中国电建西北院中国石油青海油田海西 200 万千瓦风电项目风电场部分三、四、五标段总 承包(PC)(二标段)项目中国石油青海油田海西200万千瓦风电项目风电场部分二标段总承包（PC）项目建安III标施工专业分包采购项目公开谈判采购公告

中国电建西****油田海西200****风电场部分二标段总承包（PC）项目**III标施工专业分包谈判采购公告

（采购编号：****

1.采购条件

****油田海西200****风电场部分二标段总承包（PC）项目已批准建设，项目建设单位为****，资金已落实。本次****集团****研究院有限公司，目前已具备采购条件，现对该****油田海西200****风电场部分二标段总承包（PC）项目项目**III标施工专业分包进行公开谈判。

该项目资金已落实，具备采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

**省海西州**市冷湖镇

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：****油田海西200****风电场部分二标段总承包（PC）项目位于**省海西州**市冷湖镇东坪气田内。距离冷湖镇直线距离约134km，距**市416km。项目建设地为荒漠戈壁地貌，地表大部分为坚硬盐壳，东侧部分为雅丹地貌。风机50台（F001-F005、F007-F051），单机容量6.25MW，合计容量312.5MW。

标段概况：本标****油田海西200****风电场部分二标段总承包（PC）项目项目**III标施工专业分包（F001-F005、F007-F026，共25台）。

2.3 工期要求

****油田海西200****风电场部分二标段总承包（PC）项目项目**III标施工专业分包，计划开工日期：2026年05月10日（具体以监理下达的开工令为准），完工日期：2028年12月31日；其中2026年08月30日完成风机基础施工。总工期967日历天。

缺陷责任期为:本工程缺陷责任期 2 年，项目质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。若缺陷责任期内发现质量问题，工程质量保证金将转为工程维修资金使用。

2.4 质量要求

****油田海西200****风电场部分二标段总承包（PC）项目项目**III标施工专业分包 质量要求：施工要求的质量标准：符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范，工程质量评**论为合格。

2.5 采购范围

本次采购工****油田海西200****风电场部分二标段总承包（PC）项目项目**III标施工专业分包（F001-F005、F007-F026，共25台）

本标承包范围包括（但不限于）：

2.5.1 风机桩基施工

本项目25台风机桩基础拟采用裹体灌注桩基础，工程内容包含但不限于：桩基引孔，钢筋加工与制作，灌注桩混凝土施工；桩基施工配套降水、防塌孔等措施实施；桩基试验、第三方检测及合格报告获取等全部相关费用。

2.5.2 风机扩展基础（含锚栓安装）

25台风机扩展基础施工，包括：土石方开挖回填、锚栓安装、垫层和基础混凝土浇筑、基础钢筋制作与安装、模板制作安装与拆除、预埋件制作与安装、预埋电缆管、高强灌浆料、沉降观测点及观测、基础防腐、爬梯基础等，投标人根据现场实际情况自行考虑报价；

2.5.3 箱变基础施工

本工程共25台；包含并不限于场地平整、土石方开挖回填、余土处理地基处理、垫层混凝土、基础混凝土、钢筋制作与安装、模板制作安装及拆除、预埋件制作与安装、基础防腐、基础护坡、事故油池、预埋电缆管等；

2.5.4 接地工程（风机基础和箱变基础）

本工程25台风机基础和箱变基础的接地施工，包括并不限于土石方开挖回填、主接地网敷设、接地极施工、物理降阻剂、接地模块等；

2.5.5 风机吊装平台

（1）本标段共25台风电机组，机组组装平台须充分调研现场情况，综合考虑；

（2）吊装平台包括：吊车吊臂组装（承包人须充分考虑利用已有的道路、施工道路），风机组装、吊装平台，挖填、换填以及施工完毕后的恢复工作（含复垦）吊车机位可能有的挖除山头、吊车站位基础处理等费用，塔筒、主机、叶片等可能涉及二次倒运堆场的回填及复垦等；

2.5.6 电力电缆工程

本工程所有电缆的敷设、电缆头制作、预埋电缆管、防火封堵、光缆敷设、光缆熔接等；

2.5.7 安全生产费

包含现场安全生产、文明施工与环境保护费，临时设施费，现场围挡、安全标识牌、安全防护等费用。

本次招标工****油田海西200****风电场部分二标段总承包（PC）项目项目**III标施工专业分包（F001-F005、F007-F026，共25台），负责风机桩基础、风机扩展基础、锚栓安装、箱变基础、接地工程、电缆工程施工。投标人应在招标人征地范围内施工，若施工需要临时占地超出征地范围的，由投标人自行征地、办理临时用地审批手续（含施工便道）；

