陕煤金融中心（二期）DK57总包工程Ⅰ标段——农民工工资支付保证保险任务

招标公告

一、招标条件

****集团****公司****中心（二期）DK57 总包工程Ⅰ标段项目经理部。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、工程概况

1、工程名称：****中心（二期）DK57 总包工程Ⅰ标段农民工工资支付保证保险工程

2、工程地点：**市浐灞国际港香湖湾五路以东，世博东路以南，香湖湾四路（规划路）以西，世博中路以北。

三、招标范围工作内容及要求：

1.招标范围：****中心（二期）DK57 总包工程Ⅰ标段农民工工资支付保证保险。

2.工作内容：在保险期间内，投保人根据《建设工程施工合同》进行建设工程施工建设过程中因存在下列情形之一导致与施工工人发生工资纠纷，根据建设行政主管部门和/****保障部门的调解意见、人民法院或劳动争议仲裁机构生效裁决文书，投保人应向被保险人支付工资而未予支付的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人根据本保险合同的约定在保险金额内承担赔偿责任：

（一）投保人未按照与被保险人的约定支付工资的；

（二）支付工资低于当地最低工资标准的；

（三）拖欠或克扣工资的；

（四）不支付加班费的；

（五）侵害被保险人依法取得的工资报酬权益的其他行为。

详情根据合同内容具体要求。

四、投标人资格要求

1.必须为陕建云采电子商务平台（https://www.****.com）上的合格供应商，申请人必须具备有效的营业执照，营业范围包含：财产损失保险、责任保险、意外伤害保险等；

2.业绩要求：近三年（2023.1.1-投标截止日）的业绩2个，合同金额或中标通知书金额必须大于6万元以上（提供合同复印件）；标书代写

3.公共信用信息：

一、查询网址：

信用中国网址：https://www.****.cn。

中国执行信息公开网：http://zxgk.****.cn/

二、查询企业信用附截图

（1）信用生成报告，生成报告日期必须为投标当期生成日期；

（2）行政管理信息查询（行政许可、行政处罚）截图；

（3）严重失信主体名单查询截图；

（4）经营(活动)异常名录查询截图；

（5）重大税收违法失信主体名单截图；

（6）安全生产严重失信主体名单截图；

（7）拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；

（8）失信被执行人截图，此处需要查企业、查法定代表人。

五、招标文件的获取时间

1.以陕建云采电子商务平台时间为准；

2.获取方式：

凡有意参加投标者，于招标文件获取时间内，在**市浐灞国际港香湖湾五路以东，世博东路以南，香湖湾四路（规划路）以西，世博中路以北。进行现场踏勘（踏勘费用投标人自理）并将法人授权委托书及被委托人身份证原件，以及本公告第四条投标人资格要求资料复印件一套（加盖红色公章）提交给招标人，招标人确认无误后投标人需在陕建云采电子商务平台（https://www.****.com）报名、投标。

若投标人未踏勘现场或所提交的投标人资格要求资料未经招标人现场确认，投标人直接在陕建云采电子商务平台上投标属于无效竞争，视为废标。

六、投标文件的递交

1.报名截止时间：具体以陕建云采电子商务平台时间为准；标书代写

七、开标时间及地点标书代写

1.开标时间：具体以陕建云采电子商务平台时间为准 ；标书代写

2.开标地点：线上开标标书代写

八、联系方式

1.招 标 人：****集团****公司****中心（二期）DK57 总包工程Ⅰ标段施工项目经理部

2.地 址：**市浐灞国际港香湖湾五路以东，世博东路以南，香湖湾四路（规划路）以西，世博中路以北。

3.联 系 人： 王瑾

4.电 话：137****7552

投标须知

1. 此次招标、投标工作均在陕建云采电子商务平台（https://www.****.com）上进行，所有招标文件、答疑及投标文件的递交均在此平台上进行发布、递交。各投标单位需严格按照系统规定的投标截止时间在集采平台上完成投标，逾期未投标按废标处理。标书代写

