2025年绥滨县忠仁镇蔬菜精深加工项目施工

2025年**县忠仁镇蔬菜精深加工项目施工

1.招标条件
本招标项目 2025年**县忠仁镇蔬菜精深加工项目 已由 ****改革局 以《关于2025年**县忠仁镇蔬菜精深加工项目可行性研究报告的批复》和《关于2025年**县忠仁镇蔬菜精深加工项目可行性研究报告调整报告的批复》 批准建设，招标人为 **** ，建设资金来自 ****水库移民后期扶持资金 ，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称： 2025年**县忠仁镇蔬菜精深加工项目施工
2.2建设地点： **市**县忠仁镇忠仁村
2.3工程规模： 场区建设用地面积:4697m2。总建筑面积1455.32m2，建设内容如下：
1、生产车间1:613.78m2，一层；建筑高度8.65m；
2、冷库:295.31m2，一层；建筑高度8.65m；
3、生产车间2:546.23m2，二层；地下一层:246.23m2，地上一层:300m2；建筑高度4.45m；
4、厂区配套工程及工艺设备。
2.4计划工期：计划开工日期： 2026年6月10日，计划竣工日期：2026年10月10日，总工期： 122 日历天。
2.5招标范围： 包括但不限于施工图纸及工程量清单所包含的全部工作内容。
2.6质量要求： 符合现行工程质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准
2.7标段划分：本项目共分为 1 个标段。
2.8最高投标限价： ****222.88元
3.投标人资格主要要求（详见投标须知）
3.1投标人须是在中华人民**国境内注册的独立法人。
3.2具备有效的营业执照和建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。
3.3具备有效的安全生产许可证。
3.4投标人拟派项目负责人须具备 建筑工程专业二级及以上建造师 执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），符合省级住建部门有关施工现场管理人员配备规定，且未在**省公共**交易网-交易平台处于人员锁定状态和未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理或其他施工管理工作（以投标截止日当日的状态为准）。项目负责人必须是本单位为其缴纳养老保险的在职人员，提供近3个月2026年1月-2026年3月本企业为其缴纳养老保险的证明材料及核查方式，未提供核查方式或核查结果不实的，其投标将被否决（建办市函【2019】92号文件中规定的6类情形人员除外）。 标书代写
3.4.1施工单位项目负责人及施工现场管理人员配备、使用和管理应满足《**省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场人员实名制管理办法》（黑建规〔2026〕3号）文件要求（详见第八章投标文件格式-四）项目管理机构配备承诺书））。根据工程项目建设实际需要和建设单位对工程项目管理的实际要求，承包人需增派本单位驻场和其他相关专业人员，及时完成建设任务。
按照《黑****建设厅关于启用**省工程建设项目施工现场信息化管理平台的通知》(黑建建[2019]8号)要求，使用信息化平台对施工现场进行管理。除法定假日外，项目班子成员，每天签到。
3.5本次招标（□接受/◆不接受）联合体投标。
3.6投标人用于本项目的资质未处于“资质异常状态”。以投标截止日**省建筑市场监管公共服务平台（http://111.****.146:8095/hibsmp/indexController/findIndex）“资质动态核查”专栏上查询的结果为准。 标书代写
3.7信誉要求：
3.7.1投标人、法定代表人及拟派****人民法院在"信用中国"网站（www.****.cn）列入失信被执行人名单的（提供投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图），其投标将被否决。
3.7.2投标人、其法定代表人及其项目经理近3年如有行贿犯罪行为（2023年1月1日至投标截止时间3天前，本次招标所称“行贿犯罪行为”****法院判决书中（以中国裁判文书网http://wenshu.****.cn/公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目负责人犯行贿罪的情形，提供投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图），其投标将被否决。 标书代写
3.8资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同；
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请登录“**省公共**交易网（http://ggzyjyw.****.cn）”点击首页“交易平台”的“会员端”，使用CA锁登录后免费下载本项目招标文件。下载时间为2026年5月13日16时00分至2026年5月20日16时00分（**时间，下同），逾期将不可下载，未下载招标文件的潜在投标人将无法参与本项目投标。
4.2首次参与投标者，需按交易平台的要求进行用户注册、办理数字证书、安装相关驱动等，有关手续请查看“**省公共**交易网”首页“服务指南”中相关文件。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年6月4日 9 时00分，投标人应在投标截止时间前通过**省公共**交易网-交易平台递交电子投标文件。 标书代写
5.2逾期递交的投标文件，招标人不予受理。
6.开标方式 标书代写
6.1本项目为线上开标，投标人无需到达开标现场，投标人自行安装数字证书驱动程序，提前登录**省公共**交易网-交易平台，在招标文件规定的开标时间，进行远程解密、开标。 标书代写
6.2开标时间：2026年6月4日 9 时00分。 标书代写
6.3开标地点：****交易中心（投标人无需到场）。 标书代写
7.发布公告的媒介
本次同时在 **省公共**交易网（https://ggzyjyw.****.cn/）上发布。
8.其他
8.1本项目采用综合评估法，具体评标、定标规则详见招标文件。
8.2潜在投标人或者其他利害关系人对本有异议的，可以在获取招标文件期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复，异议由招标人和招标代理机构受理。
9.有关单位联系方式
招标投标行政监督单位:****服务中心
地址:**县松滨大街东段南侧
电 话：0468-****036

招 标 人：****
地 址：****
联 系 人：齐先生
联系电话：0468-****027

代理机构：****
地 址：****岗区汉水路180号
联 系 人：于兆文、卫晓光
项目负责人：于兆文
电 话：0451-****4713

电子保函方式：

投标人登录后在中选择要投标的项目，点击投标准备，填写相关信息进行确认投标。然后在我的项目中选择相应的项目选择项目流程，选择办理电子保函按钮根据提示进行电子保函办理，并以系统查询到的电子保函作为保证金鉴收的依据。

现金方式：

投标人在交易平台中选择以现金方式提交交易保证金。在线自行****银行，获取参与本次投标的随机子账户，在招标文件规定的保证金提交截止时间之前，以电汇方式将保证金足额汇入**省公共资****银行中（须从投标人基本账户转出）。标书代写

投标保证金的退还：

中标公示结束后，如未收到投标人或行政主管部门关于项目存在投诉的书面通知，由招标人/招标代理机构在交易平台点击保证金退回申请。如收到书面通知，应当暂停投标保证金退还。招标人与中标人签订合同后，应于5日内将合同的主要内容在“**公共**交易网”登记，并及时退还中标人的投标保证金。保证金缴纳及退还时发生的跨行手续费，由投标人承担。具体操作详见“**公共**交易网''中的《服务指南》**省公共**交易平台电子保函-操作手册、**省公共**交易平台工程建设-工作台-投标人操作手册及设投标人操作视频。