中国电建西北院湖北能源集团南漳清河80MW渔光互补电站项目、34MW/68MWh储能电站项目EPC总承包项目升压站与储能建安劳务采购项目公开谈判采购公告

****集团****80MW****电站项目、34MW/68MWh储能电站项目升压站及储能站土**装和电气工程标劳务分包

公开谈判采购公告

（采购编号：****

1.采购条件

****集团****80MW****电站项目、34MW/68MWh储能电站项目已批准建设，项目建****集团****公司，资金已落实。本次采购人为****，目前已具备采购条件，现****集团****80MW****电站项目、34MW/68MWh储能电站项目升压站及储能站土**装和电气工程标劳务分包进行公开谈判。凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判文件参与本项目公开谈判。

该项目资金已落实，具备采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

**省**市

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：****集团****80MW****电站项目建设地点位于**省********管理区，场址中心地理坐标为N31.727459°，E111.952017°,场址海拔50-100m。计划**一座预制舱式110kV升压站，作为**风电、光伏、储能项目接入点，主变容量为140MVA，本期光伏区交流侧规划装机容量42.5MW，直流侧装机容量53.2714MWp，其中以柔性支架为主容量为47.229MWp，固定支架为补充容量为6.0424MWp。项目附近有G4213、S251经过，对外交通便利。光伏区计划使用750亩，已完成670亩鱼塘租赁。

****集团****34MW/68MWh储能电站位于**风光储一体化110kV升压站，储能电池经就地升压至35kV，通过2回长约60m的35kV电缆接入110kV升压站35kV母线侧，之后以1回110kV线路接入220kV****电站110kV侧。储能电池系统拟采用磷酸铁锂电池，暂定配置6套5MW/10MWh、1套4MW/8MWh。

标段概况：****集团****80MW****电站项目、34MW/68MWh储能电站项目升压站及储能站土**装和电气工程标劳务分包。

2.3 工期要求

****集团****80MW****电站项目、34MW/68MWh储能电站项目升压站及储能站土**装和电气工程标劳务分包，本标段计划开工时间为2026年6月15日，具体以监理下达的开工令为准，计划 2026 年 11 月 30 日前升压站带电。总工期日历天 180 天，具体开工日期以监理下达的开工令为准，但并网节点仍按照2026年11月30日完成，不得拖延。

2.4 质量要求

****集团****80MW****电站项目、34MW/68MWh储能电站项目升压站及储能站土**装和电气工程标劳务分包 质量要求：施工质量满足设计图纸载明的技术规范和标准，本工程质量标准****集团企业标准，达到国家或电力行业质量合格标准（标准有差异的执行高标准），施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求。分项工程合格率100%；建设过程中不发生一般及以上质量事故；在合同签订后，如果国内的规范、技术标准或规定做了重大修改，或颁发新的国家规范、标准及规定，则响应人应遵守。采购方鼓励响应方提出更高的质量标准，并在工程中实施。

2.5 采购范围

本次采****集团****80MW****电站项目、34MW/68MWh储能电站项目升压站及储能站土**装和电气工程标劳务分包

本标承包范围包括（但不限于）：

承包范围具体包括但不限于如下：

****集团****80MW****电站项目、****集团****集团****34MW/68MWh储能电站EPC总承包工程，包括但不限于：除甲供材料外的采购、土建工程施工、设备安装、调试和试验、征租地及地方关系协调、工程检测、沉降观测、工程试运行、土地复垦、生产准备、施工工程资料及竣工资料的编制，移交生产及质保期内的全部工作；以及配合办理水保验收、环保验收、档案验收、设计审查、消防备案等，配合完成涉网试验、并网手续、调度及供电手续、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、不动产权证及施工许可证等工作。

（1）全部设备及材料（不含甲供设备采购、运输）采购、催交、运输、保险、接车、卸车、保管、成品保护、试运行﹑消缺处理，直至移交给的全部工作。另外，标识标牌、电缆沟盖板、电缆标识桩均应定制“中国三峡”Logo，按要求制作。标识标牌、电缆沟盖板、电缆标识桩均应定制“中国三峡”Logo，按要求制作。

（2）110kV升压站及34MW/68MWh储能电站全部设备和材料安装工程，包括但不限于：预制舱、储能成套设备、主变、开关柜、SVG、GIS、接地变、站用变、10kV备用电源、电气二次设备、综合自动化设备、通讯及远动系统、二次安防系统、计量设备、安全稳定装置、通信及远动系统、控制及直流系统、快频响应装置、AGC/AVC设备、照明系统、电子围栏、视频监控、门禁系统、电缆及附件、防火封堵、防雷及设备接地、火灾报警系统、消防及给排水、污水处理、暖通空调等全部设备的安装、调试、试验、试运行、消缺处理至移交给采购人的全部工作；以及****公司集控中心接入（接入集控相关设备及调试由提供），完**全标识及企业文化标牌的制作安装（满足三峡视觉识别及安全标准化要求），设备出厂检查验收（若有）等。站内需接入公共互联网络。

（3）110kV升压站及34MW/68MWh储能电站全部土建施工，包括但不限于：三通一平、地基处理、所有设备基础（预制舱及配套设施、储能设备及其配套设施）、消防及给排水、事故油池、消防废水池、进站道路、站内道路、围墙、大门、水井、绿化、防洪设施、接地、电缆沟、护坡、水土保持及环境保护工程等所有土建工作。

