中国电建西北院 中电建新能源横山10万千瓦风电项目道路修复及构筑物拆改工程专业分包公开谈判采购公告

中电建新能源**10万千瓦风电项目道路修复及构筑物拆改工程专业分包

公开谈判采购公告

（采购编号：****

1.采购条件

中电建新能源**10万千瓦风电项目EPC总承包工程已批准建设，项目建设单位为**市**区****公司，资金已落实。本次采购人为****，目前已具备采购条件，现对该项目中电建新能源**10万千瓦风电项目道路修复及构筑物拆改工程施工专业分包进行公开谈判。凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判文件参与本项目公开谈判。

该项目资金已落实，具备采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

**省**市**区；

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：**省****电建新能源**10万千瓦风电项目总装机容量100MW，主要建筑物包括：16台单机容量6.25MW的风力发电机组，以4回35kV集电线路送至配套建设的110kV升压站主变压器35kV侧。**一座110kV升压站，拟以1回110kV线路接入**北330kV变，** 110kV 线路约 26km，最终的接****公司的审查批复意见为准。

标段概况：本标段为中电建新能源**10万千瓦风电项目道路修复及构筑物拆改工程专业分包。

2.3 工期要求

中电建新能源**10万千瓦风电项目道路修复及构筑物拆改工程专业分包，计划开工日期：2026年6月20日（具体以监理下达的开工令为准）。计划于2027年6月30日完成，工期375日历天。

2.4 质量要求

中电建新能源**10万千瓦风电项目道路修复及构筑物拆改工程专业分包 质量要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求；建设过程中不发生一般及以上质量事故；在合同签订后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范、标准及规定，则专业分包人应遵守。采购方鼓励响应方提出更高的质量标准，并在工程中实施。

2.5 采购范围

本次采购工程为中电建新能源**10万千瓦风电项目道路修复及构筑物拆改工程专业分包。

本标承包范围包括（但不限于）：

本标段为中电建新能源**10万千瓦风电项目道路修复及构筑物拆改工程专业分包有关内容，具体包括：

1.施工辅助工程：施工供水水池建设、弃土场浆砌片石挡墙及边沟砌筑、施工区域绿化恢复等全部相关工作。

2.道路修复工程：项目内道路病害处理、路面修复、排水及边坡恢复，满足风机运输通行要求。

3.构筑物拆改工程：通讯线及10kV架空线路拆改；民房/窑洞建筑物拆改；对施工道路沿线桥梁、涵洞、梯坝等构筑物进行加固、修复，包含且不限于基础注浆加固、混凝土补强、增设防护设施、浆砌片石护坡等，满足风机设备运输承载力及安全通行要求；

路灯围栏等障碍物拆改工程，拆除或改造指定区域内路灯、灯杆、基础、道路围栏、护栏等障碍物；

4.上述建（构）筑物及设施拆除后的保管及后续按原位置或设计位置位置重**装或迁移，含基础处理、构件安装、接线调试，拆除及安装过程做好成品保护，恢复设施功能，满足功能要求。

5.上述内容涉及的各项外部协调工作，包括****政府有关的手续办理，与有关权利人及外部组织或人员的协调费用，涉及到的青赔及征地等有关费用。

6.临时工程费、雨季施工费和冬季施工供暖费（含冰雪清理费用）均已含报价中。

7.按照采购人要求完成本标段施工期、运行期施工场区内所需的宣传标语，负责按照要求制作与安装本标段与本工程建设相关的各种临时、永久标志牌费用均已包含在报价中。

8.施工区域、主要干道清扫及文明施工要求（包括路面保洁、洒水等）发生的费用，招标人对工程现场的总体策划和形象宣传而发生的临时设施建设增加的费用等；

9.响应人负责按照建设单位档案管理要求进行搜集、整理工程建设过程中本标段的全部档案资料并负责整理移交、竣工档案验收工作费用均已包含在报价中。

10.全部工作应满足中电建新能源、****政府****公司要求。

11.承包人自行承担的工程施工所需的以下临时工程（包括但不限于）：

（1）施工交通、施工临时住房及办公、供水、临时照明、供电及施工通讯（施工水源、施工用电应按照永临结合方式考虑）；

（2）机械修配、材料加工等附属设施；

（3）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；

（4）生产、生活临时电气设备及安装调试物；

（5）材料堆场、仓库。

本工程在施工期间，若专业分包单位施工进度、质量、安全等方面无法满足项目部及业主要求时，项目部有权将其标段的工作量指派给其他单位进行施工；若遇建设单位投资决策导致项目停建，工程承包人与建设单位EPC总承包合同解除，甲乙双方合同则自行解除。

3.响应人资格要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；响应人必须具有公路路基工程专业承包三级及以上资质，或公路工程施工总承包二级及以上资质，或建筑工程施工总承包三级及以上资质；。

3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近3年财务会计报表（2023-2025年），若无2025年度报表，可提供（2022—2024年）度财务会计报表。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：一级建造师执业资格及建筑企业安全员B证；

（2）项目技术负责人的资格要求：具有二级建造师或中级及以上职称；

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有道路工程或架空线路及建筑物拆装施工业绩2项及以上；

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

3.2.2投标人必须考虑固定场所与人员组建项目部，其中必须健全安全管理、质量管理体系，并成立管理机构，安全管理必须满足《****集团有限公司分包安全管理实施细则》的要求，见招标文件合同范本附件I。

4.谈判采购文件的获取

1.凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年05月22日至2026年05月26日17时00分前（**时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.****.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。电子标服务

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共**交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2026 年 05月29日 11时 00分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。加急标书代写

投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2.本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

4.响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。加急标书代写

5.响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的响应人。

6.中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

6.开标时间、地点

6.1谈判时间（预计）：具体时间另行通知。

6.2谈判地点：线上谈判。

6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.发布公告的媒介

本次谈判公告在中国电**光采购网（https://bid.****.cn****集团****研究院有限公司网站（http：//www.****.cn）上同时发布。

8.成交人数量

成交人数量:1人

9.联系方式

采 购 人：****

地 址：**省**市**区韦曲街办城南大道18****基地

联 系 人： 徐工

电 话：029-****0479

电子邮件：****@nwh.cn

10.监督机构

监督机构：****集团****研究院有限公司

监督电话029-****10477

11.提出异议的渠道和方式

如有异****集团****研究院有限公司。

联系人：阎工

联系电话：029-****0477

电子邮箱：****@powerchina.cn

请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

****

2026年 05 月 22日