中国电建西北院吉木乃恰勒什海风区50万千瓦风电项目EPC工程总承包送出线路工程采购项目公开谈判采购公告

**恰勒什海风区50万千瓦风电项目EPC工程总承包项目送出线路工程专业分包谈判采购公告

（采购编号：****）

1.采购条件

**恰勒什海风区50万千瓦风电项目EPC工程总承包项目已批准建设，项目建设单位为吉****公司，资金已落实。本次采购人为****，目前已具备采购条件，现对该项目**恰勒什海风区50万千瓦风电项目EPC工程总承包项目送出线路工程专业分包进行公开谈判采购。

该项目资金已落实，具备采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

建设地点位于**维吾尔自治区**地区**县恰勒什海乡。

2.2 工程概况及标段概况

本项目总装机容量500MW，安装50台单机容量为10MW的金风科技GWH204-10MW-115m风力发电机组。配套建设1座220kV升压汇集站，站内本期建设2台250MVA主变压器，1组50MVar调相机。风电场通过16回35kV集电线路接入**的220kV汇集站，再通过1回220kV线路接入喀纳斯750kV变电站。

送出线路工程为金风**升压汇集站～喀纳斯750kV变电站220kV线路工程，根据接入系统方案，由金风**升压汇集站出1回220kV线路接入喀纳斯750kV 变电站，线路起于金风**升压汇集站，止于喀纳斯750kV变电站，电压等级为220kV，单回路架设。导线采用JL3/G1A-400/50型钢芯铝绞线，子导线采用四分裂子导线正方形排列方式，地线采用2根OPGW复合光缆。本工程**线路路径全长40.1千米。线路全线位于**县、**县境内。

2.3 工期要求

**恰勒什海风区50万千瓦风电项目EPC工程总承包项目送出线路工程计划于2026年6月25日开工，2026年09月30日前完成标段内所有工作内容，具备倒送电条件，工期97天。具体以现场下达的开工令与完工时间要求为准。

2.4 质量要求

**恰勒什海风区50万千瓦风电项目EPC工程总承包项目送出线路工程专业分包质量要求：

（1）不发生一般及以上质量事故，工程质量为合格并符合达标投产要求；

（2）有效控制建设工程质量通病，观感质量及施工工艺达到国内先进水平；

（3）施工要求的质量标准：符合国家、行业现行工程质量验收、评定统一标准及施工质量验收规范，工程质量评**论为合格；达到国家或电力行业合格标准，建设国家先进示范项目，满足发包人企业标准、电网公司、国家能源局达标投产考核和竣工验收考核标准，争创国家优质工程。

2.5 采购范围

本次采购工程为**恰勒什海风区50万千瓦风电项目EPC工程总承包项目送出线路工程

本标承包范围包括（但不限于）：负责本标段内220kV送出线路工程的全部施工，包括但不限于架空线路土建工程、架空线路接地土建工程、架空线路安装工程、交叉跨越工程、光缆金具安装等。

工作界限：以220kV汇集站220kV出线构架为起点，以喀纳斯750kV变电站220kV进线构架为终点（含两端构架挂线及附件安装），含对侧站（喀纳斯750kV变电站）间隔的导线接引、光缆接入、附件安装及配合调试。包括送出线路全线（线路长度约40.10公里，其中2.1公里为双回塔，单侧挂线）的铁塔基础、铁塔组立、导地线架设、光缆敷设接续、接地工程、交叉跨越等全部工作。****电站间隔的线路接入配合工作。

主要工作内容：

（一）架空线路土建工程：（1）灌注桩基础工程/板式基础工程：负责裹体灌注桩基础/板式基础土建施工、C50防腐混凝土的采购、运输、浇筑、振捣、养护、试块制作、取样送检，含桩基检测（桩身完整性检测、承载力检测）；（2）基础钢筋：负责钢筋的采购、运输、除锈、调直、加工制作、绑扎安装、保护层垫块安装；（3）地脚螺栓：负责地脚螺栓的采购、运输、定位安装、临时固定、螺纹保护、原材料进场检验、见证取样、送检、力学性能试验（楔负载、硬度、冲击等）；（4）两布一膜：负责裹体材料“两布一膜”的采购、运输、铺设、搭接、固定及专利使用，含专利费及现场技术服务费；（5）基础保护帽：负责混凝土保护帽的采购、运输、浇筑、成品保护；（6）浆砌石：负责MU20浆砌石、M7.5水泥砂浆的采购、运输、砌筑、勾缝、养护；（7）基础防腐：负责环氧沥青防腐涂层的施工，含材料的采购、运输、涂刷、厚度检测；（8）塔基固沙：负责草方格或石方格的采购、运输、铺设施工，满足设计要求及环水保要求。

（二）架空线路接地土建工程：（1）杆塔接地：含杆塔接地土方开挖、回填，负责石墨烯接地材料的采购、运输、敷设、焊接、防腐（涂刷沥青漆），焊接处进行防腐处理；含接地电阻测试；含接地材料进场检验、见证取样、送检；（2）主要接地材料配置：X装式石墨引下线、石墨基柔性接地体、专用非金属连接件、接地螺栓。

