内蒙古天河水务有限公司供水管网提升改造工程测绘项目询比采购文件

****

供水管网提升改造工程测绘项目

询比采购文件

****供水管网提升改造工程测绘项目已具备采购条件，现公开邀请供应商参加询比采购活动。

一、采购项目简介

（一）采购项目名称

****供水管网提升改造工程测绘项目。

（二） 采购项目概况

********水厂一期供水管网提升改造工程、****处理厂测绘项目位于**鄂尔多****工业园区。****水厂一期供水管网提****净水厂至易高化工北侧段，测绘范围为现状DN800****中心线两侧各20m范围内，全长约5.3km；****处理厂测绘范****处理厂院内所有现状。

（三） 成交供应商数量：1家。

二、采购范围及相关要求

（一）采购范围及要求

见合同附件：测绘和地勘要求

（二）采购服务期限

自合同签订之日起15日（出具成果文件）。

（三）采购服务地点

**大路新区。

三、供应商资格要求

（一）供应商应依法设立且满足如下要求

1.供应商为中华人民**国境内注册的法人或其他组织，持有有效的营业执照；

2.具备工程测绘资质；

（二）供应商不得存在下列情形之一

1.处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

2.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

3.与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

4.与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

5.被依法暂停或者取消投标资格；

6.在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行****机关出具的有关法律文书为准）；

7.被****总局在国家企业信用信息公示系统（http://www.****.cn）中列入严重违法失信企业名单；

8.****法院“信用中国”网站（www.****.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（以评审当日“信用中国”网站查询结果为准）；

9.存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

10.法律法规规定的其他情形。

（三）本次询比不接受联合体响应。

四、供应商须知

供应商应在认真阅读并完全理解本询比采购文件相关内容后进行报价。

（一）响应文件组成

1.响应函（附件一）；

2.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（附件二）；

3.报价明细表（附件三）；

4.资格审查资料（包括但不限于：营业执照复印件、资质证书复印件等，均需加盖单位公章）（附件四）；

5.其他资料（附件五）。

（二）最高限价

总价人民币（大写）壹拾伍万元整（小写：￥150000.00 元）。最高限价为含税价，超过最高限价的，评审小组将否决其响应。

（三）报价的其他要求

1.本项目响应报价和成交后结算一律采用人民币；

2.不允许任一供应商对同一采购项目提出两个或两个以上不同的响应报价（修正报价除外）。

（四）本项目报价为全费用综合报价

包括本采购项目所需的所有费用，包含且不限于人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、安全文明施工费、利润、规费、税金、风险费用、工程量偏差费等。。

（五）响应文件份数及电子版要求

纸质密封响应文件2份，并提供电子版响应文件1份（U 盘，报价文件签字盖章版）。

（六） 项目费用结算与支付

合同工程履约完成，测绘成果文件及报告出具后支付合同价50%，经发包人委托的设计单位等使用完成无缺陷和质量问题后，发包人支付承包人剩余合同价。

（七）提示

1.未按规定要求报价的，视为无效报价，采购人不承担后续责任；

2.评审过程中若发现围标串标行为或报价明显高于/低于市场合理价格的，视为无效报价，无需向供应商作解释；

3.响应文件有效期不低于30天。

（八）响应异常处理

若递交响应文件的供应商或符合资格审查要求的供应商仅有2家时，转为与其谈判采购；仅有1家时需根据潜在供应商资质、业绩、以往履约表现等进行综合论证，根据论证结果可采取以下方式处理：

