枞阳县公安局交管大队义津中队 办公楼维修改造项目

****大队义津中队

办公楼维修改造项目

交

易

文

件

招 标 人： **** （盖章）

招标代理机构： **** （盖章）

二〇二六年四月

第一章 交易公告

现拟对 ****大队义津中队办公楼维修改造项目 进行公开交易，欢迎合格的企业参与。

一、项目情况

1、项目名称：****大队义津中队办公楼维修改造项目

2、项目地点：**县境内

3、项目范围：******局****中队办公楼内，主要包含维修改造等内容；具体详见施工图纸及工程量清单中所载明内容。

4、工 期：60日历天

5、质量标准：合格

6、项目控制价：以项目预算价295330.19元（含暂列金5000.00元，含税）为基础下浮3%（暂列金不作下浮）；即：286620.28元。

二、资质资格条件

1、企业资质要求：参加交易的企业须具备合格的营业执照、有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

2、拟派项目负责人（建造师）资格要求：参加交易企业注册且具备有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核证书（B证），且无在建工程。

三、获取交易文件

各潜在****人民政府（县**局）信息公开网站“招标采购”栏自行免费下载。因未及时下载导致无法参与投标的，责任自负。交易文件如有修正，将在该网站以“补充公告”的形式公布，与交易文件具有同等效力。

四、投标文件递交相关要求标书代写

参加交易的企业应携带①法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（委托代理人必须是本项目的项目经理）、②诚信承诺书、③投标报价表、④企业资质证书副本、企业营业执照副本、企业安全生产许可证、⑤拟派驻本项目的注册建造师注册证书、身份证和安全生产考核合格B证。其中：第①、②、③项须提供原件，第④、⑤项须提供复印件并加盖单位公章，以上资料原件及复印件（须复印清晰）加盖企业公章按顺序装订成册。（格式详见交易文件）

五、开标时间、地点：2026年04月23日15时00分，**县**路69****大队5楼会议室。标书代写

六、其它未尽事宜详见交易文件。

七、联系方式

发包单位：**** 代理机构：****

联 系 人：章警官 联 系 人：王工

联系电话：135****7676 联系电话：133****9967

****

2026年04月16日

第二章 交易须知及前附表

一、交易须知前附表

二、交易须知

（一）总 则

1、工程说明

1.1本交易工程项目说明详见本须知前附表；

1.2本交易工程项目按照有关规定，通过 公开交易 方式选定承包人。

2、交易范围、承包方式

见本须知前附表。

3、资金来源

见本须知前附表。

4、踏勘现场：

参与交易企业应按照交易文件所述，自行对项目工程现场及周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的自身费用由参与交易企业自行承担。经发包人允许，参与交易企业可为踏勘目的进入发包人的项目现场，但参与交易企业不得因此使发包人承担有关的责任和蒙受损失。参与交易企业应承担踏勘现场的责任和风险。

5、发包人向参与交易企业提供的所有数据和资料，是发包人现有的能被参与交易企业利用的资料，发包人对参与交易企业做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6、交易费用

参与交易企业应承担其参与该项目工程交易过程中所涉及的一切费用，不论交易结果如何，发包人将不予承担。

（二）投标文件

7、投标须知

7.1、投标单位必须具备合格的营业执照、有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

7.2、投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

7.3、投标单位对交易条款必须书面确认，并承诺中标后不将工程转包、分包，特殊工程分包须经甲方书面同意后方可实施。

7.4、投标文件中须包括

（1）法定代表人身份证明书；

（2）法定代表人授权委托书（委托代理人必须是本项目的项目经理）；

（3）诚信承诺书；

（4）投标报价表；

（5）企业资质证书副本、企业营业执照副本、企业安全生产许可证、拟派驻本项目的注册建造师注册证书、身份证和安全生产考核合格B证复印件加盖公章。

7.5、投标文件的装订及密封

（1）投标文件一份正本，二份副本，应使用 A4 纸打印，分别装订成册，正本和副本用一个密封袋密封。投标文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。投标书封面加盖投标单位公章和法定代表人印章，标书内容均逐页加盖投标单位公章；

