配套**一座220kV升压站，并配置35MW/70MWh磷酸铁锂电池储能。拟建单回220kV线路11.68公里，其中架空11.5公里，电缆0.18公里。

1.4标段划分：1个标段。

2、采购范围及内容

采购范围：本项目外送线路工程勘察设计等工作

采购内容：负责本项目外送线路工程（含对侧间隔改扩建）勘察设计包含但不限于：

1.提供本工程水文气象报告、工程测量报告、岩土工程勘察报告及土壤电阻率报告、厂区测量控制网布设、沉降观测内容及地质勘察大纲等及其附图等成品。

2.外送线路对侧间隔扩建的详勘

3.绘制初步设计、设备技术规范书编制、施工图设计、竣工图设计图纸及相关内容。

4.提供现场工代服务，参加各类迎检、会议等工作，解决现场施工出现的与设计相关的技术问题，并配合施工验槽、****设计所涉及的相关工作。

5.配****公司的评审。

6.配合完成本项目设计优化、设计变更等一切合理要求。

3、计划工期：

具体开工以采购人（****）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）。

4、工程质量要求

工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。满足****及建设方、收购方等相关标准。

5、付款方式

详见合同专用条款13“工程款（进度款）支付”

6、响应人资格要求

6.1具有独立法人资格。

6.2应具有电力行业(送电工程、变电工程)专业乙级及以上资质和工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级及以上资质，投标授****公司员工（提供劳动合同或社保证明），投标申请人近5年(2020年1月1日起至投标截止日)内有至少1个220kV及以上的外送线路设计业绩（可包含独立承揽的EPC总承包业绩）;以上业绩要求均需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页。

6.3□接受/√不接受联合体形式的响应。

7、现场踏勘

7.1采购人（□组织/√不组织）现场踏勘，响应人可根据需要自行决定是否进行现场勘察。如响应人要进行现场勘察，可自行联系采购人现场代表 胡月 （联系电话： 155****6735 ）一起前往施工现场，对工程施工现场和周围环境进行勘察，以便响应人自负其责地获得编制响应文件和签署合同所需的一切资料，勘察现场所需的费用由响应人自己承担。

7.2现场勘察时，响应人可向采购人询问工程的地形、水文地质、水源、电源、交通条件、临时施工设施等情况，以帮助了解现场施工条件，并充分了解自己承担的风险、义务和责任。

7.3采购人向响应人提供的有关现场的资料和数据是采购人现有的能提供响应人利用的资料。采购人对响应人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

7.4在现场勘察过程中，响应人应遵守进入施工现场的有关安全规定，并自行承担现场勘察过程中相关安全风险责任。

7.5一旦成交，无论成交人是否勘察过现场，成交人均不得以不熟悉施工现场为由要求增加任何费用，任何因响应人疏忽或误解工程情况而导致的索赔或工期**申请都将不被批准。

8、响应费用

响应人应承担编制响应文件与递交响应文件等因参与响应所发生的一切费用。不管响应结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。同时，采购人也不退还响应文件。

9、工程的分包

不得将工程转包或分包给第三方，如有违反，除责令暂停施工外，并处予暂定合同总价的30%罚款。

第三章 采购文件1、采购文件的组成

1.1采购文件目录所列内容。

1.2采购人在采购期间，符合采购文件约定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容（若有的情况下）。

1.3工程量清单。

1.4图纸及技术资料。

2、采购文件的澄清（答疑）

2.1采购文件解释权归采购人，以采购人最终解释文本、文件为准。

2.2响应人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补全。如有疑问，应在《响应须知附表》第10项规定的时间前以书面形式通知采购人，要求采购人对采购文件予以澄清。如响应人在《响应须知附表》第10项规定的时间届满前未对采购文件有关条款提出质疑，视为充分理解采购文件所有内容，一旦递交响应文件，则认为该响应人接受采购文件所有条款。

2.3响应人在收到澄清后，应在采购人要求的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

3、采购文件的修改或补充

3.1在响应截止时间 3 天前，采购人可以书面形式修改或补充采购文件，并以书面形式通知所有已购买采购文件的响应人。如果修改或补充采购文件发出的时间距响应截止时间不足 3 天，应相应**响应截止时间。

3.2当采购文件、修改或补充采购文件对统一内容的表达不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.3响应人在收到修改或补充采购文件后，应在采购人要求的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改或补充采购文件。