1.转为直接采购并完成直接采购相应后续程序；

2.终止本次询比重新组织采购并发布采购公告。

（九）评审办法

采用经评审的最低价法评审，按照有效报价由低到高的顺序推荐候选成交供应商。

五、采购报价文件的递交

（一）报价文件形式

报价文件一式两份并提供电子版，报价文件需要密封且必须牢固装订成册，不接受活页夹、长尾夹、回形针等临时或易散开的固定方式。未按要求装订的文件，采购方视为无效报价。

供应商应在报价文件接收截止时间前密封邮寄递交，邮寄地址：****市**大路****公司（邮寄过程中的丢失、延误等风险由供应商自行承担）。

（二）封套上应载明的信息

1.供应商名称；

2.供应商地址；

3.项目名称：****供水管网提升改造工程测绘项目报价文件；

4.在____年____月____日____时____分前不得开启。

（三）报价文件接收截止时间：2026年4月29日17时00分。

六、合同模板

建设工程勘察/测绘合同

工 程 名 称： ****供水管网提升改造工程测绘项目

工 程 地 点： 薛家湾镇大路新区

合 同 编 号：

证 书 等 级：

发 包 人： ****

承 包 人：

签 订 日 期： 年 月 日

发包人 ****

承包人

根据《中华人民**国民法典》及有关法律之规定，经发包人、承包人双方协商一致，特就承包人承担发包人****供水管网提升改造工程测绘项目详勘及测绘服务事宜，签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工程名称： ****供水管网提升改造工程测绘项目

1.2工程建设地点： 薛家湾镇大路新区

1.3工程规模、特征： 管网工程、厂区工程

1.4工程勘察、测绘任务委托文号、日期： 年 月 日

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：

1.5.1为建筑物单体施工图设计提供岩土工程地质依据

1.5.2执行国家有关岩土工程勘察规范和当地规程

1.5.3满足设计委托书要求

1.5.4预计勘察工作量： 见附件。

1.7工程测绘任务（内容）与技术要求：

1.7.1 依据《市政工程测量规范》（CJJ 56-2012）、《管线测量成果质量检验技术规程》（CH/T 1033-2014）、《工程测量规范》（GB 50026）、《测绘成果质量检查与验收规范》（GB/T 24356）等规范有关要求

1.7.2 其他国家及地区标准规范

1.7.3预计测绘测量工作量： 见报价表。

第二条：发包人应及时按照承包人提出的资料清单向承包人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察、测绘许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察、测绘任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察、测绘工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察、测绘工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5根据承包人提供的资料清单，发包人不能提供的资料，由承包人收集。

第三条：3.1承包人应按照发包人对成果资料质量和数量的要求，按约定时间向发包人提交验收合格的成果报告及全过程性资料，且相关报告需****政府部门审核要求。

3.2本合同项下成果报告数量不少于四份，并按照发包人要求予以调整完善。

3.3承包人应当对勘察、测绘后期服务工作负责，组织相关技术人员及时解决工程设计和施工中与勘察、测绘工作有关的问题；组织参与施工验槽；组织技术人员参加工程竣工验收，验收合格后在相关验收文件上签字，组织技术人员参与相关工程质量安全事故分析，并对因勘察、测绘原因造成的质量安全事故，提出与勘察、测绘工作有关的技术处理措施。

第四条：开工及提交勘察、测绘成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察、测绘成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于 年 月 日施工， 年 月 日提交勘察成果资料，由于发包人或承包人的原因未能按期开工或提交成果报告及资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2本工程的测绘工作定于 年 月 日施工， 年 月 日提交测绘成果资料，由于发包人或承包人的原因未能按期开工或提交成果报告及资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.3勘察、测绘工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非承包人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准 预算包干 计取费用；测绘费用根据财政部、国家测绘局关于印发《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知（财建【2009】17号）计取费用，或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。

4.2.2本工程勘察、测绘费预算为：含税总价 元 （大写： ），不含税金额为 元，增值税额（税率 %） 元 。

4.2.3 合同形式：固定总价包干。

4.2.4价款结算与支付：合同工程履约完成，测绘成果文件及报告出具后支付合同价50%，经发包人委托的设计单位等使用完成无缺陷和质量问题后，发包人支付承包人剩余合同价。

