关于商韵诚美商业中心2号楼9~11层装修工程监理的入围公告

****中心2号楼9~11层装修工程监理 项目

采购（交易）文件

项目编号: ****

集团供应商库内单位：

**** 对 ****中心2号楼9~11层装修工程监理进行入围采购（交易），现邀请贵单位按照采购（交易）文件的要求提交报价和响应文件（如有）。具体如下：

1、项目编号（招采平台上建项后生成项目编号）： **** 。

2、项目名称： ****中心2号楼9~11层装修工程监理 。

3、项目地点： ****中心 。

4、 R 最高限价： 70000（元）； 资金来源： 国有自筹 。

5、采购范围及内容：1.****中心2号楼9~11层装修工程监理；2.工程暂估造价：369万元；3.最终监理服务费：暂定监理服务费*（本项目施工合同最终结算价格/暂估工程造价）；4.服务周期：不少于100日历天（详见附件建设工程委托监理合同）。

6、响应文件的递交

（1）递交方式：**商旅**招标采购平台线上递交响应文件。

（2）递交截止时间： 2026 年 4 月 7 日 10 时 30 分00秒（**时间）。

7、响应文件开启时间及地点

（1）开启时间：同响应文件递交截止时间；

（2）开启地点：线上不见面开标大厅。

8、评审办法：R最低价法 / □最接近基准价法（基准价为所有有效报价的平均价，低于且最接近基准价的为最优，在此基础上同比例下的负偏差优于正偏差）。若同时出现最优报价的情况，则以 先在线上成功递交响应文件的 为成交单位。

9、联系方式

联 系 人： 范工

电 话： 139****2121

附件：1.报价函 2.建设工程委托监理合同

****

2026 年 4 月 3 日

**** ：

根据贵单位采购文件，我单位对项目编号为 **** 的 ****中心2号楼9~11层装修工程监理 的报价如下：

注：

1.以上报价为完成本项目的所有费用，包括但不限于交通费、差旅费、餐费、利润、税金等；

2.如报价大小写不一致的，最终报价以大写为准。

响应单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

附件2

建设工程委托监理合同

委托人（全称，以下简称甲方）：

监理人（全称，以下简称乙方）：

根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公**诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称： 监理 。

2.工程地点： 。

3.暂估工程造价： 万元

二、词语限定

合同中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 建设工程委托监理合同；

2. 建设工程委托监理合同专用条件；

3. 建设工程委托监理合同标准条件；

4. 建设工程监理规范；

5. 有关工程技术文件、施工图纸；

6. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、监理工程师

五、总监理工程师姓名： ，身份证号码： ，证书号： 。

现场监理工程师姓名： ，身份证号码： ，证书号： 。

五、监理服务费

暂定监理服务费：人民币（小写）： 元（大写）：

（含税，增值税专用发票税率 %）。

最终监理服务费按以下公式计算：

最终监理服务费=暂定监理服务费*（本工程施工合同最终结算价格/暂估工程造价），最终监理服务费为固定价格，如工期根据实际情况发生变化，监理费用不变。

六、期限

1.监理期限：不少于 日历天，包含本工程施工阶段全过程监理服务，具体时间根据工程施工进度确定，如工期根据实际情况发生变化，以实际工期为准，且监理费用不变。

七、双方承诺

1.乙方向甲方承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.甲方向乙方承诺，按照本合同约定支付监理服务费。

八、合同订立

1. 订立时间： 年 月 日。

2. 订立地点：**市

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方名称：（盖章） 乙方名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章） （签字或盖章）

地 址：**市机场路天城国际18楼 地 址：

建设工程委托监理合同标准条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 "工程"是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 "甲方"是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 "乙方"是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 "承包人"是指在工程范围内与甲方签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 "监理"是指乙方受甲方的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 "相关服务"是指乙方受甲方的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 "正常工作"指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的乙方的工作。

1.1.8 "附加工作"是指本合同约定的正常工作以外乙方的工作。

1.1.9 "项目监理机构"是指乙方派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 "总监理工程师"是指由乙方的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 "监理服务费"是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定给付乙方的金额。

