关于变压器厂宿舍低压线路改造工程承包人的遴选公告

关于变压器厂宿舍低压线路改造工程承包人的

遴选公告

****公司管理人（以下简称“管理人”）根据《中华人民**国企业破产法》赋予的职责，为依法推进破产程序，妥善处理破产企业遗留问题，保障相关权利人合法权益，现决定对“变压器厂宿舍低压线路改造工程承包人进行公开遴选，择优选定施工单位。诚邀具备相应资质和能力的施工企业参与遴选。

一、项目基本情况

1.项目名称：变压器厂宿舍低压线路改造工程。

2.项目背景：****公司（以下简称“债务人”****人民法院裁定宣告破产，管理人依法履行《中华人民**国企业破产法》第二十五条规定的职责，负责管理和处分债务人的财产。债务人厂区外存在一栋历史形成的员工宿舍，其用电线路未实现分户计量，长期由债务人负担相关费用。为彻底解决此历史遗留问题，保障破产财产处置的顺利进行，并维护宿舍居民的合法权益，管理人****公司出具的《变压器厂宿舍低压改造工程方案》（以下简称“供电公司方案”），组织实施本次低压线路改造工程。

3.项目概况：本项目主要工****公司方案，对变压器厂宿舍的低压配电主干线路进行改造，以满足14户居民“一户一表”的供电需求。具体改造内容、技术标准及施工要求，****公司方案（详见附件）为准。

4.监督单位：****法院****公司债权人。

二、工作内容与要求

1.工作内容

****公司出具的《变压器厂宿舍低压改造工程方案》，对变压器厂宿舍的低压配电主干线路进行改造，以满足14户居民“一户一表”的供电需求，并****公司验收。具体改造内容、技术标准及施工要求，****公司方案为准。

2.工作要求

（1）工程价款：本合同为固定总价合同，总价为中标价。该总价已包含为完成本招标工程所示范围的全部工作内容所需的人工、材料、机械、管理、利润、税金、保险、规费及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等一切费用。

（2）工期要求：本工程总工期为30个日历天，自管理人下达开工令之日起至工程****公司验收合格并收到书面验收合格文件之日止。逾期完工的，每逾期一日，申报单位应按中标价万分之五的标准承担违约责任。申报单位须在投标文件中提交详细的施工组织设计，确保按期完工。标书代写

（3）质量标准：工程****公司方案中列明的所有技术标准、设计规范及国家现行相关施工验收规范，达到合格标准。

（4）验收与付款：工程全部完工后，申报单位（承包人）应向管理****公司提交完整的竣工资料及验收申请。工程最终验****公司负责。工****公司验收合格并出具书面验收合格文件后，管理人才启动工程款支付程序。付款方式：验收合格后，承包人提供合法有效的增值税专用发票，管理人在收到发票后十个工作日内一次性支付合同总价的100%。申报单位违约的，相关违约款项由管理人在应付工程款中径直扣除。

（5）安全文明施工责任：申报单位（承包人）必须严格遵守《中华人民**国安全生产法（2021修正）》第四条关于安全生产主体责任的规定，以及《中华人民**国建筑法（2019修正）》第四十五条关于施工现场安全由建筑施工企业负责的规定。承包人应为其施工人员办理意外伤害保险，采取严格的安全防护措施，承担施工期间因承包人原因发生的一切人身伤亡、财产损失及对第三方造成的损害等全部安全责任及费用。承包人须做到文明施工，保护施工现场及周边环境，施工垃圾及时清运，费用自理。因施工造成的扰民、民扰问题及费用由承包人自行协调解决并承担。

（6）其他：住建部印发的最新《建设工程施工合同（示范文本）》中与承包人相关条款规定之义务。

三、申报条件

1.申报单位须是在中华人民**国境内注册的独立法人，持有有效的企业法人营业执照。

2.申报单位须具备电力工程施工总承包资质或输变电工程专业承包资质，并具备国家电力监管机构或建设行政主管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》相应等级。

3.申报单位须具备良好的财务状况和商业信誉，近三年内无重**全、质量事故及违法失信记录。

4.拟派项目经理须具备机电工程专业二级（或以上）注册建造师执业资格，并持有有效的安全生产考核合格证书（B类）。项目经理不得担任其他在建工程项目的项目经理。

5.本项目不接受联合体申报。

四、需要提交的材料

申报单位需在报名截止前提交以下材料（均需加盖公章）：

1.资格文件：单位介绍信、营业执照副本复印件、相关资质证书副本复印件。

2.施工与报价方案：包括详细的施工组织设计、工期保障措施、安全文明施工方案，以及明确工程固定总价的报价文件。

3.承诺函（格式见附件）：确认符合申报条件，并完全接受本公告第二条“工作内容与项目要求”中所有条款的承诺。

五、报名方式

1.报名截止时间：2026年6月6日17时0分。标书代写

2.报名/材料递交地点：管理人办公地点（地址：********事务所）。

3.重要提示：

（1）管理人不预付任何报酬和费用。本次遴选及后续可能发生的现场踏勘等费用均由申报单位自理。

（2）对于报名未入选的施工单位，管理人不再另行通知，报名材料不予退还。

（3）申报单位应充分踏勘项目现场，****公司方案的具体要求及现场条件。申报单位一旦递交申报材料，即视为已完全了解并接受本项目的全部现状、内容及要求等。

六、联系方式

遴选人：****公司管理人

地址：********事务所

联系人：吴开梅律师

联系电话：186****0156

****公司管理人

二〇二六年五月二十九日

****公司管理人：

我方（申报单位全称）：________________________

已知悉贵方发布的《****公司****变压器厂宿舍低压线路改造工程施工单位的遴选公告》及其全部内容。经查证，我单位符合公告中规定的全部申报条件，且****公司破产清算一案不存在任何可能影响忠实履行职责的利害关系。如违背以上陈述，我单位愿承担由此产生的一切责任。

经研究，我方确认参与本次施工单位遴选，并在此郑重承诺：

完全接受并遵守贵方公告第二条“工作内容与项目要求”中所述的所有条款，包括但不限于：****公司方案施工、接受30个日历天的固定工期、接受固定总价包干、接****公司验收合格后一次性付款的支付方式，以及独立承担全部安全文明施工责任、住建部印发的最新《建设工程施工合同（示范文本）》中与承包人相关条款规定之义务等。

若我方被选定为施工单位，将严格按照承诺的方案、报价、工期及国家规范履行合同，并签署正式合同。

特此承诺。

申报单位（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

年 月日