（2）密封袋上应写明招标人名称、项目名称、投标单位名称并加盖投标单位公章，密封袋的封口处加盖投标单位公章。

（三）交易担保

8、交易担保

本项目不收取交易保证金

（四）资格审核

9、资格审核

9.1对参与的企业进行审核情况登记

9.2审核资料

审 核 表

审核因素		审核标准
资格评审	1、参与交易企业资质	必须符合交易文件要求
	2、参与交易企业经营范围	必须符合交易文件要求
	3、参与交易企业证件	营业执照、资质证书、安全生产许可证合格有效
	4、参与交易企业建造师	必须符合交易文件要求
	5、法定代表人或授权委托人身份证	必须符合交易文件要求
响应性评审	1、工期	符合交易文件中规定
	2、交易有效期	符合交易文件中规定

说明：

（1）根据审核要求判断每项审核内容是否合格，在审核内容后面用“√”表示“通过”。

（2）资格审核合格标准：必须同时通过，否则为不合格。

（3）查验时，未按要求提供的一律作废标处理。交易企业未提交以上资料查验或经查验不合格的企业将不参与报价评审。

9.3对承包候选人所提供的有关证件，若发现有弄虚作假行为，取消成交资格，并给予不良行为记录。

9.4成交承包人若无故放弃成交资格或被举报发现有违规行为，或资料弄虚作假，或有挂靠、围标、串标等行为，经查实后由发包人取消成交资格，并给予不良行为记录；给发包人造成损失的，成交承包人还应对损失部分予以赔偿。

9.5承包候选人或拟派项目经理有下列失信情形之一的，不得定为成交承包人：

9.5.1、****法院列为失信被执行人的；

9.5.2、****检察院列入行贿犯罪记录的；

9.5.3、交易公告约定的其他失信行为。

（五）评标办法

10、总则

根据有关法律、法规规定，为维护建设工程招标、评标、定标工作的公正性、科学性，使评标、定标工作规范化，更具有透明度和可操作性，现制定本评标细则。

11、评标程序

11.1、招标人设定的控制价为：人民币（大写）：贰拾捌万陆仟陆佰贰拾元贰角捌分（￥286620.28元）。超过控制价的投标报价为无效报价，该标按废标处理。

11.2、评标标底=预算控制价×（1-下浮期望值系数N）

下浮期望值系数N=（N1+N2+N3）÷3

11.3、招标人的最终标底价在控制价基础上按系数下调。系数分别为3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%、8%共十一个分值，由相关人员（投标单位代表1人、业主代表1人、代理机构1人）在开标现场各随机抽取一个（抽取后的数不再进行二次抽取），作为下浮系数N。标书代写

11.4、上述两项数值计算均保留小数点后两位，自第三位四舍五入。（N数值在百分位后保留两位小数，即该值形如：*.**%）

11.5、举例说明：假如抽取的N1、N2、N3数值为：3%、5.5%、7%，计算下浮期望值系数N=（3%+5.5%+7%）÷3=5.17%=0.0517；以此计算的评标标底=（286620.28-5000）×（1－0.0517）+5000=（286620.28-5000）×0.9483+5000=272060.51元。

12、定标

12.1、开标结束，取投标人的投标报价最接近评标标底值的前3家投标人进行符合性评审。通过符合评审的投标人的投标报价与评标标底相比，差值（绝对值）最接近评标标****一中标候选人；次接近评标标底值的投标人为第二中标候选人，以此类推，推荐三家中标候选人。标书代写

12.2、中标人：第一中标候选人为本工程项目的中标人，中标人如果无正当理由放弃中标资格，应当承担相应的法律责任。

12.3、第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照交易文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人名****一中标候选人为中标人。