第五条：发包人、承包人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向承包人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察、测绘工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），承包人应尽合理审慎注意义务，从专业角度出发开展工作，承包人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由承包人承担民事责任，非因发包人原因引发的事故，不应归责于发包人。

5.1.3发包人应及时为承包人提供并解决勘察、测绘现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），承包人应全面协助发包人处理上述工作。

5.1.4若勘察、测绘现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护。

5.1.5工程勘察、测绘前，若发包人负责提供材料的，应根据承包人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与承包人的人员一起验收。

5.1.6勘察、测绘过程中的经发包人确认无异议的工作内容实质变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察、测绘费。否则，承包人不得随意提出变更并索请费用。

5.1.7承包人的工作人员必要的生产、生活条件，发包人原则上不负责承担该费用，本合同总额已包含相关全部费用。

5.1.8由于发包人原因造成承包人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察、测绘成果资料）时，发包人应按每提前一天向承包人支付 零 元计算加班费。

5.1.9发包人应保护承包人的投标书、勘察测绘方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。承包人也应对服务过程掌握的与发包人相关的一切资料，提供严格的保密措施，否则发包人有权按照合同总额的百分之三十追究承包人的违约责任。

5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2承包人责任

5.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察、测绘，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察、测绘成果资料，并对其负责。

5.2.2由于承包人提供的勘察、测绘成果资料经发包人或相关部门验收质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到验收合格标准；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部勘察、测绘费用；或因勘察、测绘质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察、测绘费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、承包人商定为实际损失的 100 %。

5.2.3在工程勘察、测绘前，提出勘察、测绘纲要或勘察、测绘组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察、测绘过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察、测绘工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的承包人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。

第六条：违约责任

6.1由于发包人未给承包人提供必要工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人同意按实际工日顺延。

6.2由于承包人原因造成勘察、测绘成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察、测绘费用由承包人承担，且发包人有权按照合同总额的百分之三十追究承包人的违约责任。

6.3合同履行期间，由于发包人要求解除合同时，承包人未进行勘察、测绘工作的，应退还发包人已付定金；已进行勘察、测绘工作的，按实际工作量核算勘察、测绘费。

6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察、测绘费，每超过一日，应偿付未支付勘察、测绘费的千分之一逾期违约金。

6.5由于承包人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察、测绘成果资料，每超过一日，应按照合同总额的千分之一计算逾期违约金。

6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；承包人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议书与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项：

第九条：本合同发生争议，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意由 发包人所在地 法院起诉。

第十条：本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，****商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

第十一条 本合同一式 陆份，发包人 叁 份，承包人 叁份。

附件：测绘和地勘要求

（以下无正文）

发包人： 承包人：

（盖章） （盖章）

法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）

住 所： 住 所：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

附件：

测绘和地勘要求

****水厂一期供水管网提升改造工程

1、测绘要求

（1）测绘范围

****水厂 → 易高化工北侧段，现状DN800 ****中心线两侧各 20m范围内。

测绘范围示意图

（2）测绘比例尺

1:500 地形图。

（3）特别标注内容

沿线现状DN600、DN800、DN1000管道的所有阀门井、排气阀井、排泥阀井等。

每座井的平面位置、井内管顶高程/埋深。

现状道路、建筑物、构筑物、绿化、电力通信杆线、沟渠、河道、现状其他管线。

2、工程地质勘察要求

（1）勘察范围

与测绘范围一致。

（2）勘探点布置

横穿道路段（新区南路、锦园南路）：道路两侧均布置勘探孔，孔深12m。

其余路段：沿管线走向每 150m 布置 1 个勘探孔，孔深8m

（****处理厂

1、测绘范围

****处理厂内，**水务办公楼及周边区域。

测绘范围应涵盖：

厂区全部建（构）筑物、道路、绿化带、围墙；

主要生产设备、管道支架、地沟、检查井等附属设施；

地下管线（给水、排水、电力、通信、燃气等）走向与节点；

场地高程变化特征点（坡顶、坡脚、集水井等）。

测绘范围示意图

2、测绘比例尺

1:500 地形图。

3、特别标注内容

（1）道路范围内现状各类井盖、雨水口。

（2）主要道路边的行道树、草坪（或裸露土地）等。

（三）综合要求

测绘成果文件资料完整、数据准确、格式规范、数学精度和地理一致，且符合《管线测量成果质量检验技术规程》（CH/T 1033-2014）、《工程测量规范》（GB 50026）、《测绘成果质量检查与验收规范》（GB/T 24356）有关要求。

