郑州客运段复兴号CR400BF型动车组职工教育设备设施购置项目设施建设工程施工总价承包发包公告

**客运段**号CR400BF型动车组职工教育设备设施购置项目设施建设工程施工总价承包发包公告

发包编号：****

**客运段**号CR400BF型动车组职工教育设备设施购置项目设施建设工程，****公司批准建设。****客运段，项目出资比例为100%，发包人为****。项目已具备发包条件，现对该项目施工进行发包。

2.1建设地点：****客运段。

2.2项目概况：**号CR400BF型动车组职工教育设备设施购置。

2.3工期：计划工期40日历天。

2.4标段划分：本次施工发包共分为一个标段，标段号：FXSBSG-1。

3.1 基本要求：竞包人须是依照中华人民**国依法登记、注册的具有独立法人资格的企业或能够独立承担民事责任的其他组织，且满足制造商身份。

3.2资质要求：

3.2.1本次发包要求竞包人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，建筑机电安装工程专业承包贰级或机电工程施工总承包贰级及以上资质，竞包文件中须附同时具备满足两项资质的证明材料并加盖公章。

3.2.2本次发包要求竞包人须具备有效的安全生产许可证，竞包文件中须附证明材料并加盖公章。

3.3人员要求：竞包人拟派项目经理须具备建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，且未在其他在建工程项目任职。

3.4财务要求：在2023年～2025年（近2年）中平均营业收入不应小于72万元；竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金**、银行贷款和信用额度）不应小于30万元。

3.5社会信誉要求：（1）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（2）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前1****法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（3）竞包人及其法人代表和拟派****人民法院列入失信被执行人。

3.6本次发包不接受联合体竞包。

3.7各竞包人均可就上述标段中的 一 （具体数量）个标段竞包。

4.1投标人请于2026年5月15日至2026年5月19日（**时间），登录国铁采购平台（https：//cg.****.cn/）完成注册审核后，下载公告附件（根据附件里方式）获取招标文件。

4.2招标文件每套售价0元，售后不退。

5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为 2026 年6月5日9时 30 分，地标书代写

点为 **市**区升龙天玺一号院1号楼2004室 。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。

本次招标公告同时在国铁采购平台（https：//cg.****.cn/）、中铁物总国际招标平台（https://bids.****.cn/web-zbgs-portal/#/home）上发布。

发 包 人：****

地 址：**市**区二马路80号

联 系 人：李工

电 话：135****6597

发包代理机构：****

地 址：**市**区升龙天玺一号院1号楼2004室

联 系 人：殷**、秦继伟

电 话：132****3996

电子邮件：****@163.com

2026年5月15日