12.4、若出现两个或两个以上投标单位报价与评标标底差的绝对值相等：

①当报价不相同时，取低报价的为中标人；

②当有投标单位报价相同时，则采用随机抽签的方式，由招标人现场抽签确定中标候选人排序。

③若第一名报价相同时，将报价相同的投标单位名称分别写在同样大小的纸张上并经投标人签字确认，由招标人员或现场工作人员在现场报价相同的投标单位面前分别折叠同样大小，经投标单位确认无误后放入抽签箱内（此过程招标人回避），招标人从抽签箱中第一次抽****一中标候选人，第二次抽中的投标单位为第二中标候选人，以此类推。

④公开评议，评出结果，按评标原则确定中标单位，并当场宣布中标结果。

13、若投标人的报价均超出有效报价范围，则招标无效，招标人将重新组织招标。

14、附则

14.1、对投标单位所提供的有关证件，若发现有弄虚作假行为，一律当废标处理。

14.2、未尽事宜参照有关法律法规。

14.3、评委会评标过程中出现多种解释时，由招标人负责解释。

14.4、答疑文件和补充通知均具有与交易文件同等法律效力。

14.5、本交易文件由招标人负责解释。

（六）履约担保

15、履约担保

15.1、履约保证金：履约保证金为成交价的2%。

15.2、成交企业在项目中标后，须3日内缴纳履约保证金，领取成交通知书。

15.3、履约保证金的返还原则：待工程竣工验收合格并扣除违约金（如有）后一次性返还（不计利息）。

15.4、成交企业凭履约保证金缴纳凭证、成交通知书与招标人签订施工合同。

第三章 合同价款和主要条款

16、成交企业应当在成交通知书发出之日起5日内与发包人签订合同

17、合同价款

17.1、本项目合同价格形式为：固定总价合同。总价包含的风险范围包括但不限于：人工市场价、材料费及机械费的市场价格变化；除政策性调整、不可抗力以外的其他风险。除经批准的设计变更、经济签证外，其他工程造价增减均不予签证计价。

17.1.1.除非合同另有规定，项目成交价均已包括了为实施和完成合同所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

17.2、综合单价调整

17.2.1新增项目综合单价的确定：因非承包人原因的工程变更引起增加新的工程项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

17.2.1.1控制价预算中已有适用的综合单价，按相应的子目综合单价减去实际下浮金额进行确定；

17.2.1.2控制价预算中有类似的综合单价，参照类似综合单价减去实际下浮金额确定；

17.2.1.3控制价中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行；

17.2.2清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，仅就变更部分调整其综合单价。

17.2.3措施项目变动引起合同价款的调整：

17.2.3.1由于承包人原因改变施工技术措施，造成价格变动的，措施费不作调整；

17.2.3.2因非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，影响施工组织设计或施工方案变更时造成措施费发生变化时，应及时办理签证手续：

（a）原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；

（b）原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。

18、请各参与交易企业对照本工程图纸和工程量清单预算表，在开标前自行核算工程量，如有异议，应在开标前书面提出。发包人对交易企业的书面异议应当进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%以内（含±3%）的，发包人可不予调整工程量。交易企业在规定时间内未对工程量清单提出异议的，确定成交企业后，发包人不接受成交企业对工程量清单校对调整。成交企业应当按照成交价完成交易文件和项目需求规定的所有工程项目。标书代写

19、所有工程保险费用均由成交企业承担。

20、本工程以施工现场实际发生工程量据实结算。工程完工验收合格且办理完备案手续后，付至合同价的70%，竣工结算结束后付至结算价100%。

21、因成交承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期一天，承包人支付发包人合同价款的千分之二的违约金；违约金最高限额为合同价款的10%。延期1个月以上的，发包人有权解除合同并追究连带损失。