1.1.12 "正常工作监理服务费"是指乙方完成正常工作，甲方应给付乙方并在委托监理合同中载明的签约监理服务费额。

1.1.13 "附加工作监理服务费"是指乙方完成附加工作，甲方应给付乙方的金额。

1.1.14 "一方"是指甲方或乙方；"双方"是指甲方和乙方；"第三方"是指除甲方和乙方以外的有关方。

1.1.15 "书面形式"是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 "天"是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17"月"是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 "不可抗力"是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）委托监理合同；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 乙方的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报甲方。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由甲方主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由甲方主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报甲方审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报甲方；

（15）经甲方同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报甲方；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报甲方。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及甲方与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 乙方应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位乙方员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3乙方可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。乙方更换总监理工程师时，应提前7天向甲方书面报告，经甲方同意后方可更换；乙方更换项目监理机构其他乙方员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知甲方。

2.3.4 乙方应及时更换有下列情形之一的乙方员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 甲方可要求乙方更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

乙方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，甲方和承包人提出的意见和要求，乙方应及时提出处置意见。当甲方与承包人之间发生合同争议时，乙方应协助甲方、承包人协商解决。

2.4.2 当甲方与承包人之间的合同争议提****人民法院审理时，乙方应提供必要的证明资料。

2.4.3 乙方应在专用条件约定的授权范围内，处理甲方与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报甲方批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，乙方所发出的指令未能事先报甲方批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报甲方。

2.4.4 除专用条件另有约定外，乙方发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

乙方应按专用条件约定的种类、时间和份数向甲方提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，乙方应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用甲方的财产

乙方无偿使用附录B中由甲方派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，甲方提供的房屋、设备属于甲方的财产，乙方应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交甲方，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．甲方的义务

3.1 告知

甲方应在甲方与承包人签订的合同中明确乙方、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

甲方应按照附录B约定，无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

甲方应为乙方完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 甲方应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供乙方无偿使用。

3.3.2 甲方应负责协调工程建设中所有外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 甲方代表

甲方应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与乙方联系。甲方应在双方签订本合同后7天内，将甲方代表的姓名和职责书面告知乙方。当甲方更换甲方代表时，应提前7天通知乙方。

3.5 甲方意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，甲方对承包人的任何意见或要求应通知乙方，由乙方向承包人发出相应指令。

3.6 答复

甲方应在专用条件约定的时间内，对乙方以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为甲方认可。

3.7 支付

甲方应按本合同约定，向乙方支付监理服务费。

4. 违约责任

4.1 乙方的违约责任

乙方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因乙方违反本合同约定给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。乙方承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 乙方向甲方的索赔不成立时，乙方应赔偿甲方由此发生的费用。

4.2 甲方的违约责任

甲方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 甲方违反本合同约定造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。

4.2.2 甲方向乙方的索赔不成立时，应赔偿乙方由此引起的费用。

4.3 除外责任

因非乙方的原因，且乙方无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，乙方不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，监理服务费均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

乙方应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向甲方提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付监理服务费

支付的监理服务费包括正常工作监理服务费、附加工作监理服务费、合理化建议奖励金额及费用。甲方在收到乙方提交的支付申请书后并审查通过后【/】日支付。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，甲方和乙方的法定代表人或其授权代理人在委托监理合同上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同期限**、内容增加时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作监理服务费的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得乙方不能完成全部或部分工作时，乙方应立即通知甲方。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作监理服务费的确定方法在专用条件中约定。乙方用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、监理服务费变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非乙方原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作监理服务费应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致乙方的正常工作量减少时，正常工作监理服务费应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或乙方的部分义务。在解除之前，乙方应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除乙方的部分义务导致乙方遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由甲方予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非乙方的原因导致工程施工全部或部分暂停，甲方可通知乙方要求暂停全部或部分工作。乙方应立即安排停止工作，并将开支减至最小。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，乙方可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，乙方可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达甲方时解除。甲方应将监理与相关服务的监理服务费支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当乙方无正当理由未履行本合同约定的义务时，甲方应通知乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知后的7天内未收到乙方书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达乙方时本合同解除。甲方应按照乙方实际工作量支付监理服务费，但乙方应承担第4.1款约定的违约责任。

6.3.4 乙方在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到甲方按本合同约定应付的款项，可向甲方发出催付通知。甲方接到通知14天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排，乙方可向甲方发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内乙方仍未获得甲方应付监理服务费或甲方的合理答复，乙方可向甲方发出解除本合同的通知，自通知到达甲方时本合同解除。甲方应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）乙方完成本合同约定的全部工作；