1、资料完整性要求

提交的成果文件必须齐全，涵盖以下内容：

(1) 项目合同书、技术设计书及技术总结

(2) 控制测量原始记录、平差计算报告

(3) 明显点与隐蔽点探测手簿、开挖验证记录

(4) 专业与综合管线图（纸质与电子版含CAD版本）

(5) 数据库文件（点、线表结构完整）

(6) 仪器检定证书、检查报告、验收报告等质量过程文档

2、数据准确性与数学精度

(1) 平面位置精度：隐蔽管线点平面位置中误差应小于限差的1/2，限差按公式 δts = 0.1×Σh/n 计算（h为埋深，单位cm）。

(2) 埋深精度：重复探测埋深中误差不得超过±2.5cm，限差为±5cm。

(3) 高程测量精度：检测点高程中误差应≤±3cm。

(4) 间距精度：管线与建筑物、道路中心线等间距中误差应≤图上±0.5mm。

(5) 平面位置精度：

① 建筑物角点、****中心点平面位置中误差应≤±5cm（困难地区可放宽至±7cm）。

② 控制点间边长相对误差不低于1/10000。

③ 高程精度：

④ 高程控制点高程中误差≤±2cm，厂区地形点高程中误差≤±5cm。

3、格式与结构规范性

(1) 成果图件须符合《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61 要求，图层分层清晰、符号使用统一；

(2) 数据库结构应与技术设计一致，字段命名规范，属性信息完整（如管径、材质、权属单位、压力等级等）；

(3) 电子数据应提供标准格式（如DWG、SHP、MDB），并附元数据说明。

4、地理表示正确性

(1) 管线走向、连接关系、附属设施（阀门、检查井等）位置应与实地一致；

接边处图幅应无缝拼接，避免错位或断线；

七、采购联系人及电话

联系人：高露萁

电话：131****1777

****

2026年4月24日

附件一：

一、响应函

****：

1.我方已仔细研究了《项目名称》的全部内容，愿意以含税总价人民币（大写）________________（小写：￥______元，其中不含税价为： ；其中增值税税率为：__%）的报价，服务期限：______，完成本项目相关服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函（附件一）；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（附件二）；

（3）报价明细表（附件三）；

（4）资格审查资料（附件四）；

（5）其他资料（附件五）。

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3.我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

4.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交结果公示通知后，在规定期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在本采购文件第三条第二款中规定的供应商不得存在的情形。

6.（其他补充说明）：____________________

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或其授权的代理人： （签字或盖章）

地址：

电话：

____年____月____日

附件二：

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名） 为我方代理人，联系电话 。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 身份证号码：

职务： 系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

（须附“法定代表人”及“委托代理人”身份证复印件或扫描件）

附件三：

三、报价明细表

一、报价说明

（一）本报价表应与采购文件中的 “供应商须知”“采购范围及相关要求” 等内容一并参照阅读；

（二）包括本采购项目所需的相关费用，包含运输、装卸、处置、人工、保险、税费、五联单办理等与之相关的所有费用。

（三）除本合同另有规定外，响应报价在合同有效期内固定不变。

二、报价清单

****水管网提升改造工程测绘项目报价表

（单位：人民币/元）

供应商： （盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人： （签字或盖章）

____年____月____日

附件四：

四、 资格审查资料

附件五：

五、其他资料