22.工程隐蔽部位覆盖前的检查

22.1经成交承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，成交承包人应通知监理人（或发包人，下同）在约定的期限内检查。监理人应按时到场检查。监理人未到场检查的，除监理人另有指示外，成交承包人可自行完成覆盖工作。无论监理人是否到场检查，对已覆盖的工程隐蔽部位，监理人可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，成交承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付成交承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。

22.2成交承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示成交承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

23、分包规定：成交承包人不得在成交后将工程整体转包或肢解分包给其他施工单位。一经发现，发包人有权取消合同，履约保证金不予退还，并追偿其他相关损失。

24、成交承包人应按照与本工程施工和施工安全相关的国家现行的各专业工程施工及验收规范、建设工程质量检验评定标准、有关的技术标准以及施工图所示的有关图集、标准进行施工。

25、合同双方必须严格按照交易文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。发包人和成交承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26、其他未尽事宜，在合同中约定。

27、本交易文件解释权归发包人。

工程量清单另附

合同协议书格式：

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

制定

住 房 城 乡 建 议 部

****总局

合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就 ****大队义津中队办公楼维修改造项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：****大队义津中队办公楼维修改造项目 。

2.工程地点： 。

3.资金来源： 。

4.工程内容： 详见施工图纸及工程量清单中所载明内容 。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 《工程施工质量验收规范》的合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (￥ 元)；其中：暂列金额人民币（大写） (￥ 元)。

2.合同价格形式： 总价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录（若有）；

（3）专用合同条款及其附件（若有）；

（4）通用合同条款（若有）；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人进场人员须与发包人签订保密协议并提供无犯罪记录证明。

八、结算及付款方式

1、付款方式：本工程以施工现场实际发生工程量据实结算。工程完工验收合格且办理完备案手续后，付至合同价的70%，竣工结算结束后付至结算价100%。

2、工程缺陷期为两年；工程保修期为自竣工验收之日起两年。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，甲乙双方各执 叁 份，均具有同等法律效力。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

附件：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就_______________（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3. 装修工程为2年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7. 其他项目保修期限约定如下：保温工程5年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

地 址： 地 址：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：

附件：廉政协议

廉政协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和**省廉政建设的规定， （以下称甲方）与 （以下称乙方），特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民**国反不正当竞争法》、****管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、****检察院、****法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行 的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他**单位。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按 专项纪检监察工作组（如有）要求开展相关工作。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，****机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方投诉联系部门： ，联系电话： 。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还；

2. 追究乙方其他违约责任；

3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；

4. 乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条 本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或 法定代表人或

授权代表： (职务) 授权代表： (职务)

姓名： 姓名：

签字： 签字：

廉政监督联系人 廉政监督联系人

姓名： 姓名：

签字： 签字：

电话： 电话：

地址： 地址：

日期： 日期：

附件：安全生产合同

安全生产合同

为在 （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民**国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人****管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特**全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造**全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式 份，副本 份，合同双方各执正本—份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日 年 月 日

附件：项目经理质量终身责任制承诺

项目经理质量终身责任制承诺

致：（招标人）

本人作为施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：

一、在取得施工许可证后进行施工。

二、严格执行施工规范及标准。

三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。

四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。

五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。

六、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。

七、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。

八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。

九、履行其他法律法规规定的职责。

项目经理： （签字）

日 期： 年 月 日

附件：保密协议书

保密协议书

甲方：

乙方：

鉴******局****中队办公楼维修改造项目施工任务，为确保工程施工期间相关工作内容、技术资料、施工进度等信息的保密性，根据“谁主管、谁负责”、“谁使用、谁负责”的管理责任制，经协商一致，甲乙双方特制定本保密协议。协议内容如下：