施工范围包括（但不限于）：

（1）所有施工内容的施工及验收；建设期工程保险（含工伤保险、人身意外险和安全生产责任险）；配合工程手续办理；重**案评审现场评审；配合本工程相关的各专项验收、安全质量监督检查验收、并网及相关手续办理；负责实施过程中的环境、水土保持工作，通过政府部门验收；负责依照评审通过的项目水土保持方案报告，生态环境影响评价报告中所涉及的防治水土流失、防治环境污染、土地复垦及林草恢复、治沙等相关措施的实施，达到政府要求的验收标准；标段内资料档案整理、移交及档案专项验收等全部工作、移交以及质保期内的服务，并达到招标人达标投产要求、通过招标人验收。其中必须由发包单位委托第三方完成的检测项目，相关费用按实际产生扣除；

（2）设备及材料采购：本项目除发包人方采购的设备（（风力发电机组、塔筒、锚栓、箱式变压器、电缆、混凝土、钢筋、接地材料），以下简称“甲供设备”）外，****风电场材料均由分包人负责采购、检测、检验、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管等。投标人提供的设备、部件和材料须标明厂家清单和原产地证明等；本项目甲供设备由发包人招标采购，分包人负责卸货、到货验收、现场保管、二次倒运（含堆场）、相关质量及安全问题、各方协调、指导安装等；

本工程分包范围内的全部工程**材料由分包人负责采购；工程环保及工程绿化有关的物品，以及本工程竣****风电场运行、维护物品，均由分包人负责采购；工程竣工验收前施工及生活用电、用水由分包人支付费用；

（3）项目施工期间临时租地，包括临时办公生活区域、临时生产施工区域、设备等堆放场地，电缆敷设临时通道等的临时进场道路，占地建设期间的租地、临时租地等均由承包人负责并支付相关费用；

（4）完成本标段验收工作，达标投产工作。

（5）负责承担因施工而造成的阻工、索赔等协调处理工作，并承担全部费用。

（6）其他相关工作。

（注：其他工作内容详见招标工程量清单及招标文件技术条款）

（7）其他：

1）.工程建设过程中的农民工管理资料收集、整理并负责移交给发包人；

2）.参加施工过程中的检查、配合发包人完成竣工验收及工程审计等相关工作；

3）.正式移交之前的缺陷处理以及缺陷责任期、质量保修期内的修复等相关工作；

4）.做好与本工程相关的建设（包括但不限于水、电、路、征地等）协调工作，确保工程按计划工期进行。

备注：所有工程量的计量均以施工图为依据。

3.响应人资格要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；响应人必须具有建筑工程施工总承包二级及以上资质；或电力工程施工总承包二级及以上资质；。

3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近3年财务会计报表（2023-2025年）；若无2025年度报表，可提供（2022—2024年）度财务会计报表。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：一级建造师执业资格及建筑企业安全员B证；

（2）项目技术负责人的资格要求：具有一级建造师或中级及以上职称；

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5****风电场基础工程施工业绩1项及以上；

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

3.2.2响应人必须考虑固定场所与人员组建项目部，其中必须健全安全管理、质量管理体系，并成立管理机构。

4.谈判文件的获取

1.凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年04月10日至2026年04月13日17时00分前通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.****.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。电子标服务

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共**交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2026 年 04月 20日 11 时 00分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。标书代写

投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2.本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

响应人须提前办理数字证书用于在线投标。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

3.各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子投标文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

4.响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。标书代写

5.响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的响应人。

6.中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

6.开标时间、地点

6.1谈判时间：具体时间另行通知

6.2谈判地点：线上谈判

6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.成交人数量

成交人数量:1人

8.发布公告的媒介

本次公告同时在中国电**光采购网（https://bid.****.cn/****集团****研究院有限公司网站（http://www.****.cn）上发布。

9.联系方式

采 购 人：****集团****研究院有限公司

地 址：**省**市**区韦曲街办城南大道18****基地

联 系 人：王工

电 话：029-****0483

邮 箱：****@nwh.cn

10.监督机构

监督机构：****集团****研究院有限公司

监督电话：029-****0477

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

11.3 如有异****集团****研究院有限公司

联系人：阎工

联系电话：029-****0477

电子邮箱：****@powerchina.cn

****集团****研究院有限公司

2026年 04 月 10日