（三）架空线路安装工程：（1）铁塔组立：负责铁塔的现场卸车、清点、保管、二次倒运、地面组装、吊装组立、螺栓紧固、校正、接地引下线连接，含高强螺栓进场检验、扭矩系数复验、抗滑移系数检验；（2）导线架设：负责导线的展放（张力放线）、紧线、弧垂调整、附件安装、导线接续握着强度试验；（3）地线架设：负责地线的展放、紧线、弧垂调整、附件安装；（4）防风设施安装：负责双回杆塔防风偏横担的采购、运输、安装，防风拉线及拉线盘的采购、运输、安装；（5）绝缘子串及金具安装导线耐张绝缘子串、门架耐张绝缘子串、导线悬垂绝缘子串（带防风偏）、导线悬垂绝缘子串（V串）、导线跳线绝缘子串、地线悬垂串、地线耐张串、门架侧地线耐张串，含绝缘子、金具等材料进场检验、见证取样、送检；（6）间隔棒及防振锤安装：相间间隔棒、导线间隔棒、跳线间隔棒、导线防振锤、地线防振锤，含防振锤、间隔棒等材料进场检验；（7）防鸟刺安装：负责防鸟刺的采购、运输、安装；（8）标识牌安装：负责杆号牌、相序牌、警示牌的采购、运输、安装；（9）防坠落措施：负责防坠落装置的采购、运输、安装；（10）线路试验：含线路工频参数测试、绝缘子、金具等设备交接试验。

（四）交叉跨越及其他：（1）交叉跨越施工：负责各类交叉跨越的施工工作：220V电力线、220V电力线、110kV电力线、35kV电力线、10kV电力线、通讯线、一级公路，含跨越方案编制、专家论证、产权单位审批、施工安全措施、恢复原状，与跨越物产权或管理单位对接，办理跨越施工许可手续，签订施工安全协议，负责跨越施工期间的停电协调（如需），接受产权单位的监督检查；（2）监控设备：负责监控设备的采购、运输、安装、调试。

（五）光缆金具安装：（1）光缆金具：型号OPGW、卡具（门架用）、卡具（塔用）、光缆接头盒、光缆接头盒、光缆余缆架；（2）负责光缆接续与测试：含光缆接续、熔纤、衰减测试、接续损耗测试。

****电站配合工作：****电站（喀纳斯750kV变电站）导线接引、光缆接入、附件安装及间隔接入的配合工作；负责接入方案编制、停电协调（配合甲方）、施工安全措施；负责对端侧线路接引、附件安装、试验配合。

（七）验收与移交：负责组织隐蔽工程、分部分项工程的内部“三检制”（自检、互检、交接检）；配合监理人、发包人进****质监站、电网公司等外部验收）承担验收配合费用，及时整改消缺；负责按发包人要求整理、编制、归档全套竣工资料（含施工记录、质量评定、隐蔽验收、检测报告、试验报告、影像资料等），并按时移交。

（八）其他工作：负责甲供设备材料的现场卸货、到货验收、现场保管、二次倒运；负责除甲供设备材料外所有乙供材料的采购、运输、检验、保管及二次倒运；负责为完成本标段工程所需的临时设施（办公、生活、仓储、加工场地等）的规划、建设、管理和拆除；负责临时用水、用电的接入及费用；负责四通一平（水通、电通、路通、通讯通、场地平整）工作；负责施工期间的安全文明施工（含警示标志、围挡、安全网等），满足发包人及业主安全文明施工标准化管理要求；负责施工期间的环境保护（含施工废水处理、固废收集清运、植被恢复等）;发包人已完成临时及永久用地租赁，承包人需在提供用地红线范围内进行施工，因承包人原因造成的超红线占用（包括压占），所引发的一切行政处罚、罚款、林草植被恢复费用、民事赔偿及工期延误等损失，均由承包人承担。

（具体范围详见采购文件技术部分及工程量清单报价表）。

响应人须在施工前对现场塔位的具体分布、地形地貌、地质水文、交通条件、施工难度差异及相互影响进行充分勘察与评估，其报价已综合考虑不同区段的地质变化、施工难度、土石比例等因素。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：供应商须是在中华人民**国境内注册的独立法人资格，须提供有效的营业执照，供应商须提供有效的输变电工程专业承包二级及以上资质或电力工程施工总承包二级及以上资质证书、承装（试）电力设施许可证二级资质；供应商须提供有效的安全生产许可证；其他相关证书。

3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态。提供近3****事务所或审计机构审计的财务会计报表（2023-2025年）；若无2025年度报表，可提供（2022—2024年）度财务会计报表；公司成立不足3年的按实际成立年限提供或提供相关财务说明资料。

3.1.3企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：一级注册建造师资格、建筑企业安全员B证；

（2）项目技术负责人的资格要求：中级及以上职称

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证。

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有110kV线路工程专业施工或总承包施工业绩1项及以上；

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

3.2.2响应人必须考虑固定场所与人员组建项目部，其中必须健全安全管理、质量管理体系，并成立管理机构。

4.谈判文件的获取

1．凡满足本函规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年6月8日至2026年6月12日17时00分前（**时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.****.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。电子标服务

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共**交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2．本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年6月17日10时00分（**时间），响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。标书代写

投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2.本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

3.各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

4.响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。标书代写

5.响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

6.开标时间、地点

6.1谈判时间：具体时间另行通知

6.2谈判地点：线上谈判

6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7. 成交人数量

成交人数量:1人。

8.发布公告的媒介

本次公告同时在中国电**光采购网（http://bid.****.cn)和****网站（http://www.****.cn）上发布。

9.联系方式

采 购 人：****

地 址：**省**市**区韦曲街办城南大道18****基地

联 系 人：匙工

电 话：029-****0480

电子邮件：****@nwh.cn

10．监督机构

监督机构：****

监督电话：029-****0477

11．提出异议的渠道和方式

如有异议请联系****

联系人：阎工

联系电话：029-****0477

电子邮箱：****@powerchina.cn

****

2026 年 06月08日