第四章 响应文件编制1、响应文件的组成

1.1响应文件由“商务标”和“技术标”两部分组成。

1.2“商务标”文件包括：

(1)投标函

(2)投标书附录

(3)报价表

(4)招标（采购）厂商拒绝商业贿赂承诺书

(5)法定代表人身份证明书

(6)法定代表人授权委托书

(7))投标人基本情况表

(8)主要设计人员简历表

(9)类似工程业绩

(10)投标人资质文件（附营业执照、资质等级证书、纳税人资格登记表、****公司的劳务合同或其缴纳的社保证明、主要管理人员证件等均加盖投标人公章)

1.3 “技术标”文件包括

（1）项目管理人员配备情况表

（2）方案设计说明书

（3）投资估算、工程量清单

（4）主要设计方案

注:方案设计文件应加盖投标人设计文件专用章（或公章），并由法定代表人或其授权委托人及具有相应设计资格的注册执业人员和具体编制负责人签字或盖章。

具体格式见第二部分 投标书格式

2、响应书的份数和签署

2.1响应文件封面和响应函均应由响应人加盖公章并经法定代表人或正式授权的委托代理人签字。由授权委托人签字的响应文件中必须同时按响应格式提交法定代表人授权证书，响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则，响应文件无效。

2.2全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人的指示进行的，或者是响应人造成的必要修改的错误.在后一种情况下，修改处应由响应文件签署人签字并加盖响应人单位公章。

2.3 响应人必须在前附表中规定的响应文件递交截止之前将响应文件递交给采购人。

3、响应报价

3.1响应书的语言及度量单位

(1)响应书及响应有关的来往信函和文件均使用中文。

(2)除技术规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位均应采用中华人民**国法定计量单位。

3.2响应报价原则：

3.2.1报价方式：含税综合单价/√固定总价/□其他固定价格（固定总价+固定单价）。

3.2.2响应报价包含费用：详见分包合同范本

3.2.3工程量计算原则：/。

3.2.4计价原则：按交付成果结算通过甲方审核确认后。

3.2.5采购限价：设计费用总价限价950000元。

3.3响应人应考虑的其他相关费用：

(1)由响应人根据企业自身实际情况和管理优势进行报价。响应人在响应报价时应充分考虑工程规模、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件等现场勘察情况及工期松紧，并充分考虑施工期间的市场价格变化**策变化带来的各种风险，投保人应根据各自的施工经验自行测算施工期间的所有风险，并计入响应报价中。

(2)响应单位是在充分理解和了解所有采购资料、包含范围以及同本合同项目有关的所有的地质、地理、气候等自然条件和周围环境状况以及法律、法规、政策的情况下作出的响应报价，在本合同的履行期间不能因以上任何因素的变化而提出对价款或工期的索赔。

(3)除采购人另行委托的项目外，因设计变更引起的施工图变化时，工程量清单报价中的计价项目及响应人最终与采购人签订的合同综合单价均不作调整。

3.4限额设计原则：

本项目采用设计概算限额设计，超过设计概算将进行相应处罚，具体的相关条款如下：本项目设计静态总投资限额设定为【0.182】元/瓦。

投标人需确保本项目设计成果的概算均不得超过此限额。若因设计人原因导致最终静态投资超过该限额，不予结算设计费，并承担由此造成甲方的所有损失。

第五章 设备物资供应及相关品牌要求

不得使用国家明令淘汰的设备

第六章 响应文件的递交1、响应文件的递交

2.1响应文件递交截止时间按《响应须知前附表》第16条规定。

2.2响应人应在截止日期之前将响应文件送达《响应须知前附表》第16条指定的地点。

2.3采购人在响应截止日期以后收到的响应文件，将视为无效响应文件。

2、响应保证金

3.1响应人应按《响应须知前附表》第12条的规定足额缴纳保证金。

3.2对于未能按要求提交响应保证金的响应，采购人将视为不响应采购文件。

3.3采购人与成交人签订合同后5个工作日内，采购人向未成交的响应人无息退还响应保证金。

3.4 如响应人有下列情况之一者，采购人将没收响应保证金：

(1)响应人在响应有效期内修改或撤回其响应文件的；

(2)响应人有围标或串标等扰乱响应秩序的行为的；

(3)成交人放弃成交的；

(4)成交人未能在采购文件规定的期限内与采购人签署合同或在签署合同时提出违反采购文件和响应文件的其他条件的；

(5)成交人未按采购文件要求提交要求的履约保证金；

(6)因成交人的违法行为导致成交被依法确认无效的；

(7)响应人未能遵守本采购文件的其他规定而致使采购人的采购工作失败或对采购工作产生极其不利的影响，包括但不限于响应人的恶意串标、欺诈、威胁、贿赂等；

(8)其他法定情形或本采购文件其他条款特别规定的情形。

3、响应有效期

4.1响应有效期按《响应须知前附表》第11条规定。

4.2在本采购文件规定的响应有效期内，如果出现特殊情况，采购人可向响应人提出**响应有效期的要求，响应人可以拒绝这种要求而不被没收响应保证金。同意延期的响应人，其响应保证金的有效期**相同的时间。在**的响应有效期内，本章第3条关于响应保证金的退还与没收的规定仍能适用。