2. 招标方式：公开招标。

3. 踏勘现场：投标人自行组织踏勘现场，所有责任及经济费用由投标人自行承担。

4. 发标时间：（具体时间以陕建云采电子商务平台时间为准）。

5. 投标文件递交截止时间：（具体时间以陕建云采电子商务平台时间为准）。标书代写

6. 招标文件答疑截止时间：（具体时间以陕建云采电子商务平台时间为准），投标人需将答疑问题上传至集采平台，招标人将根据各投标人提出的问题予以答复并上传至陕建云采电子商务平台。标书代写

7. 投标单位必须在投标清单里按要求填写报价，若因未填写或其他操作原因导致投标失败其责任由投标人自行负责。

中标通知：中标结果在陕建云采电子商务平台上公示3天，****集团****公司****中心（二期）DK57 总包工程Ⅰ标段施工项目经理部发布中标通知书。

8.投标单位应认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、格式及条款，如果投标单位的投标文件不符合招标文件的要求导致投标文件无效，投标单位自行承担责任。

9.招标单位发出的答疑文件或补充招标文件是招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。

10.投标人需在集采平台上下载招标文件，并仔细阅读后再投标报价，一切由于投标人操作失误或因未仔细阅读招标文件而导致投标失败，其责任由投标人自负。

11.招标联系人：王瑾

电 话：137****7552

****集团****公司****中心（二期）DK57 总包工程Ⅰ标段农民工工资支付保证保险工程资格预审文件

招标人：****集团****公司****中心（二期）DK57总包工程I标段项目经理部

日 期： 2026 年 4 月 7日

目 录

第一章 资格预审公告………………………………………………1

第二章 资格预审申请文件格式……………………………………4

第一章 资格预审公告

一、招标条件

****集团****公司****中心（二期）DK57 总包工程Ⅰ标段项目经理部。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、工程概况

1、工程名称：****中心（二期）DK57 总包工程Ⅰ标段农民工工资支付保证保险工程

2、工程地点：**市浐灞国际港香湖湾五路以东，世博东路以南，香湖湾四路（规划路）以西，世博中路以北。

三、招标范围工作内容及要求：

1.招标范围：****中心（二期）DK57 总包工程Ⅰ标段农民工工资支付保证保险。

2.工作内容：在保险期间内，投保人根据《建设工程施工合同》进行建设工程施工建设过程中因存在下列情形之一导致与施工工人发生工资纠纷，根据建设行政主管部门和/****保障部门的调解意见、人民法院或劳动争议仲裁机构生效裁决文书，投保人应向被保险人支付工资而未予支付的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人根据本保险合同的约定在保险金额内承担赔偿责任：

（一）投保人未按照与被保险人的约定支付工资的；

（二）支付工资低于当地最低工资标准的；

（三）拖欠或克扣工资的；

（四）不支付加班费的；

（五）侵害被保险人依法取得的工资报酬权益的其他行为。

详情根据合同内容具体要求。

四、投标人资格要求

1.必须为陕建云采电子商务平台（https://www.****.com）上的合格供应商，申请人必须具备有效的营业执照，营业范围包含：财产损失保险、责任保险、意外伤害保险等；

2.业绩要求：近三年（2023.1.1-投标截止日）的业绩2个，合同金额或中标通知书金额必须大于6万元以上（提供合同复印件）；标书代写

3.公共信用信息：

一、查询网址：

信用中国网址：https://www.****.cn。

中国执行信息公开网：http://zxgk.****.cn/

二、查询企业信用附截图

（1）信用生成报告，生成报告日期必须为投标当期生成日期；

（2）行政管理信息查询（行政许可、行政处罚）截图；

（3）严重失信主体名单查询截图；

（4）经营(活动)异常名录查询截图；

（5）重大税收违法失信主体名单截图；

（6）安全生产严重失信主体名单截图；

（7）拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；

（8）失信被执行人截图，此处需要查企业、查法定代表人。

五、招标文件的获取时间

1.以陕建云采电子商务平台时间为准；

2.获取方式：

凡有意参加投标者，于招标文件获取时间内，在**市浐灞国际港香湖湾五路以东，世博东路以南，香湖湾四路（规划路）以西，世博中路以北。进行现场踏勘（踏勘费用投标人自理）并将法人授权委托书及被委托人身份证原件，以及本公告第四条投标人资格要求资料复印件一套（加盖红色公章）提交给招标人，招标人确认无误后投标人需在陕建云采电子商务平台（https://www.****.com）报名、投标。