（4）配合完成涉网试验并承担相应费用。

（5）负责材料（包括甲供材料）取样、混凝土试块取样与养护、试样送检，费用均已包含在报价中。

（6）配合办理与项目施工有关的许可和验收手续并承担相应费用，包括但不限于：办理地方施工备案手续、劳动安全与职业健康及环境保护验收手续、安全应急预案的备案手续，环保及水保的监测、监理和评估，防雷、消防设计审查及备案手续，施工图审查手续（若有）负责工程档案验收、文物勘探等；配合办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证和不动产权证。

（7）分包人负责使用临时用地时的协调、临时用地复垦及验收手续办理，负责临时用地范围内坟山迁移、余物清理、杆线迁改、植被恢复等工作并承担费用，负责临时用地范围内林业审批及林木砍伐补偿手续办理等工作并承担费用。分包人施工时超出发包人要求范围的，由分包人自行办理手续并承担补偿费用。

（8）前期已申报永久用地，分包人负责红线内建构筑物、杆塔、坟山迁移，余物清理及因此而需要的相关协调等工作。

（9）储能项目在全部容量成功并网，实现所有设备带电安全稳定运行，通过移交生产验收后，进入质保期，质保期为2年。在移交生产时提供与现场一致的资产移交清单。

（10）本工程以110kV升压站**架的挂线点、35kV高压开关柜及二次盘柜为分界点，从升压站外引入**架的线路或电缆（光缆）及相关引入（连接、熔纤等）工作由送出线路工程承包人负责，承包人负责配合线路的接线工作；本工程甲供****设备厂家负责就位）按车板交货，由设备厂家运输至施工机位现场，承包人负责卸车和存放保管。

（11）招标文件中未列出但是为本标段工程所必需的相关设备、材料、试验检测、施工及协调等均属于本招标范围。对本标段招标范围内，如果某些分项在招标文件中未专门提到，但对于本项目的功能、安全、稳定运行、并网是必不可少的，则这些建筑、设备或服务由采购人承担，其余施工费用由分包人承担。

（12）分包人负责本标段降排水、临时用地、临时道路、线杆电缆等设施拆改、原有建构筑物拆改、余物清理、塘埂修复、土地复垦恢复、夜间施工、环水保、二次搬运、成品保护等措施，费用均已包含在报价中。若涉及砍伐林木，10kV线路改造等工作，分包人负责办理并承担费用。

（13）临时工程费、雨季施工费和冬季施工供暖费(含冰雪清理费用)均已含报价中。

（14）分包人配合开展本标段电力质量监督工作，费用已包含在报价中。

（15）按照采购人要求完成本标段施工期、运行期施工场区内所需的宣传标语，负责按照建设单位要求制作与安装本标段与本工程建设相关的各种临时、永久标志牌，费用均已包含在报价中。

（16）分包人负责按照建设单位档案管理要求进行搜集、整理工程建设过程中本标段的全部档案资料并负责整理移交、竣工档案验收工作费用均已包含在报价中。

（17）其他分包人实施内容详见工程量清单。

全部工作应满足国家、行业、****公司或地方、电网验收标准并满足设计文件及其他相关规范的要求。

响应人自行承担的工程施工所需的以下临时工程（包括但不限于）：

（1）施工交通、施工临时住房及办公、供水、临时照明、供电及施工通讯；

（2）机械修配、材料加工等附属设施；

（3）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；

（4）生产、生活临时电气设备及安装调试物；

（5）材料堆场、仓库。

3.响应人资格要求

3.1.1企业资质要求：：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；响应人必须具有下列资质：

同时具有电力工程施工总承包三级及以上和施工劳务资质 。

3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近3年财务会计报表（2023-2025年）。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：二级建造师执业资格及建筑企业安全员B证；

（2）项目技术负责人的资格要求：具有二级建造师或中级及以上职称；

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；

3.1.4 企业工程业绩要求：近5年完成110kV****电站**或60MWh以上储能安装1项；

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.谈判采购文件的获取

1.凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年5月29日至2026年6月2日17时00分前（**时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.****.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。电子标服务

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共**交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2026 年 6月 5日 12 时 00分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。标书代写

投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2.本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

4.响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。标书代写

5.响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的响应人。

6.中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

6.开标时间、地点

6.1谈判时间（预计）：具体时间另行通知

6.2谈判地点：线上谈判

6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.发布公告的媒介

本次谈判公告在中国电**光采购网（https://bid.****.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com****集团****研究院有限公司网站（http：//www.****.cn）上同时发布。

8.成交人数量

成交人数量:1人

9.联系方式

采 购 人：****

地 址：**省**市**区韦曲街办城南大道18****基地

联 系 人：马工

电 话：029-****7835

电子邮件：****@nwh.cn

10.监督机构

监督机构：****集团****研究院有限公司

监督电话029-****10477

11.提出异议的渠道和方式

如有异****集团****研究院有限公司。

联系人：何工

联系电话：029-****7816

电子邮箱：****@nwh.cn

请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

****

2026年 05 月 29日