中国电建江西水电公司华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目 PC承包工程(标段2300MW)合同项目风机机组安装工程公开谈判采购公告

（采购编号： **** ）

1.采购条件

****已成交华能******华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工程项目（标段2:300MW）项目，项目业主为华粤风启（******公司，资金已落实。其中华能******华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工程项目（标段2:300MW）风机机组安装工程包含的A/B标段标段已得到业主认可，具备采购条件，****作为采购人，现对该项目进行风机机组安装工程A/B标段采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取华能******华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工程项目（标段2:300MW）风机机组安装工程A/B标段专业分包采购文件参与本项目风机机组安装工程专业工程采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:**维吾尔自治区**市。

2.2 工程概况及标段概况

2.2.1项目概况

场址所在区域淖毛湖**均风速达每秒7 - 8 米，且8级及以上大风天气多达115天，而且这里降水极少，避免了降水导致风机叶片升力减小、阻力增大的问题，减少了降水对发电效率的干扰，保障了风机在多数时段的稳定出力；该区域戈壁滩上常刮6 - 7级大风，夏季极端高温可达 45℃，冬季最低气温能至 -31.2℃。

2.2.2 场地条件

华能******华粤风启70万千瓦新能源项目PC工程规划容量700MW，位于****市**县境内，场区地理坐标介于北纬43°54’~44°04’，东经94°24’~94°34’之间，场址中心距离**县直线距离约85km，距离**市152km。场区海拔高程为330m~520m，场址面积约145km2。主要为戈壁荒滩，场区附近有高速G7京新高速、**县吐葫芦丝-淖毛湖镇公路经过，交通较为便利。

场址所在的淖毛湖镇区域的基本地震动峰值加速度值为0.10g，对应的抗震设防烈度为7 度。不同项目资料中对地震动反应谱特征周期记录略有差异，如部分项目显示为 0.40s，也有民爆物品储存库项目记录为 0.35s，但峰值加速度与抗震设防烈度的核心数据保持一致。场地内未发现滑坡、泥石流等其它不良地质作用和地质灾害。

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年05月01日，竣工日期为2026年10月30日，合同工期为183天，实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准。

2.4 质量要求

2.4.1 工程质量符合《风力发电工程达标投产验收规程》标准。符合风机厂家安装指导手册质量验收标准。

2.5 采购范围

本次采购包含华能******华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工程项目（标段2:300MW）风机机组安装工程的2个标段，分别为A标段和B标段。

标段A：共计15台风机（D17、D18、D56、D57、D58、D59、D60、D61、D62、D63、D66、D67、D68、D69、D70）

标段B：共计15台风机（D25、D26、D27、D28、D29、D34、D35、D36、D44、D52、D53、D54、D55、D64、D65）

范围如下：

(1)发电机组、叶片和轮毂、塔筒塔架、塔架内电气柜、厂供电线、电缆、光缆、塔筒外爬梯、塔筒外散热器及设备照明、视频监控系统等附属设备(整机)的安装、调试、试运行及风电机组安装手册中标明的其他工作内容。设备安装完成后，需经发包人、****风机厂家组织验收，对验收中发现的问题应及时消缺，消缺后方可移交调试单位；

(2****风机厂家进行风机机组的调试及试运行验收等(配合厂家调试的发电机及配合用工由承包人负责)；

(3)工程竣工资料编制、整理及移交，配合工程竣工交接验收；

(4)工程为****戈壁地区，风机平台面积约3500平方米，本次吊装采用单叶片吊装方案，主吊及辅助吊车均需满足设备参数重量及工况要求；

(5)根据项目现场实际情况，承包人必须满足发包人进度计划要求组织不少于两台主吊及作业人员进场施工；因此引起的所有不利后果，由承包人承担。增加主吊费用及窝工费用乙方自行考虑。

