中国电建西北院吐哈油田吐鲁番鄯善东100万千瓦光伏发电项目EPC总承包工程项目项目吐哈油田吐鲁番鄯善东100万千瓦光伏发电项目三、四、五标段EPC总承包项目（三标段）建安工程2标段采购项目公开谈判采购公告

谈判公告

吐哈油田****东100万千瓦光伏发电项目三、四、五标段EPC总承包项目(三标段）**工程2标段施工专业分包谈判采购公告

采购编号：****

1.采购条件

吐哈油田****东100万千瓦光伏发电项目三、四、五标段EPC总承包项目(三标段）项目已批准建设，项目建设单位为****，资金已落实。本次****集团****研究院有限公司，目前已具备采购条件，****油田****东100万千瓦光伏发电项目三、四、五标段EPC总承包项目(三标段）**工程2标段施工专业分包进行公开谈判采购。

该项目资金已落实，具备采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

建设地点位于**维吾尔自治区****车站镇。

2.2 工程概况及标段概况

吐哈油田****东100万千瓦光伏发电项目三、四、五标段EPC总承包项目(三标段）位于**维吾尔自治区（自治区、直辖市）****车站镇，交通较为便利，****电站对外交通运输要求。拟建场址地貌单元较单一，光伏项目区域内地貌单元为山前冲洪积倾斜**的中上部，地貌单元较为单一，多呈戈壁荒滩景观。场地地形较为平坦、开阔，地势大致由北向南倾斜，地面海拔高程在630.0~717.0m(1985国家高程基准)，地面坡度约5.5%。

****电站1座，安装****476块N型620峰瓦系列单晶硅双面双玻光伏组件（固定支架安装、安装倾角38°)，2693 台 300 千瓦和600台320千瓦组串式逆变器；**208个4.8兆瓦＋1个1.5兆瓦光伏子阵，**208台4.8兆伏安箱变＋1台1.5兆伏安箱变。

**集电线路，总长度 238.5 千米，其中双回路架空线路部分3.2千米，四回路架空线路部分29.8千米，穿越高压线路直埋电缆 0.5千米，光伏区直埋电缆线路长205千米。

本****油田****东100万千瓦光伏发电项目三、四、五标段EPC总承包项目(三标段）**工程2标段。

2.3 工期要求

吐哈油田****东100万千瓦光伏发电项目三、四、五标段EPC总承包项目(三标段）**工程2标段计划于2026年5月20日开工，2026年7月 30日前完成主体施工，具备联合调试条件。具体以现场下达的开工令与完工时间要求为准。

2.4 质量要求

吐哈油田****东100万千瓦光伏发电项目三、四、五标段EPC总承包项目(三标段）**工程2标段质量要求：

（1）不发生一般及以上质量事故，工程质量为优良等级并符合达标投产要求；

（2）有效控制建设工程质量通病，观感质量及施工工艺达到国内先进水平；

（3）施工要求的质量标准：符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范，工程质量评**论为合格；达到国家或电力行业合格标准，建设国家先进示范项目，满足发包人企业标准、电网公司、国家能源局达标投产考核和竣工验收考核标准，争创国家优质工程。

2.5 采购范围

本****油田****东100万千瓦光伏发电项目三、四、五标段EPC总承包项目(三标段）**工程2标段

本标承包范围包括（但不限于）：负责所承建光伏场区内5#-44#子阵范围内20个子阵及光伏区配套的35kV直埋电缆及架空导线施工（直流测装机容量约113.50MWp，具体子阵范围根据现场布置图现场划分）的所有建构筑工程、设备及安装工程施工（防洪工程除外）。设备材料的催交、运输、接车、卸车、倒运、接货验收、仓储保管等均由承包人负责，包括但不限于光伏组件、逆变器、箱变、支架、电缆等的仓储、二次倒运及牵引等工作，含人工及机械等全部费用；负责将现场安装剩下的设备(包括光伏组件、逆变器、 箱变等设备及材料)包装物清理、回收及处置；负责所有材料的到场验收工作等。包括且不限于本标段临设建设、设备基础施工、场区道路施工、围栏施工、安眼工程、设备安装等。具体主要工作有：光伏支架基础施工与支架安装、光伏组件安装、配套箱变基础施工与箱变安装、逆变器安装、设备间接线、及配套接地系统、电力电缆、土建、道路、围栏、特种机械设备调遣、通讯、视频监控等内容的施工作业。负责项目管理、数字化交付、调试、验收、培训、移交生产、工程质量保修等。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人具有中华人民**国独立法人资格，具有电力工程施工总承包贰级及以上资质，具备能够完成本工作的相关能力；满足国家相关法律法规，包含但不限于《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规；

3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态。提供近3年财务会计报表（2023-2025年）；若无2025年度报表，可提供（2022-2024年）度财务会计报表。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：一级注册建造师资格、建筑企业安全员B证；

（2）项目技术负责人的资格要求：中级以上职称；

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证。

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有类似工程施工业绩1项及以上；

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

3.2.2响应人必须考虑固定场所与人员组建项目部，其中必须健全安全管理、质量管理体系，并成立管理机构。

4.谈判文件的获取

1．凡满足本邀请函规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年4月30日至2026年5月7日17时00分前（**时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.****.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。电子标服务

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共**交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2．本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年5月11日11时30分（**时间），响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。标书代写

投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2.本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

3.各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

4.响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。标书代写

5.响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取招标文件的响应人。

6.中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

6.开标时间、地点

6.1谈判时间：具体时间另行通知

6.2谈判地点：线上谈判

6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.成交人数量

成交人数量：1人。

8.发布公告的媒介

本次公告同时在中国电**光采购网（http://bid.****.cn****集团****研究院有限公司网站（http://www.****.cn）上发布。

9.联系方式

采 购 人：****集团****研究院有限公司

地 址：**省**市**区韦曲街办城南大道18****基地

联 系 人：徐工

电 话：029-****0479

电子邮件：****@nwh.cn

10．监督机构

监督机构：****集团****研究院有限公司

监督电话：029-****0477

11．提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

11.3 如有异****集团****研究院有限公司

联系人：阎工

联系电话：029-****0477

电子邮箱：****@powerchina.cn

****集团****研究院有限公司

2026 年 04月30日