4、响应文件的补充、修改与撤回

在本采购文件的响应截止时间前，响应人可以补充、修改或撤回已递交的响应文件。在响应截止时间以后，响应人不能补充、修改或撤回以递交的响应文件。

5、响应文件的拒绝

5.1递交时间晚于响应截止时间的；

5.2递交响应文件时响应保证金未转入采购人指定账户的；

第七章 工程技术标准及要求1、质量技术标准和要求

1.1 承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求开展工作，进行工程设计，并对工程合理控制工程造价。

1.2 向发包人交付质量合格的设计文件、资料，并对其负责。

1.3 本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。

1.4 承包人应编写设备技术规范书并参加委托人组织的项目评审会，根据评审意见修改设计图纸。施工前应对施工进行图纸会审和设计交底，施工过程中根据发包方或者监理单位要求进行验收和竣工相关工作并配合监理单位完成有关设计的工程资料编制，并根据项目实际需求派驻项目设计工代人员，服务内容包括但不限于解决现场由于设计图纸与现场实际情况不符所产生的一切技术问题，并承担人员费用。

1.5 发包人未经承包人同意不得向第三方扩散、转让与本项目相关的设计资料。

1.6 成果资料应包含卷册目录、总目录；设备材料表、清册要带封页，封页要带编号。

1.7 图纸内容完整、清晰，字体大小统一。

2、设计管理要求

2.1设计单位应按要求参加设计启动会，设计交流会及设计方案审查会等设计管理会议，并按时对会议纪要意见单及会议方案进行修改和反馈；

2.2设计单位应配合发包人开展设计方案审查工作，并按时修改审查意见及设计方案进行修改和反馈；

2.3设计单位应严格把控设计进度要求及质量要求满足项目需求；

2.4设计单位进行设计变更工作，应配合项目部编写设计变更申请单；设计单位应参加设计变更会，并严格按照发包人下发的设计变更通知单及会议纪要意见等进行设计变更工作；设计变更过程中，设计单位应与发包人及时沟通和反馈相关设计问题；设计变更后，设计单位应及时提交发包人所需的变更过程资料及其他资料；

2.5设计单位需配合发包人对出现的设计问题开展研究工作；

2.6设计单位应配合发包人开展设计优化等相关工作

2.7设计单位应及时向发包人沟通和反馈设计过程中存在的难点问题

3、设计工代费用及安全责任

3.1设计单位应承担现场派驻工代（设计工代）的差旅、住宿、现场津贴及工作所需的其他费用，该费用应已包含在投标报价中。

3.2发包人负责设计工代在施工现场的人身及财产安全，因发包人安全管理不当导致的事故，由发包人承担相应责任；若设计工代违反现场安全制度、故意或重大过失导致的安全事故，发包人有权要求其撤离并通知设计单位更换人员，并向设计单位追究相关责任。

3.3设计工代的技术意见或指令须经监理工程师书面确认后方可执行，承包人不得擅自依据设计工代口头指示施工。

第八章 开标及评标1、开标

1.1采购人按照响应须知前附表规定的时间和地点进行开标。

1.2开标时，响应书将被检查以便确定它们是否完成，是否按要求提供了响应保证金，是否正确签署了文件，以及是否按顺序编制。

1.3评标时，有下列情况之一的，响应文件视为无效（即废标）。

(a)响应文件内容不全，字迹模糊，难以辨认或未按规定填写的；

(b)未实质响应采购文件要求的响应；

(c****委员会判定为相互串标的各方；

2、评标

2.1评标办法

2.1.1综合评审法

采用综合评审法，即以百分制计分法进行评标，本项目评标办法权数取值表如下：

序号	项目名称	权数取值
1	商务部分（K1）（满分100）	10%
2	技术部分（K2）（满分100）	40%
3	报价部分（K3）（满分100）	50%
4	综合得分=K1×10%＋K2×40%+K3*50%（满分100）