(6)承包人负责所有设备材料的堆场和看护保管、堆场的防护栏杆、警示标志等安全防护设施等；

(7)高强螺栓检测费包含在综合单价中；

(8)本项目机舱采****风机厂家运输单位负责)，现场机舱组装由承包人负责。还应包括但不限于以下内容：

(a)本工程施工范围内施工所需人工、机械、辅材、机械燃油、吊县、材料、安装工县等辅助工县、承包人范围内所有税费、各项保险全部由承包人承担，承包人劳务人员伙食、住房及上下班交通车辆全部由承包人自行解决，并符合"安全、健康、环保"的要求。施工电源、施工水源、现场通信及网络承包人自行准备；

(b)负责完成合同范围内所有甲供设备、材料的接货、卸货、搬运、倒运、开箱验收、检验、保管、保养、发放及包装物回收保管等工作(包含但不限于设备支架装车等)。包含甲供设备、材料在机位点或临时堆放点，以及临时堆放点至机位点的所有装卸货。

(c)本工程的设备、备品备件及专用工器具由承包人保管，若由于承包人的原因引起的损坏或丢失则由其负责赔偿，竣工后专业工器具移交发包人单位，并附工具清单；

(d)施工现场的安全保卫及其他设备等(包含堆场的防护围栏、警示标志等安全防护措施)、施工期间的保管及完工后至移交前成品的保护工作等，发生的费用应含在报价中，不另行计算，如现场发生材料、设备丢失造成损失由承包人自行承担；

(e)施工安全措施费和在**、村庄、道路及其他有车辆通行、人、畜生活的区域施工，为满足安全、文明施工要求和市政、规划、交通、环保、绿化管理规定而采取必要措施及制安各类标识等发生的费用；

(f)施工机具拆装费，****设备厂家发生的费用；

(g)施工技术措施和施工组织措施费用；

(h)工程资料:发包人负责统一各项管理目标，组织图纸会审。承包人负责编制工程测量定位、技术交底、图纸会审、施工组织设计、专项施工方案、施工计划等安装所需所有资料(含竣工验收资料)的整理及编制，并积极配合发包人完成向业主的资料移交工作。承包人承诺:保证按合同规定进行工程施工并履行其他合同义务。未经发包人书面确认的分包行为而产生的侵权、违约和工程结算纠纷等事宜，由承包人自行通过和解、调解、诉讼或仲裁方式解决；

(j)发包人提供项目发电机组技术参数仅供参考(详见附件二《发电机组技术参数表》)，具体参数以实际到货为准，承包人不因此改变合同综合单价；

(k)吊装完成后，电装必须在3日内完工，否则发包人有权安排其他人员进场施工，并按相应费用的1.5倍在承包人工程款中扣除。风机设备试运行前的消缺整改需在收到整改单后3日内完成；

(l)发包人组织风机吊装施工方案等危大工程专家论证，相关费用均包含于响应人报价中，由响应人综合考虑并承担。

注:工程的分界点:

本标段与集电线路工程标段工作分界点在风机塔筒内环网柜，塔筒内电缆、光缆安装由本标段负责，环网柜外至35kV架空线路上塔电缆、光缆安装（含光缆熔纤连接）由集电线路工程标段负责。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有特种工程专业(特殊设备的起重吊装)资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：/

3.1.4 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等。

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.****.cn/)；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2026年4 月6 日 17时 00分前（**时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://bid.****.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年 4 月 8 日 14 时 00 分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。电子标服务

投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式标书代写

6.1开标时间：2026年 月 日 时 分，地点为:**省**市**区**路 2088 ****公司。标书代写

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电**光采购网（https://bid.****.cn/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：2人。

9.联系方式

采 购 人：****

地 址：**省**市**区**路 2088 ****公司

联 系 人：刘程诚

电 话：159****5856

电子邮件：****@126.com

10.监督机构

监督机构：****纪委办公室

监督电话：138****2644

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

****

2026年 4 月 1 日