（2）甲方与乙方结清并支付全部监理服务费。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解****人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经甲方同意，乙方员外出考察发生的费用由甲方审核后支付。

8.2 检测费用

甲方要求乙方****检测所发生的费用，由甲方支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经甲方同意，根据工程需要由乙方组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由甲方支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

乙方在服务过程中提出的合理化建议，使甲方获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作监理服务费同期支付。

8.5 守法诚信

乙方及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

乙方对其编制的文件拥有著作权。

乙方可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得甲方的书面同意。

建设工程委托监理合同专用条件

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 无。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：1. 委托监理合同；2. 专用条件；3. 通用条件。

2. 乙方义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括： 本项目的监理，即对工程质量、进度、投资、安全进行控制，合同及信息管理，现场协调，配合结算审计单位复核工程量，****工程部开展项目管理等。

2.1.2 监理工作内容还包括：包括但不限于以下内容：

2.1.2.1设计方面：

（1）协助甲方审查本工程施工设计图纸文件；

（2）管理甲方与设计单位签订的有关合同、协议，督促设计单位按合同和协议要求及时供应合格的设计文件；

（3）代表甲方核查设计文件和各项设计变更，提出意见和优化建议；

（4）协助甲方**设计单位对重大技术问题和优化设计进行专题讨论；

（5）其它相关业务。

2.1.2.3施工方面：

（1）督促甲方按合同规定落实必须提供的施工条件，检查工程承建单位的开工准备工作；

（2）审批承包人提交的施工组织设计、施工技术措施计划、作业规程、工艺试验成果、临建工程设计以及使用的原材料等；

（3）签发补充的设计文件，技术规范等，答复承包人提出的建议和意见；

（4）工程进度控制；

（5）施工质量控制；

（6）工程造价控制；

（7）施工安全监督；

（8）其它相关工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括： 国家及地方有关法律、法规、建筑法有关工程质量验收及安全规范、标准、本工程的招标文件、设计文件、工程地质资料、施工合同文件、监理合同等。

2.2.2 相关服务依据包括： 相关技术标准、规程、规范。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1 更换乙方人员的其他情形：需要甲方批准方可更换 。

2.3.2 现场乙方人员到位率：不少于100%，即每月不少于30日历天，若有未到位的情况，一经甲方发现，有权自乙方的监理服务费中扣除1000元/次。

2.4 履行职责

2.4.3 对乙方的授权范围：工程项目全过程监理，包括工程质量、进度、投资、安全进行控制，合同及信息管理，现场协调等。

在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，乙方不需请示甲方即可向承包人发布变更通知。凡涉及到工程价款或费用、变更工期、暂停或终止施工的工程联系单和大宗及关键设备和材料的进场、验收、计量等，乙方拿出初审意见并经过甲方签署认可后方可签字并下达指令。

2.4.4 乙方有权要求承包人调换其人员的限制条件：需征得甲方同意。

2.5 提交报告

乙方应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：工程开工前提交监理规划，各专项工程施工前提交监理细则，每月28日前提交监理月报。

2.7 使用甲方的财产

无

3. 甲方义务

3.4 甲方代表

甲方代表为： / 。

3.6 答复

甲方同意在 七 天内，对乙方书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

若乙方未妥善履行本合同义务并因此给甲方造成损失，所产生的损失甲方有权向乙方予以追偿。

5. 支付

5.1 支付货币：币种为： 人民币 ，比例为： / ，汇率为： / 。

5.3 支付监理服务费

工程结算审计完成后，乙方应向甲方开具与最终监理服务费金额一致的合法有效的发票，甲方于收到发票后的15日内一次性支付全部监理服务费用。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 双方签字并盖章 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非乙方原因导致本合同期限**时，附加工作监理服务费按下列方法确定：无

6.2.3附加工作监理服务费按下列方法确定：无

6.2.5 正常工作监理服务费增加额按下列方法确定： 无。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致乙方的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从委托监理合同约定的正常工作监理服务费中扣减相同比例的监理服务费。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 / 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为：向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

8. 其他

甲方申明的保密事项和期限：对图纸内容及相关事项进行保密 ，本项目相关资料未经甲方同意，不得外泄。

乙方申明的保密事项和期限：对图纸内容及相关事项进行保密 ，本项目相关资料未经乙方同意，不得外泄。