2.1.2商务评分

商务部分评分标准表（基本分100分）

2.1.3技术评分

技术部分评分标准表（满分100分）

2.1.4报价评分

报价部分评分标准表（满分100分）

2.1.5 预中标候选人推荐原则

每标原则上推荐二名预中标候选人，根据综合性评审办法，****小组评分结果，推荐得分排名前二位的投标人为预中标候选人。当多家投标人评标得分相同时，报价低者优先；当评标得分相同且报价也相同时，以公司发布的最近一期分包商评价的等级高的优先；当评标得分相同、分包商评价等级也相同时，按分包商评价得分高者优先选取。

2.2 响应文件的澄清、说明或者补正

2.2.1开标后，采购人可以书面形式要求响应人对响应文件中（含商务标与技术标）含义不明确、对同类问题标书不一致或有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。采购人不接受响应人主动提出的澄清、说明或者补正。

2.2.2澄清、说明或者补正应以书面形式进行并不得超过响应人要求澄清的范围或者改变响应文件的实质性内容，否则，采购人有权全部或部分拒绝该部分澄清、说明或补正内容。响应人的书面澄清、说明或者补正属于响应文件的组成部分。

2.2.3响应文件算术性修正

(1)如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

(2)当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。****委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出合价为准，并修改单价。

(3)按上述修改错误的方法调整响应文件中的报价。经响应单位确认同意后，调整后的报价对响应单位起约束作用。如果响应单位不接受修正后的响应报价则其响应将被拒绝。

(4)响应人拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，采购人有权按不利于响应人的情形认定或者直接拒绝其响应。

(5)澄清时不接受响应人的澄清报价（除采购人要求外），但各响应人仍需要对采购人的商务疑问进行解答。

2.3评标过程保密

(1)开标后，直到正式宣布授予成交合同为止，凡属于审查、澄清、评价、评标、议价的有关资料和有关授予合同的信息，采购人均无需向响应人解释说明。

(2)响应人在评标过程中对采购人评标作出的任何干预行为，都将导致其被取消成交资格。

(3)成交人确定后，采购人无需就评标过程、成交人成交以及未成交人未能成交的原因向响应人做出任何解释。未成交人不得向评标工作组人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

第九章 定标及合同授予

1、定标方式

1.1定标原则：本工程采取在投标人的投标文件全面响应招标文件且投标人的《商务技术标》和报价文件符合招标人要求的前提下综合得分高者中标的原则。

1.2采购人在响应有效期截止前确定成交人，向成交人发出成交通知书，并在成交人规定提供了履约保证金后，及时将未成交的结果通知其他响应人。

1.3 采购人无需将对成交者的选择理由通知其他响应人。

1.4 本工程不保证有效标中的最低价成交。

2、履约保证金

2.1成交人应按照响应须知前附表第14条规定的时间内缴纳履约保证金。成交人未能按时提交履约保证金的，视为放弃成交，采购人有权没收其响应保证金。

2.2成交人在项目实施过程中出现下列情况之一的，采购人有权没收履约保证金：

(1)拒不履行合同条款或者响应文件承诺的；

(2)成交人不能按时进场施工；

(3)将成交项目转包或者违法分包的；

(4)工期严重滞后，不能满足工程总进度要求。

2.3履约保证金的返还：

承包人在无违约行为且完成合同约定全部设计义务后，向发包人申请返回其履约保证金(无息)

3、签订合同

3.1 成交人在接到成交通知书后，应按成交通知书中规定的地点和时间与采购人联系商谈签订合同事宜。

3.2 成交通知书发出后，成交人放弃成交项目，或无正当理由不在采购文件规定的时间内与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质内容的，或拒不提交采购文件要求的履约保证金的，采购人可取消其成交资格并没收其响应保证金；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人应对部分予以赔偿。同时采购人有权自行确定其他成交候选人为成交人。

第十章 其他须知事项

1、取消成交资格条件

1.1 响应人如发生以下情况之一的将被取消成交资格，并没收其响应保证金。

(1)成交人未能按采购文件规定与采购人签订合同或另行在合同内加入不合理条件；

(2)成交人不能履行响应文件所作的承诺；

(3)成交人在响应过程中有违法行为；

(4)成交人不能按时进场施工；

(5)成交人不能按采购文件要求提交履约保证金。

2、其他事项

2.1 在成交通知书发出后至合同签订前，采购人保留着增加或减少在本次采购范围内规定的分部分项工程的权利。

2.2 采购人有权拒绝任何响应书，并不需对此作出任何解释。

2.3 采购人无义务接受价格最低的响应书或其它任何响应书，并不需对此作出任何解释。

2.4 成交人与采购人签订工程承包合同，并按采购文件规定缴纳履约保证金后即为采购结束。

2.5 未成交的响应单位应在接到采购人发出未成交通知书后七天内，交还响应保证金收据，采购人集中统一办理响应保证金（不计利息）退还事宜。

第十一章 合同条款及格式

详见分包合同范本附件

第二部分 响应书格式商务部分响应函

响应函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了 采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （￥ ）的响应总报价承担本项目工程，工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．随同本响应函提交响应保证金一份，金额为人民币（大写） 元（￥ ）。