若投标人未踏勘现场或所提交的投标人资格要求资料未经招标人现场确认，投标人直接在陕建云采电子商务平台上投标属于无效竞争，视为废标。

六、投标文件的递交

1.报名截止时间：具体以陕建云采电子商务平台时间为准；标书代写

七、开标时间及地点标书代写

1.开标时间：具体以陕建云采电子商务平台时间为准 ；标书代写

2.开标地点：线上开标标书代写

八、联系方式

1.招 标 人：****集团****公司****中心（二期）DK57 总包工程Ⅰ标段施工项目经理部

2.地 址：**市浐灞国际港香湖湾五路以东，世博东路以南，香湖湾四路（规划路）以西，世博中路以北。

3.联 系 人： 王瑾

4.电 话：

第二章 资格预审申请文件格式

****中心（二期）DK57总包工程I标段）资格预审申请文件

申请人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

目 录

一、资格预审申请函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、申请人基本情况表

五、纳税人证明材料

六、类似业绩

七、财务状况

八、信用中国截图

九、信誉证明材料

十、其他材料

一、资格预审申请函

致： （招标人名称）

1、我方充分阅读并完全理解了《资格预审文件》的各项内容，本申请人在此以

投标申请人的身份，向你方提出资格预审申请。

2、按照资格预审文件的要求，我方（申请人） 递交的资格预审申请文件及有关资料，用于你方（招标人） 审查我方参加 （项目名称）施工招标的投标资格。

3、我方的资格预审申请文件包含资格预审公告的全部内容。

4、我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清资格预审申请文件中有关财务和技术方面的情况。

5、你方授权代表可通过 （联系人及联系方式）得到进一步的资料。

6、我方在此声明，所递交的资格预审申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7、如果资格预审合格通过，我方将及时确认，积极参加本项目投标，并承担投标文件承诺的全部责任和义务。

8、如未获得投标资格，我方不要求招标人做出任何解释。如有异议，我方保证在收到资格预审结果通知后三日内向招标人或招标代理机构书面反映并提供相关证据， 以避免延误招标项目的工期。否则，我方的投诉、质疑无效。

申请人： （盖单位章）

法定代表人及其委托代理人： （签字或盖章）

电话：

传真：

申请人地址：

邮政编码：

年 月 日

二、法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （申请人名称）的法定代表人。特此证明。

附：法人代表身份证复印件

申请人： （盖单位章）法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日

后附营业执照盖章扫描件

三、授权委托书

本人 （姓名）系 （申请人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、****中心（二期）DK57总包工程I标段农民工工资支付保证保险服务（项目名称）施工招标资格预审申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：自提交资格预审文件之日起 90 天内有效。代理人无转委托权。

附：法人代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件

申请人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

四 、申请人基本情况表

申请人名称
注册地址					邮政编码
联系方式	联系人				电 话
法定代表人	姓名				电话
成立时间			员工总人数：
企业资质等级及证号			其中	项目经理
统一社会 信用代码
安全生产许可证编号				专职安全管理人员
注册资本金
开户银行				专业施工人员
账号
经营范围
备 注

附：后附营业执照、资质证书、安全生产许可证、营业执照年检证明等资料。

申请人： （公章）

年 月 日

五 、纳税人证明材料

六、类似业绩

序号	项目名称	招标人名称	合同金额 （万元）	合同签署日期 （年/月/日）	备注

附：相关业绩证明材料并标明表序。

七、财务状况

八、信用中国截图

九、信誉证明材料

十、其他材料

（申请人认为有必要提供的材料）