第一条 本协议所指的保密内容包括但不限于：

1、工程施工方案、设计图纸、技术参数等技术资料；

2、工程进度计划、施工日志、质量检查记录等管理资料；

3、甲方提供的任何与工程相关的内部信息；

4、项目施工过程中任何与甲方业务有关的未公开信息；

5、经甲乙双方在工作过程中确认的需要保密的其他信息。

第二条 乙方对其管辖范围内的工程项目人员负有管理及监督的义务。其义务包括：

1、对由乙方申领、采购或甲方配置的材料设备及现场环境的管理；

2、与下属工作人员签订保密协议并交甲方备案，敦促工作人员履行保密职责；

3、承担下属工作人员在职和离职期间失泄密责任；

4、其他甲方规定或甲乙双方约定的义务。

第三条 乙方及其下属工作人员不得向任何其他第三方透露或泄露上述信息，如乙方违反本协议约定，泄露或不当使用保密内容，应承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

第四条 ****管所有包含保密内容的文件、资料、电子数据等，防止泄露或遗失。如出现信息泄漏事件，乙方应查找泄密源头。

第五条 本协议自签订之日起生效，有效期叁年。到期后由甲、乙双方协商续签。

第六条 本协议未尽事宜，甲乙双方可另行约定。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：

甲方代表人（签字）： 乙方代表人（签字）：

年 月 日 年 月 日

密封袋封面格式

投 标 文 件

招 标 人：

项目名称：

投 标 人： （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

投 标 人： （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

联系人姓名： （参加开标人员姓名）标书代写

联系方式： （参加开标人员手机号码）标书代写

地址： （必填，公司所在地详细地址）

日 期： 年 月 日

附件1

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别：

年 龄： 职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人名称： （盖公章）

日 期： 年 月 日

附：法定代表人身份证复印件

附件2

二、授权委托书（如有授权）

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （投标人名称）的 ****公司的合法代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字） 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

投标人名称： （盖公章） 联系方式：

法定代表人： （签字或盖章） 联系方式：

授权委托日期： 年 月 日

注：法定代表人签署投标文件并到交易现场则无需提供授权委托书，提供法定代表人身份证明书即可。

附：被授权人身份证复印件

附件3

三、诚信承诺书

致： （招标单位）：

我单位本着诚实、信用的原则，决定参加贵方组织的 （项目名称）公开交易，我方授权 （姓名和职务）代表我方 （投标人名称）全权处理本项目的有关事宜。并作如下承诺：

1、确保提供的一切材料均为真实、合法、有效。

2、完全响应《 交易文件》，若我方成为成交单位，承诺承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

3、我方已详细阅读和确认交易文件及有关要求，严格按照工程量清单和设计图纸、施工规范等相关规定要求执行。

4、若我方成为成交单位，我方保证按交易文件规定的工期和业主要求，如期开工、竣工并移交整个工程。

5、若我方成为成交单位，我方保证在施工过程中不发生转包、主体分包行为。

6、若我方成为成交单位，我方保证工程质量达到交易文件规定标准。

7、若我方成为成交单位，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于施工规定和承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

8、若我方成为成交单位，我方保证在规定的时间内签订合同并及时进场施工，项目负责人按要求进驻现场，认真履行合同和其他各项承诺。

9、若我方成为成交单位，我方保证在规定时间内按交易文件规定的方式、金额向项目单位提交履约担保。

10、我公司负责人与发包人班子成员没有任何近亲属关系；****机关和事业单位领导干部没有任何近亲属关系。

11、交易有效期：投标文件提交截止时间后: 天内有效。标书代写

拟派本工程项目经理（建造师） 无在建工程。

以上承诺，如有违反，我单位自愿承担一切后果和经济责任。

投标人名称： （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

附件4

四、投标报价表

投标人名称： （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

附件5

五、资格审查资料

1、企业资质证书副本；

2、企业法人营业执照副本；

3、企业安全生产许可证；

4、注册建造师注册证书复印件和身份证复印件；

5、注册建造师安全生产考核合格证复印件；

6、投标人根据交易文件认为需要提供的资料。

上述资料为复印件并加盖投标单位公章。