4．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，

6．（其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

响应书附录

响应书附录

工程名称：**汉沽风电一期175MW项目外送线路勘察设计服务工程

序号	事 项	数 据
1	采购人的名称和地址	采购人：**** 采购人地址：**市**区**路2088****公司
2	响应人的名称和地址	响应人名称：XXX 响应人地址：XXX
3	计划工期	具体开工以采购人（****）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）
4	工程质量	工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。满足****及建设方、收购方等相关标准
5	进入现场的时间	以采购方通知为准
6	撤离现场的时间	竣工验收合格后 10 天内
7	履约保证金	合同额的 5%现金保证、合同额的 10%见索即付保函、合同额的10%本合同进度结算应付账款转履约保证金、合同额的10%其他项目甲方对乙方的应付账款转履约保证金
8	提交进度计划的时间	合同签字后 10 天内
9	工程的误期损害赔偿费	每延误一天，响应人向采购人支付1万元违约金，违约金总额不超过本合同总金额的30%
10	工程的误期损害赔偿费的限额	合同价款的 30 %
11	工程预付款总额	无
12	偿还预付款	无

响应人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）:

日期

报价表

报 价 表

序号	项目名称	单位	数量	含税综合 单价(元）	总价 （万元）	备注
1	外送线路地质勘察	项	1			固定总价
2	外送线路工程测绘	项	1
3	外送线路初步设计	项	1
4	技术规范书和工程量清单编制	项	1
5	外送线路施工图设计	项	1
6	外送线路竣工图编制	项	1
7	间隔设计	项	1
	合计	万元

以上含税综合单价增值税税率为 6 %， 提供 增值税专用发票 。

响应人名称(盖章)：

法定代表人或授权代表(签名):

日期：

法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

兹证明 同志，性别 ，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。

单位地址：

电 话:

单位全称（公章）：

年 月 日

（法人代表身份证复印件：）

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人作为 的法定代表人，****公司的 ，其身份证号码： ，作为我的合法的代理人，以****公司全权处理XXX响应活动，代理人在开标、评标、合同谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

1、XXX

2、无

3、无

本授权书期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

代理人无转委权。

响应人名称： （盖章）

法定代表人： （盖章和签字）

委 托 日 期： 年 月 日

（被授权人身份证复印件：）

项目经理委任书

项目经理委任书

致：****：

****公司 为XXX施工项目的项目经理。****公司常驻施工现场，负责处理本工程承包合同履****公司权利和义务的一切工作。

项目经理：

部门职务：

身份证号：

联系电话：

响应人（公章）：

法定代表人（盖章、签字）：

日期： 年 月 日

技术部分审查索引：请投标人仔细阅读招标文件评审内容，防止投标人有能力却因编制投标文件时出现遗漏，请投标人认真填写。

序号	评审项	投标文件页码	备注
1	投标人依据评审项罗列（可根据内容自行调整） 例：投标人设计进度计划	XX页—XX页

1、项目管理人员配备情况表

项目管理人员配备情况表

投标人名称：

投标工程名称：**汉沽风电一期175MW项目外送线路勘察设计服务工程

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

2、设计方案说明书

设计方案说明书：列出采用的国家标准、技术方案详述、创新点说明、主要内容应参照招标人提供的性能保证表与技术规范书编写，可配备类似图纸供参考。

3、投资估算、工程量清单表

投资估算、工程量清单表

4、主要设计方案

主要设计方案（供参考，投标单位自行调整）

一、概况

（工程概况、设计范围、设计要求等）

二、人员组织

（人员配置、组织机构等）

三、勘测设计说明

（如有踏勘，将踏勘报告融入本章）

四、总图部分

五、电气部分

六、土建部分

七、线路部分

八、技经部分

九、消防部分

十、暖通部分

十一、给排水部分

十二、施工组织设计及劳动力安全（进度计划、质量与安全控制、环保措施）

十三、设计出图进度计划

十四、附图（专项设计图纸）

等

商务和技术偏差表

序号	采购文件章节及条款号	响应文件章节及条款号	偏差说明
1
2
3
4
5
……

响应人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，响应人响应采购文件的全部要求。

没有偏差的可以不用填写此表，有偏差的需要明示偏差内容，并可另附偏差说明。

响应人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月